双方可在法院协商或处理。
在建设工程实践中,建设单位通常要求的进度款支付比例为:进度款约为竣工工程量的60%~70%;竣工验收后,大致可支付至竣工产值的80%~85%;竣工结算后,可支付支付至批准结算价格的95%。在上述付款条件中,关键条件之一是“竣工验收”。如果建设单位资金短缺,一些不诚信的单位往往在工程竣工后拖延验收,希望通过拖延验收达到拖延支付工程款的目的。
延迟验收的情况很多。承包商的应对策略大致可分为以下三个步骤。第一步是承包商的自检。为便于写作,本文以钢结构分包工程为例(总承包工程或其他专业分包可参照相应的工程自检),承包商自检的内容包括:
1。
在施工过程中,如果出现施工单位口头指示而不重新发出书面变更指示的情况,承包人应立即向施工单位重新发出技术验证单,并由施工单位签字,以设计单位和监理单位为施工依据。按图纸施工是承包人的法律责任。如果没有技术审批表,一旦发生争议,不仅变更部分不能算钱,建设单位还可以撤销。
2。材料是否符合设计要求。
3。钢结构中使用的附件,包括五金件、螺栓等附件是否符合要求。
4。焊缝质量是否经超声波探伤检测,检测方法是否符合合同约定,检测结果是否符合合同要求。建议邀请施工单位、监理单位和总包单位参加所有工程的抽检和签认,避免日后出现分歧。
5。钢构件的表面质量和表面处理是否符合要求。
6。每批材料进场时,是否有合格证、质保书、试验报告等报验材料(这些材料要正常准备,事后补齐通常为时已晚)。如有问题,需与建设单位或监理单位协商一致后方可补充。
7。施工单位、监理单位、总包单位提出质量问题,是否已整改并书面答复。
8。根据合同附件报价单、设计交底汇总表、施工单位对工程的修改或补充说明等,检查是否有遗漏的工作内容。
第一步的核心是在承包商自身的控制下,将上述工作全部做好,不得给施工单位拖延验收的借口。第二步是向业主提交正式的竣工验收报告。需要注意的是:
1。工程竣工后,施工企业向业主提交竣工验收报告,这是关键的一步。竣工验收报告可以很简单,正文中甚至有一句话,如“贵公司委托我公司的**花园总承包工程已由我公司完成并通过自检,现请贵公司组织验收”。只有一张纸可以使整个案件发生巨大的变化。请注意,只要承包人提交竣工验收报告,即使发包人故意拖延验收,也不影响报告的有效性。根据最高人民法院司法解释,“承包人提交竣工验收报告,发包人逾期验收,当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,承包人提交验收报告的日期为“竣工日期”。司法解释的目的是防止用人单位无限期拖延验收,从而达到滞纳金的目的。
没有竣工验收报告,给承包商造成损失的教训太多。一个幕墙单元为一家百货公司做铝装饰。竣工后未出具竣工验收报告,未办理验收交接手续。它向雇主打了个招呼就走了。工程竣工两年后,施工方一直没有向业主发出追究责任的申请函。协商未果后,对方以施工不全为由反诉,要求施工单位承担工期延误赔偿96万元。最后,在法院的主持下,建设单位接受了调解方案42万元。
2。竣工验收报告提交时,应同时提交全套竣工资料。竣工资料的编制可以在施工过程中进行系统的收集、整理和汇总。一旦工程完工,就不难得到竣工资料。
在竣工前,承包商有法律义务提交所需的竣工资料。如果承包人不能获得竣工资料,发包人不接受或不付款,承包人就不能与甲方竞争。
竣工资料的整理和归档也有规定可循。浦东新区档案管理局出版了《竣工档案汇编指南》等书籍。其他区域可能有类似的文件。承包商可参考相关书籍进行准备。平时做好准备可以避免没有做好完井准备。承包人向发包人提交竣工验收报告时,应要求发包人代表签收并留下书面证据(发包人代表拒绝签收的,可通过特快专递挂号信发给发包人主席;对方声称未收到挂号信的,不影响信件寄送和权利主张的效力,类似案件最高人民法院可查阅附件(公司的身份证明)。
第三步,发包人提交竣工验收报告后,如仍延误验收,应及时督促发包人。
承包商在提交竣工验收报告后,督促业主多长时间?雇主多长时间不接受这个项目?视为“延期验收”。法律没有规定,具体时间由当事人控制。在实践中,优选的方法是:
1。对于土建工程总承包项目,建设部颁发的《建设工程施工合同示范文本》规定,验收时间为“收到承包人竣工验收报告后28天”。
