工程设计变更和工程签证的区别
来源:法律编辑整理 时间: 2024-01-30 20:23:12 130 人看过

一、工程设计变更和工程签证的区别

1.内容区别:设计变更主要是对原设计图纸进行修改、补充或变更,这些变更由设计院提出,并经建设单位认可后发至施工单位及其他相关单位。而工程签证则是在施工过程中,针对实际发生的图纸以外的内容,或者原本预算中未考虑的内容,进行文字性的记录和确认,这些内容可能涉及工程费用、工程量、材料、人工、工期等方面的变化。

2.法律效力区别:设计变更通常是项目干系人由于各种原因要求对项目计划进行的修改或变化,这类修改或变化具有一定的法律效力。而工程签证则是工程承发包双方互相书面确认的凭据,是工程结算或最终结算增减工程造价的重要依据,具有更高的法律效力。

3.主体区别:设计变更的主体通常是设计院或建设单位,他们提出变更并经过认可后,由施工单位执行。而工程签证的主体则是承发包人双方,双方需要协商一致,形成双方法律行为。

二、工程设计变更流程

工程变更的程序如下:

1.需要先提交工程变更申请报告;

2.填报变更原因、相关图纸和变更工程量和造价等;

3.承包商按工程变更通知令执行工程变更。

根据《公路工程设计变更管理办法》第十四条项目法人在报审设计变更文件时,应当提交以下材料:

(一)设计变更说明;

(二)设计变更的勘察设计图纸及原设计相应图纸;

(三)工程量、投资变化对照清单和分项概、预算文件。

《公路工程设计变更管理办法》第十五条

设计变更文件的审批应当在20日内完成。无正当理由,超过审批时间未对设计变更文件的审查予以答复的,视为同意。需要专家评审的,所需时间不计算在上述期限内。审批机关应当将所需时间书面告知申请人。

三、工程设计变更需要哪些材料

1.设计变更申请:内容应包括拟变更设计的水运工程建设项目项目名称、工程项目的基本情况、原设计单位、设计变更的类别、变更的主要内容、原设计情况、原设计存在的问题、变更的主要理由等。

2.对设计变更申请的调查核实情况:实施设计变更的合理性、与原设计的技术、经济及施工可行性的论证比较资料。

3.原设计单位或经由原设计单位认可的设计单位编制的设计变更文件:包括设计变更前后相应的勘察、设计图纸;工程量、概预算变化对照清单和分项投资等,以及有关勘察、试验资料。

