因不可抗力造成他人损害的如何处理？-法师兄

因不可抗力造成他人损害的如何处理？

来源：法律编辑整理时间： 2022-06-30 13:12:12 80 人看过

若行为人因不可抗力的事由造成他人损害的，其可以不承担侵权责任。此为我国《民法典》的明文规定。《民法典》规定，不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。因不可抗力造成他人损害的如何处理？的法律依据

《中华人民共和国民法典》第一百八十条

因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。

不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

第五百九十条

当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

当事人迟延履行后发生不可抗力的，不免除其违约责任。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

精神损害赔偿
对个人名誉造成损害的如何处理?

对个人名誉造成损害的，可以收集好证据向法院进行起诉。1、《最高人民法院关于确定民事侵权精神损害赔偿责任若干问题的解释》第一条规定：“自然人因下列人格权利遭受非法侵害，向人民法院起诉请求赔偿精神损害的，人民法院应当依法予以受理：(一)生命权、健康权、身体权;(二)姓名权、肖像权、名誉权、荣誉权;(三)人格尊严权、人身自由权。违反社会公共利益、社会公德侵害他人隐私或者其他人格利益，受害人以侵权为由向人民法院起诉请求赔偿精神损害的，人民法院应当依法予以受理。”因此，损坏个人名誉适用根据该解释的规定。2、至于赔偿，则就区别情况了。该解释第八条规定：“因侵权致人精神损害，但未造成严重后果，受害人请求赔偿精神损害的，一般不予支持，人民法院可以根据情形判令侵权人停止侵害、恢复名誉、消除影响、赔礼道歉。因侵权致人精神损害，造成严重后果的，人民法院除判令侵权人承担停止侵害、恢复名誉、消除影响、赔礼道歉等民事

2023-04-27

236人看过
不可抗力
如何理解不可抗力造成的不履行合同

不可抗力造成的不履行合同的处理方式是当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。因不可抗力灭失的如何处理标的物因不可抗力灭失损失的处理方式为，无过错方不承担损害赔偿责任；但需要提出证明，否则承担损害赔偿责任。逾期未提货，标的物因不可抗力灭失，逾期未提货的一方应当承担逾期的违约责任，不可抗力造成的损失，如果合同有规定的依合同规定办。合同没有规定的，协商解决，协商不成，任何一方都可以向人民提讼。《民法典》第一百八十条因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。第五百九十条当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有

2023-07-29

164人看过
不可抗力
不可抗力损失如何承担，不可抗力构成要件

不可抗力造成的损失承担方法是对于因为不可抗不能履行合同的，需要及时的通知对方，减少给对方造成的损害，并且在合理的期限提供证明。不可抗力的构成要件是不可预见还有避免的。一、不可抗力损失如何承担因不可抗力造成他人损失的，不承担责任，但法律另有规定的，依照其规定处理。同时，因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。《中华人民共和国民法典》第一百八十条【不可抗力】因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。第五百九十条【不可抗力】当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不

2023-06-05

93人看过
法律综合知识
不可抗力造成的后果如何承担

一、不可抗力造成的后果如何承担不可抗力造成的后果不承担责任。因不可抗力造成他人损害的，不承担责任，但法律另有规定的，依照其规定处理。法律规定：《中华人民共和国民法典》第一百八十条【不可抗力】因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。二、合同出现不可抗力可以解除吗因为不可抗力使得合同不能实现签订合同的目的的，当事人可以依法解除合同。另外，基于不可归责于双方当事人的原因导致合同解除的，一般无需承担违约责任。《民法典》第五百六十三条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（

2023-06-16

167人看过

不可抗力
对于不可抗力因素造成的违约是如何规定的

不可抗力是指不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。发生特大自然灾害、地震等不可抗力事件，而影响合同继续履约，当事人免于承担违约责任。那合同中不可抗力因素如下：(1)自然灾害、如台风、洪水、冰雹(2)政府行为，如征收、征用(3)社会异常事件，如罢工、骚乱。在不可抗力的适用上，有以下问题值得注意：(1)合同中是否约定不可抗力条款，不影响直接援用法律规定(2)不可抗力作为免责条款具有强制性，当事人不得约定将不可抗力排除在免责事由之外。不可抗力条款是法定免责条款，约定不可抗力条款如小于法定范围，当事人仍可援用法律规定主张免责大于法定范围，超出部分应视为另外成立了免责条款。一、因生病不能履行合同算不算违约因生病不能履行合同算违约。根据法律，因不可抗力因素导致合同不能履行的情况下，可免除部分或者全部责任，不可抗力指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，包括自然灾害、社会异常事件或政府行为等，生病