对于一般专业分包项目,没有土建总承包项目复杂,时间应该相对较短。根据财政部、建设部369号文件,14天可酌情确定。例如,如果验收报告是在8月1日提交的,雇主可以在8月15日发出第一封验收信(这封信可能非常礼貌)。
2。可能很难用一封信来确定雇主的“延迟验收”。您可以在8月31日发送第二次礼貌提醒,9月15日甲方无回复时发送第三次礼貌提醒。有了验收申请报告和三封信,无论你去哪家法院,都不会偏离业主延迟验收并认为承包商已竣工的确认。
3。整个过程似乎有点复杂,但实际上,总时间不超过2个月。我不知道有多少项目,甲方拖延验收,一次拖延就是三个月、六个月甚至更长。因此,上述方法仍然是有效的法律手段。
第四步:工程已竣工交付对方使用,但未办理竣工验收手续的,必须采取措施固定证据。在这个时候,它需要更高超的技能。写一封有礼貌的信时,要有充分的根据。如果这封信起草不当,企业不说自己的负担,就不会感到压力。
-
怎么写建筑工程验收报告
231人看过
-
竣工验收报告报告怎么写?
204人看过
-
提交竣工验收报告多少天内验收?
439人看过
-
竣工验收质监站要出报告么
384人看过
-
项目工程验收后收不到尾款怎么办
61人看过
-
工程施工竣工验收报告模板
425人看过
业主是指房屋所有权人,按其拥有的物业所有权状况,又可分为独立所有权人和区分所有权人。区分所有权人是指数人区分一幅土地上同一建筑物而各有其专有部分,并就其共用部分按其应有部分有所有权者;独立所有权人是指某土地上的建筑物仅属于某一业主。... 更多>
-
领导让我写验收报告,工程竣工验收报告怎么写,内容有哪些?重庆在线咨询 2022-12-14一、基本信息 主要是工程名称、建设单位、项目法人、结论意见几个方面。具体来说,还包括工程地址、施工单位、监理单位、勘察单位、设计单位、建设单位、建筑面积、地上总高、结构形式、层数、等级、质评、建筑物安全等级、抗震设防烈度、预算造价、报建日期、合同工期、实际开竣工日期等。 二、建设单位执行基建程序情况 建设单位按照规定的基本建设程序认真执行具体承办程序事项,基本建设文件,手续齐全。开工前办理了工程用
-
工程竣工验收报告(建筑工程)湖北在线咨询 2022-04-28工程竣工验收报告 (建筑工程) 工程名称: 验收日期: 建设单位(盖章): 填写说明 1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写,向备案机关提交。 2、填写要求内容认真,语言简练,字迹清楚。 3、工程竣工验收报告一式三份,建设单位、监督站、备案机关各持一份。 一、工程概况 工程名称工程地点 建设面积工程造价 结构类型层数地上:层 地下:层 施工 许可证号监理 许可证号 开工日期验收日期 监督单位监督编
-
提交竣工验收报告几天内验收甘肃在线咨询 2023-12-20应依据双方在合同中的约定期限处理,如果甲方在约定期限内未组织验收的,以承包人提交竣工验收报告之日为竣工日期。按工程验收规定,工程完工后施工单位书面申请验收,甲方在30天内决定是否验收。若甲方30天不答复或工程未验收己经使用,可视同已经验收。
-
如何开展工程竣工验收?工程竣工验收报告如何写的,四川在线咨询 2022-07-16竣工验收程序: 1、建设单位主持验收会议。 2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。 3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。 4、验收组实地查验工程质量。 5、专业验收组发表意见,验收组形成工程竣工验收意见并签名。 工程竣工验收意见:我单位于年月日组织勘察,设计,监理,施工,档案馆等有关负责人组成验收组,
-
工程验收合同怎么验收安徽在线咨询 2022-05-04以下验收模版,: 致建设单位(和监理单位) 由我司承建的什么工程,于什么时间已按设计、合同要求完成什么工程,完成质量如何(符合国家现行规范、技术标准等等),施工资料完整、准确等,现已具备验收条件,望贵司组织相关人员进行验收。 落款:施工单位和时间 (需要验收人员签字的话,可以用表格形式标注出建设、监理、施工等单位验收人和验收时间)