4.原设计审批部门根据具体情况认为需要提交的其他相关材料。

《公路工程设计变更管理办法》第一十四条

《公路工程设计变更管理办法》第一十五条

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年02月21日 09:06
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多法律综合知识相关文章
  • 水利工程一般设计变更程序
    一、水利工程一般设计变更程序(一)变更设计的提出施工单位或业主对己有的设计文件根据施工需要或实际情况提出书面变更申请,报监理单位审查。(二)监理单位对所收到的变更设计申请通知单进行审查,提出监理意见报业主。(三)设计单位对经业主批准的变更设计审查论证,决定是否变更。(四)经审查认为变更申请要求合理可行后,设计单位提出设计变更设计与图纸,报业主审批。(五)重大变更仍需按重大设计变更有关管理要求报上级有关部门批准。(六)监理单位对经业主或有关上级部门批准设计变更文件签发执行令,施工单位执行。二、水利质量事故处理质量事故发生后,应坚持三不放的原则。要认真调查事故原因,研究处理,明确事故责任,做好事故处理工作。因事故原因必须提出工程处理方案,经有关单位审批后实施。一般质量事故,项目法人负责组织有关单位制定处理方案,并将报告提交上级主管部门或流域机械备案。对于大型事故,项目法人负责组织有关单位制定治
    2021-12-25
    462人看过
  • 工程设计变更是什么意思
    一、工程设计变更是什么意思所谓工程变更,在工程项目实施过程中,按照合同约定的程序,监理人根据工程需要,下达指令对招标文件中的原设计或经监理人批准的施工方案进行的在材料、工艺、功能、功效、尺寸、技术指标、工程数量及施工方法等任一方面的改变,统称为工程变更。二、工程设计变更的流程工程设计变更的一般流程如下:1.施工、监理、业主都有权提出设计变更。之后,施工、监理、设计、业主会一起协商确定变更内容。2.施工单位向监理、设计提出变更申请,监理、设计给予审批,然后业主确定。设计会出具设计变更联系单和设计变更图。3.正常程序是设计变更手续办理好后,施工单位有变更的书面材料再进行变更部位的施工。但在实际情况中,业主、监理可能会口头同意变更,然后施工再进行变更,或者变更施工和设计变更手续同时进行。但无论如何,施工过程资料一定要在设计变更资料之后。三、工程设计变更由谁审查批准工程设计变更通常由以下主体进行审
    2024-02-03
    149人看过
  • 因设计变更导致建设工程的工程量发生变化如何处理
    当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的,按照约定结算工程价款。如果当事人在合同里约定:“发包人收到竣工结算文件后,在约定期限内不予答复的,视为认可竣工结算文件”,则可以按照合同的约定处理。承包人可以请求按照竣工结算文件结算工程价款,而不用再另外提供其他证据证明。因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化,当事人对该部分工程价款不能协商一致的,可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。当事人对工程量有争议的,按照施工过程中形成的签证等书面文件确认。承包人能够证明发包人同意其施工,但未能提供签证文件证明工程量发生的,可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量。因设计变更导致合同价款的增减及造成的承包人的损失,由发包人承担,延误的工期相应顺延。律师补充:签证是发承包人或代理人就施工过程中涉及的影响双方当事人权利义务的责任事件所
    2023-05-06
    156人看过
  • 工程设计变更价款的调整方法
    施工中发生工程变更,承包人按照经发包人认可的变更设计文件进行变更施工。在工程设计变更确定后14天内,设计变更涉及工程价款调整的,由承包人向发包人提出,经发包人审核同意后调整工程价款。发包人在收到变更工程价款报告之日起14天应予以确认或提出协商意见,否则视为工程价款报告已被确认(重大工程变更涉及工程价款变更报告和确认的时限有发承包双方协商确定)。确认增(减)的工程变更价款作为加(减)合同价款与工程进度款同期支付。一、什么是工程变更价款工程变更价款一般是由设计变更(占主导地位)、施工条件变更、进度计划变更、工程项目的变更以及为完善使用功能提出的新增(减)项目而引起的价款变化。二、工程变更价款确定方法1.建设工程工程量清单计价规范(GB50500—2008)约定的工程变更价款的确定方法合同中综合单价因工程量变更需调整时,除合同另有约定外,应按照下列办法确定。(1)工程量清单漏项或设计变更引起的新
    2023-02-23
    316人看过
  • 工程变更签证怎么写
    一、工程签证的概念工程签证是甲方对乙方对于其超出合同范围内的工作进行费用确认,这种费用确认可以是针对设计变更的、亦可以是对业主现场指令导致费用增加的活动。一般来说,签证分为两种,一种是对设计变更的响应,甲方提出对设计方案的调整,由设计方出具设计变更通知书,乙方(施工方)根据变更通知书编制签证文件,该文件应该详细说明变更的工程量以及该工程量对应的费用变化,该签证文件得到监理、业主的批准之后,可以作为当期进度款支付申请的依据或者最终结算的依据;另外一种签证是对甲方的某些行为导致现场乙方发生了某些小额费用(比如甲方以联系单的形式让乙方挖机帮助挖一个小坑),那么乙方可以根据甲方的联系单,要求甲方对所发生的费用予以签证确认,上述费用亦可以作为结算的依据。所以,简单的说,签证是对超出乙方工作范围的工作进行的费用追加确认,是属于乙方费用管理的范畴,应该得到乙方费用管理部门的高度重视。第二点要说明的是,签
