如何进行支付工程进度款-法师兄

如何进行支付工程进度款

来源：互联网时间： 2023-06-18 11:20:18 348 人看过

为了保证工程施工的正常进行，发包人应根据合同的约定和有关规定按工程的形象进度按时支付工程款。《建设工程施工发包与承包计价管理办法》规定，“建筑工程发承包双方应当按照合同约定定期或者按工程进度分阶段进行工程款结算”。《建设工程施工合同（示范文本）》关于工程款的支付也作出了相应的约定：“在确认计量结果后14天内，发包人应向承包人支付工程款（进度款）”。“发包人超过约定的支付时间不支付工程款（进度款），承包人可向发包人发出要求付款的通知，发包人接到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付。协议应明确延期支付的时间和从计量结果确认后第15天起计算应付款的贷款利息”。“发包人不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任”。工程进度款的计算，主要涉及两个方面，一是工程量的核实确认，二是单价的计算方法。工程量的核实确认，应由承包人按协议条款约定的时间，向发包人代表提交已完工程量清单或报告。《建设工程施工合同（示范文本）》约定：发包人代表接到工程量清单或报告后7天内按设计图纸核实已完工程数量，经确认的计量结果，作为工程价款的依据。发包人代表收到已完工程量清单或报告后7天内未进行计量，从第8天起，承包人报告中开列的工程量即视为确认，可作为工程价款支付的依据。工程进度款单价的计算方法，主要根据由发包人和承包人事先约定的工程价格的计价方法决定。工程价格的计价方法可以分为工料单价法和综合单价法两种方法。在选用时，既可采取可调价格的方式，即工程造价在实施期间可随价格变化而调整，也可采取固定价格的方式，即工程造价在实施期间不因价格变化而调整，在工程造价中已考虑价格风险因素并在合同中明确了固定价格所包括的内容和范围。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多工程造价相关文章

诉讼时效
工程款按进度支付如何计算诉讼时效

工程款按进度支付的，其诉讼时效期间应当从最后一期履行期限届满之日起计算。此外，根据法律规定，权利人向法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年因此，在对方未履行支付工程款的义务时，权利人应及时向法院起诉。一、工程欠款诉讼时效有什么规定工程欠款的诉讼时效为三年，从知道或者应当知道对方拖欠工程款之日起计算。如果在诉讼时效期间存在下列情况的，则诉讼时效中断，从中断、有关程序终结时起，诉讼时效期间重新计算：（一）权利人向义务人提出履行请求；（二）义务人同意履行义务；（三）权利人提起诉讼或者申请仲裁；（四）与提起诉讼或者申请仲裁具有同等效力的其他情形。二、中介合同诉讼期多长向人民法院保护民事权利的诉讼期限为三年。诉讼时效期间，自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。自权利受到损害之日起20年以上的，人民法院不予保护。有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长。当事人约定同一债

2023-06-27

467人看过
预付款
工程预付款、进度款和结算款支付流程

（一）工程预付款支付流程1、施工单位提交预付款《工程款支付申请表》给预算专员，施工单位项目经理要签字确认；2、预算办根据合同约定的预付比例审核预付款，签署预付款《工程款支付申请表》然后交给财务部；3、财务部再次复核后，交给总经理和董事长审批，然后将审核审批通过的《工程款支付申请表》交给出纳安排付款。（二）工程进度款支付流程：1、施工单位先向工程部提交进度款《工程款支付申请表》，要求附上已完工程的预算书，一式叁份（工程部、预算办、财务部各一份），施工单位项目经理要签字。2、工程部审核当月完成的部位及项目及相关工程量，审核完毕由工程部经理签字后交到预算专员。3、预算专员审核已完成工程量，并审核工程预算价，确定当月完成工程造价，根据合同约定，审批工程款，然后预算专员签字确认。（注：预算办要求提供电子版预算书时，施工单位要积极配合。）4、预算专员将进度款《工程款支付申请表》上交财务部审核。5、财务

2023-08-18

182人看过
预付款
建筑工程付款进度

工程进度款的支付，一般按当月实际完成工程量进行结算，工程竣工后办理竣工结算。在工程价款结算中，应在施工过程中双方确认计量结果后14天内，按完成工程数量支付工程进度款。发包人应支付不低于工程价款的60％不高于工程价款的90％。一、工程进度款结算错误怎么处理1、进度款支付申请。承包人应在每个计量周期到期后向发包人提交已完工程进度款支付申请一式四份，详细说明此周期认为有权得到的款额，包括分包人已完工程的价款。支付申请的内容包括：1）累计已完成的合同价款。2）累计已实际支付的合同价款。3）本周期合计完成的合同价款，其中包括：①本周期已完成单价项目的金额；②本周期应支付的总价项目的金额；③本周期已完成的计日工价款；④本周期应支付的安全文明施工费；⑤本周期应增加的金额。4）本周期合计应扣减的金额，其中包括：①本周期应扣回的预付款；②本周期应扣减的金额。5）本周期实际应支付的合同价款。2、进度款支付证书

2023-03-15

483人看过
银行贷款
什么是工程进度款支付的审批

工程进度款支付是需要审批的。审批的流程是：1、施工单位：施工单位计算工程进度款，提交相关资给监理公司。2、监理公司：监理公司收到支付工程款的请求。将相关资料递交建设单位3、建设单位：现场主管工程师和现场预算人员审核相关的资料，提交到建设单位项目部4、公司预算部。公司预算部收到资料并审核，划拨工程进度款。一、审批需要哪些资料1、施工单位：(1)、施工单位应填写工程款支付申请表；(2)、附工程量清单。向对应已完场工程量的预算书；(3)、所报的表格和资料一式四份。2、监理公司：(1)审核已完工程量是否属实；(2)、根据审核的已完工程量填写《工程支付证书》。3、建设单位：(1)、首先由现场工程师在《项目部工程款制度审批表》上签署意见；(2)、公司成控部在现场的预算人员再次对已完成的工程量进行审核，并在《项目部工程款制度审批表》上签署意见；(3)、项目经理在《项目部工程款制度审批表》中填写拟办意见；

2023-03-30

254人看过

预付款
工程进度款有哪几种支付方式

【网友咨询】工程进度款有哪几种支付方式?【律师解答】工程进度款的支付方式1、按月结算。即实行旬末预支或月中预支，月终按工程师确认的当月完成的有效工程量进行结算，竣工后办理竣工结算。2、分段结算。即双方约定按单项工程或单位工程形象进度，划分不同阶段进行结算。如对一般工业民用建筑可以划分为基础、结构、装饰、设备安装几个阶段。每阶段工程完工后，进行结算。高层建筑也可以把每完成一层作为一个结算段。公路工程也可以分为基础层和面层两个结算段等。3、竣工后一次结算。建设项目较少，工期较短(如在12月以内)的工程，可以实行在施工过程中分几次预支，竣工后一次结算的方法。4、双方约定的其他结算方式。发包人和承包人可以结合具体工程的建设规模、工期长短，合同价款多少，选择工程进度款的支付方式和相应的结算时间。【相关知识】一、工程款的内容(一)预付款。预付款指开工前发包人应预付给承包人用于为合同工程施工准备的款项。

2023-06-07

227人看过
业主
工程进度款支付证明书怎么写

一、工程进度款支付证明书怎么写工程款支付证书范本工程名称：____________编号:_______________致：______________（建设单位）根据施工合同的规定，经审核承包单位的付款申请和报表，并扣除有关款项，同意本期工程款共（大写：_______________）（小写：______________）。请按合同及时付款。其中：1、承包单位申报款为：___________________________________2、经审核承包单位应得款为；____________________________________3、本期应扣款为：_____________________________________________4、本期应付款为：_____________________________________________附件：1、承包单位的工程付款申请表及附件；

2023-06-08

449人看过
工资
工程农民工工资和进度款支付比例

工资性工程款，占总工程款的比例范围一般为10-25%（参考比例不低于：建筑土建工程25%；建筑安装工程10%；市政道路工程10%；市政桥梁工程15%；市政排水工程15%；地铁土建工程10%）。一、房屋维修基金是什么？房屋维修基金是住宅楼房的公共部位和共用设施、设备的维修养护基金，其本金由售房单位和购房人共同筹集。购房者应按购房款2-3%的比例向开发商交纳维修基金，或者参考购房者从开发商处购买房屋、办理产权过户时的总房价按当地住宅建筑安装工程每平方米造价的5%至8%交纳。二、建筑工程的保修范围指什么呢建筑工程的保修范围应当包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和其他土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目;保修的期限应当按照保证建筑物合理寿命年限内正常使用，维护使用者合法权益的原则确定。三、税前15000到手是多少税后工资=税前工资-五险一金扣款-出勤扣款