    2023-06-07
    404人看过
  • 工程发生设计变更后仍需调整工程价款
    固定总价合同是目前建设市场常见的一种施工承包合同形式。固定总价合同,俗称一口价合同、包死价合同。所谓固定,是指合同价格一经约定,除双方合同约定因素发生变化外,其他情况不予调整;所谓总价,是指整个合同的价格。在固定总价合同的履行中,如果一方以工程设计变更为由要求调整工程价款,应按以下方式处理:1、建设工程施工合同约定工程价款实行固定总价结算。在实际履行过程中,由于工程设计变更等原因,实际工程量增减,当事人要求调整工程价款。合同约定工程价款调整的,按照约定处理。2、没有约定或者约定不明确的,可以参照合同约定的标准单独结算工程量的增减。不能参照约定准结算的,可以参照施工现场建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算。主张工程价款调整的当事人应当对合同约定的具体范围、实际工程量增减的原因、数量等事实承担举证责任。工程设计变更价款调整(一)施工中发生工程变更,承包人按照经发包人认可的变更设计文件
    2023-08-08
    304人看过
  • 工程设计图纸版权怎么变更
    1、提交版权变更申请;2、回电咨询;3、准备资料;4、向版权局提交申请;5、审查;6、下发证书。另外根据知识产权规定,版权变更要做如下登记:一、软件著作权登记人或者合同登记人可以对已经登记的事项作变更或者补充。二、申请登记变更或者补充时,申请人应当提交以下材料:(1)按照要求填写的变更或者补充申请表;(2)登记证书或者证明的复印件;(3)有关变更或者补充的材料。三、申请登记软件的查询,申请人应当提交以下材料:(1)按照要求填写的查询申请表;(2)所需其他材料。
    2023-06-13
    447人看过
  • 工程设计变更需要哪些资料
    一、工程设计变更需要哪些资料1.合同及有关修改合同的设计变更文件、洽商记录、会议纪要及资料、图表;2.提供建筑许可证、资质证书等证明其合法主体资格的有关证据;3.工程预算、决算书;4.拨付、收取工程款凭证;5.施工图纸;6.施工记录;7.发包方供应材料和设备的证明;8.承包方采购材料和设备的证明;9.工程竣工验收手续;10.有关部门的鉴定结论;11.国家机关的有关文件;12.其他证据。二、工程设计变更一般有什么原因1.修改工艺技术,包括设备的改变;2.增减工程内容;3.改变使用功能;4.设计错误、遗漏;5.提高合理化建议;6.施工中产生错误;7.使用的材料品种的改变;8.工程地质勘察资料不准确而引起的修改,如基础加深。9.由天气因素导致施工时间的变化。由于以上原因所提出变更的有可能是建设单位、设计单位、施工单位或监理单位中的任何一个单位,有些则是上述几个单位都会提出。三、工程设计变更的原则
    2023-11-15
    408人看过
  • 工程设计变更分为哪三分类
    (1)小型设计变更。不涉及变更设计原则,不影响质量和安全、经济运行,不影响整洁美观,且不增减概(预)算费用的变更事项。如图纸尺寸差错更正、原材料等强换算代用、图纸细部增补详图、图纸间矛盾问题处理等。(2)—般设计变更。工程内容有变化,但还不属于重大设计变更的项目。(3)重大设计变更。变更设计原则,变更系统方案,变更主要结构、布置、修改主要尺寸和主要材料以及设备的代用等设计变更项目。一、工程设计变更的注意事项有哪些1、确属原设计不能保证工程质量要求,设计遗漏和确有错误以及与现场不符无法施工非改不可。2、一般情况下,即使变更要求可能在技术经济上是合理的,也应全面考虑,将变更以后所产生的效益(质量、工期、造价)与现场变更往往会引起施工单位的索赔等所产生的损失,加以比较,权衡轻重后再做出决定。3、工程造价增减幅度是否控制在总概算的范围之内,若确需变更但有可能超概算时,更要慎重。4、设计变更应简要说
    2023-03-31
    366人看过
  • 如何变更工程设计图纸的著作权
    23456此外,根据知识产权的规定,著作权变更应登记如下:1。软件著作权登记人或者合同登记人在申请变更或者补充登记时,可以变更或者补充登记事项,申请人应提交下列材料:(1)按要求填写的变更或补充申请表;(2)登记证或证书复印件;(3)变更或补充的有关材料;(1)按要求填写的询价申请表要求(2)其他所需资料工程设计图纸办理著作权登记后,当需要变更著作权时,可以了解著作权变更的具体要求,以保证著作权变更的顺利完成。如果您或您的朋友想更改工程设计图纸的版权,但您不清楚更改要求,可以在线咨询律师
    2023-05-07
    172人看过
  • 合同变更与设计变更有啥区别
    一、合同变更与设计变更有啥区别合同的变更是指在合同成立以后,基于当事人的法律行为、法院或仲裁机构的裁判行为或法律规定,不改变合同主体而使合同内容发生变化的现象。设计变更是设计师根据具体的情况,对原有设计做出的调整变更,是业主方考虑到实际的需要而做出的变更,而不是因为设计缺陷而需要变更,是要求的变更。《民法典》第五百四十三条当事人协商一致,可以变更合同。二、合同变更的条件有哪些(一)已存在着合同关系。合同的变更,是改变原合同关系,无原合同关系便无合同变更的对象。在合同无效、可撤销的合同被撤销、效力未定的合同效力未被追认等情形下,由于不存在合同关系,因此不发生合同的变更。(二)合同内容发生变化。合同内容的变更通常包括:标的变更;标的物数量的增减;标的物品质的改变;价款或酬金的增减;履行期限的变更;履行地点的改变;履行方式的改变;结算方式的改变;所附条件的增添或除去;单纯债权变为选择债权;担保的