2023-03-19

206人看过
工程造价
施工方拖延支付进度款时该如何处理

咨询：施工方拖延支付进度款怎么处理？我公司承包某工程，合同约定甲方应按月支付进度款。由于甲方所在集团出现财务危机，主体结构出地面后，甲方开始拖延支付进度款。我公司应该怎么办?律师回答：如果合同没有特别规定，根据最高人民法院解释和建设部颁布的示范文本的规定，首先，贵公司可以书面催告甲方付款。如果甲方有诚意,并提供付款担保，贵公司可以同意与甲方签订延期付款协议，约定延付期间、利息及担保等;其次，如果甲方既不付款又不愿达成延期付款协议，贵公司可以停止施工，并书面通知甲方,同时保留停工期间工资、材料、机械租赁费等的凭证;再次，如果停工超过56天后,甲方仍未付款的，贵公司可以书面通知甲方解除合同，同时应该与甲方、监理确认已完工工程范围，并最好与甲方谈妥已完工工程造价及甲方应补偿的损失。相关法律知识：《中华人民共和国建筑法》中有关内容的规定第十二条从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监

2023-06-15

239人看过

合同条款
哪些合同价款与工程进度款同期支付?

价款,合同,同期,工程,进度,支付哪些合同价款与工程进度款同期支付?已发生的可调价格合同约定的调价因素的调整合同价款和工程变更调整的合同价款及合同中其他条款中约定的追加合同价款，都应与工程进度款同期调整支付。一、签订建设工程合同的注意事项是怎样的？1、仔细阅读使用的合同文本，掌握有关建设工程施工合同的法律、法规规定。目前签订建设工程施工合同，普遍采用建设部与国家工商局共同制定的《建设工程施工合同》示范文本。该文本由协议书、通用条款、专用条款及合同附件四个部分组成。签订合同前仔细阅读和准确理解“通用条款”十分重要。因为这一部分内容不仅注明合同用语的确切含义，引导合同双方如何签订“专用条款”，更重要的是当“专用条款”中某一条款未作特别约定时，“通用条款”中的对应条款自动成为合同双方一致同意的合同约定。2、严格审查发包人资质等级及履约信用施工单位在签订《建设工程施工合同》时，对发包人主体资格的审

2023-04-12

329人看过
预付款
工程进度款支付方式的选择与比较

工程进度款是按照合同中的付款方式进行支付的。执行工程进度款包含月结付款、工程阶段付款、一次性付款等等。其中月结付款指的是工程进度款是按照每月支来付。合同期在两年以上的项目，在年底的时候进行工程的清查，并且办理年度的结算。分部工程结算支付指的是从当年开工，但是当年却不能完成的工程，依照工程的进度，进度款会分成不同的阶段，具体划分会在合同中进行约定。进度款支付流程是怎样的工程款（进度款）在双方确认计量结果后14天内，发包方应向承包方支付工程款（进度款）。按约定时间发包方应扣回的预付款，与工程款（进度款）同期结算。符合规定范围的合同价款的调整，工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款，应与工程款（进度款）同期调整支付。《建设工程价款结算暂行办法》第十三条工程进度款结算与支付应当符合下列规定，工程进度款结算方式：1、按月结算与支付。即实行按月支付进度款，竣工后清算的办法。合同工期在两个

2023-07-01

104人看过
工程造价
建筑工程中拖延支付进度款怎么办？

【实务咨询】我公司承包某工程，合同约定甲方应按月支付进度款。由于甲方所在集团出现财务危机，主体结构出地面后，甲方开始拖延支付进度款。我公司应该怎么办？【评估】甲方所在集团出现财务危机，甲方一时无力支付进度款。贵公司如果想继续做，需要有资金进行垫资施工，并承担垫资可能收不回来的风险。不做，如果别人接着做，余下工程的利润,贵公司就赚不到了。【支招】如果合同没有特别规定，根据最高人民法院解释和建设部颁布的示范文本的规定，首先，贵公司可以书面催告甲方付款。如果甲方有诚意,并提供付款担保，贵公司可以同意与甲方签订延期付款协议，约定延付期间、利息及担保等；其次，如果甲方既不付款又不愿达成延期付款协议，贵公司可以停止施工，并书面通知甲方,同时保留停工期间工资、材料、机械租赁费等的凭证；再次，如果停工超过56天后,甲方仍未付款的，贵公司可以书面通知甲方解除合同，同时应该与甲方、监理确认已完工工程范围，并最

2023-04-23

126人看过
预付款
探讨竣工进度款的支付方式

工程进度金是指根据月度或其他标准计算出的完成工程数量所包括的各项费用总和。在施工过程中,按月结算和支付进度金,竣工后结算的方法则为阶段性结算和支付。具体划分在合同中明确。施工单位在月初完成工程量清单和工程款支付申请书,由监理审查,监理在收到上述表格后14天内发行审查意见,向建设单位提交审查和支付,建设单位收到监理书面通知后14天内向建设单位支付进度款。工程进度金是指在施工过程中，根据月度或其他标准计算出的完成工程数量所包括的各项费用总和。工程进度付款方式按合同中的付款方式执行，主要有按月付款、按工程阶段付款、一次性付款等。按月结算和支付是按月支付进度金，竣工后结算的方法。合同工期超过两年的工程，年底进行工程盘点，办理年度结算。阶段性结算和支付是当年开工，当年不能竣工的工程按工程进度，分阶段支付工程进度费。具体划分在合同中明确。以月支付为例，主要流程如下：施工单位在月初完成工程量清单和工程款

2023-11-12

142人看过

工资
工资支付流程怎么进行

一、工资支付流程怎么进行从法律角度和实际操作层面来讲，企业制定的薪酬制度最终落实于工资的支付环节，因此有必要首先对工资支付的流程予以梳理。(1)确定工资支付的项目及工资总额;根据企业的薪酬制度或与劳动者签订的劳动合同确定支付给劳动者的工资总额及工资包含的项目。(2)按照周期对劳动者进行工作考勤记录，确定劳动者提供正常劳动的时间及劳动者的休假期间及其他非提供正常劳动的期间;(3)根据薪酬制度、考勤休假制度及劳动者在一个劳动周期内的考勤记录按时足额向劳动者支付工资，并在支付时向劳动者提供本人的工资清单。二、加班工资的支付标准(一)综合计算工时工作制加班费计算1、综合计算工时工作制休息日安排劳动者工作的。应先按同等时间安排其补休。法定节假日不可以补休，2、综合计算工时工作制周期内的上班是在法定休假日的。以300%计算，3、综合计算工时工作制周期内的总上班时间超过该周内(如一个月。一季度)的法定标

2023-04-28

161人看过
刑事立案
如何在没有支付工程尾款的情况下进行起诉

不给工程尾款可以通过提起民事诉讼来保护自己的权利。起诉程序是：一、当事人起诉时，应当先提交起诉书，并根据对方人数提交相应的副本：二、根据＂谁主张谁举证＂原则上，原告应当向法院提交下列材料：1、原告资格材料。居民身份证、户口簿等证据原件及复印件；企业作为原告的，应当提交营业执照、商业登记证等材料的复印件；2、证明原告诉讼主张的证据。如合同、协议、交付凭证、交易信函等；三、当事人向法院提交书证时，应填写一式两份证据清单，并详细列出提交证据的名称和页数。证据经法院承人核实后，承人应当在证据清单上签字盖章，一份交当事人，一份备案；四、立案庭应当自当事人履行必要手续并提交有关证据材料之日起七日内，对符合立案条件的，立案手续；不符合立案条件的，依法裁定不予受理；五、当事人应当自收到受理通知之日起七日内提前提交案件受理费和其他诉讼费用。如有困难，可在预交期内向法院提出书面申请。逾期不提交或者书面申请缓、

2023-07-04

168人看过