    2023-05-03
    156人看过
  • 工程勘察设计和工程勘察设计招投标
    工程勘察是指依据工程建设自标,通过对地形、地质、水文等要素进行测绘、勘探、测试及综合分析评定,查明建设场地和有关范围内的地质地理环境特征,提供建设所需要的勘察成果资料及其相关的活动。工程设计是指依据工程建设目标,运用工程技术和经济方法,对建设工程的工艺、土木、建筑、公用、环境等系统进行综合策划、论证,编制建设所需要的设计文件及其相关的活动。工程勘察设计招投标是针对工程勘察设计活动而开展的招投标活动。
    2023-06-10
    265人看过
  • 工程招标和设备招标区别
    工程招标和设备招标区别如下:工程招标是指建设工程项目的总体设计、施工和监理等全过程的招标,评标标准主要包括工程质量、进度和价格等方面。设备招标是指在建设工程中需要采购的设备或材料的招标,评标标准主要包括设备的质量、技术参数、价格等因素。《中华人民共和国律师法》第十条律师只能在一个律师事务所执业。律师变更执业机构的,应当申请换发律师执业证书。律师执业不受地域限制。
    2024-05-12
    437人看过
  • 工程设计变更一般有什么原因
    1、修改工艺技术,包括设备的改变;2、增减工程内容;3、改变使用功能;4、设计错误、遗漏;5、提高合理化建议;6、施工中产生错误;7、使用的材料品种的改变;8、工程地质勘察资料不准确而引起的修改,如基础加深。9、由天气因素导致施工时间的变化;由于以上原因所提出变更的有可能是建设单位、设计单位、施工单位或监理单位中的任何一个单位,有些则是上述几个单位都会提出。一、工程交工和竣工的区别(1)交工验收是检查施工合同的执行情况,评价工程质量是否符合技术标准及设计要求,是否可以移交下一阶段施工或者是否满足通车要求,对各参建单位工作进行初步评价。(2)竣工验收是综合评价工程建设成果,对工程质量、参建单位和建设项目进行综合评价。工程验收分为交工验收和竣工验收两个阶段。交工验收阶段主要工作是:检查施工合同的执行情况,评价工程质量,对各参建单位工作进行初步评价。竣工验收阶段主要工作是:对工程质量、参建单位和
    2023-03-29
    139人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 工程施工监理合同变更和变更工程竣工日期的区别
      山西在线咨询 2021-11-12
      施工合同竣工日期变更的条件在施工过程中,工期延误的原因很多。从实践来看,工期延长的主要原因如下:1。在工程量增加的施工过程中,发包人经常要求承包人增加工程量,必然导致工期增加。在这种情况下,工期自然顺延。2、如果发包人在施工过程中人在施工过程中变更设计,由于发包人变更设计,承包人无法施工的期限应从工期中扣除,即顺延相应的工期。3、如果发包人未能在合同约定的期限内提供设计图纸等必要的施工材料,如果发
    • 建设工程中发生工程变更如何处理,变更工程设计变更的方式是怎样的
      西藏在线咨询 2022-02-15
      (1)施工中发生工程变更,承包人按照经发包人认可的变更设计文件,进行变更施工,其中,政府投资项目重大变更,需按基本建设程序报批后方可施工。(2)在工程设计变更确定后14天内,设计变更涉及工程价款调整的,由承包人向发包人提出,经发包人审核同意后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行:第一,合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格变更合同价款;第二,合同中只有类似于变更工程的价格,可以参照类
    • 施工单位设计变更程序
      江苏在线咨询 2023-03-29
      一、施工单位设计变更程序 工程变更的流程如下:提出工程变更申请报告。填报变更原因、相关图纸和变更工程量和造价等。监理公司审核工程变更必要性和可行性,审核工程变更造价合理性,审核工程变更对工期的影响,并签署审核意见;设计单位审核工程变更图纸审核相关图纸是否满足设计规范,是否符合原设计要求,并签署审核意见。建设单位按相关规定的审批权限进行申报或批复。建设单位项目主管按上级领导批复意见向监理公司出具工程
    • 合同变更与设计变更的区别
      上海在线咨询 2025-01-12
      差异:合同变更指的是在合同成立后,基于当事人法律行为、法院或仲裁机构裁判行为或法律规定,不改变合同主体,但使合同内容发生变化的现象。设计变更是设计师根据实际情况,对原有设计做出的调整或修改,是出于业主方实际需求而进行的变更,而非由于设计缺陷导致需要变更。这属于允许变更。 《民法典》第五百四十三条中规定,当事人可以协商一致变更合同。
    • 公路工程设计变更的法律责任
      甘肃在线咨询 2022-01-30
      对于项目法人、监理、施工等单位和个人提出的一般设计变更建议,设计单位应认真听取并加以论证,积极采纳合理化建议,并对采纳建议所作的设计质量负责,对于设计单位不同意采纳的设计变更建议,项目法人有权作出一般设计变更的决策,并对决策方案的正确性负责,设计单位受项目法人委托进行变更设计时对自已所作的设计成果负责。