2023-03-16

102人看过
法律综合知识
因为不可抗力造成的合同终止

一、因为不可抗力造成的合同终止因为不可抗力造成的合同终止算违约，但是不用承担违约责任。不可抗力造成违约的，违约方没有过错，因此通常是免责的，但法律中因不可抗力造成的违约也要承担责任的，违约方也要承担无过错的违约责任。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《中华人民共和国民法典》第五百七十八条当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满前请求其承担违约责任。二、解除合同和终止合同的区别解除合同和终止合同的区别如下：1．合同终止适用于继续性合同，而合同解除适用于非继续性合同。2．合同终止仅使合同关系发生将来消灭的效力，不具有溯及既往的效力；合同解除使合同关系发生既往消灭的效力，具有溯及既往的效力。《民法典》第五百六十三条有下列情形之一的，当事人可以解除合

2024-01-11

392人看过
不可抗力
不可抗力造成损失，要赔偿吗

《民法典》第一百八十条第一款规定：“因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。”由上述规定可以得知，如果合同是因为不可抗力造成了损失，一方要求赔偿，是不可以的，因为不可抗力是法律规定的免责情形。不可抗力解除合同能否要赔偿因不可抗力不能履行合同时，是可以部分或全部免除责任的，但是应当及时通知合同相对方，并在合理期限内提供证明，未及时同通知合同相对方而造成的损失包括道路交通费、误工损失等，应当由遭受不可抗力的一方负责赔偿。根据2021年1月1日起施行生效的《中华人民共和国民法典》第五百六十六条规定，合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以请求恢复原状或者采取其他补救措施，并有权请求赔偿损失。合同因违约解除的，解除权人可以请求违约方承担违约责任，但是当事人另有约定

2023-08-17

221人看过
产品
因产品存在缺陷造成他人人身损害

因产品存在缺陷造成他人人身损害的，受害人有权要求产品生产者或销售者的任何一方承担全部民事责任。生产者或者销售者承担了民事责任后，有权向对产品的存在缺陷负有责任的另一方追偿。如果产品存在缺陷并非销售者的过错，但销售者不能指明缺陷产品的生产者也不能指明缺陷产品的供货者的，销售者仍应承担民事责任。产品的运输者和仓储者对产品存在缺陷负有责任的，生产者和销售者承担民事责任后，有权要求运输者和仓储者赔偿损失。对于追偿的请求，可以合并审理，也可以另案审理；合并审理时，生产者或销售者为被告，运输者或仓储者为第三人。

2023-06-05

325人看过

不可抗力
如因不可抗力因素造成的问题乙方不承担责任

不可抗力是当事人不能履行合同时的法定免责事由，但当事人主张免责，应当注意以下方面：1、不能履行合同包括完全不能履行、部分不能履行和不能按期履行。如果不可抗力只导致部分不能履行，其他部分仍应履行；如果只是影响按期履行，当事人仍应适时履行。2、根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任。不是发生不可抗力就可以主张免除全部责任，只是确受其影响而不能履行的部分才能免责。3、当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任，而仍应承担违约责任。4、法律对遇不可抗力也不能免责有特别规定的，依照该规定不能免责。如在客运合同中，承运人对因不可抗力造成旅客人身伤害的，仍要承担赔偿责任。此外，当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。不可抗力因素主要有哪些不可抗力因素包括自然灾害、如台风、地震、洪水、冰雹；政府行为，如征收、征用；社会异常事件，如罢工

2023-07-31

82人看过
不可抗力
如何承担因不可抗力造成的费用和延误的责任

因不可抗力造成的费用和工期延误，如何承担责任因不可抗力造成的费用和工期延误，由双方按下列方式承担：1。发包人应承担工程本身的损坏，因工程损坏造成的第三方人员伤亡和财产损失，以及运至施工现场的安装材料和设备的损坏；2。发包人、承包人各单位对伤亡事故负责，并承担相应费用；3。承包商应承担机械设备损坏和停机损失；4。停工期间，发包人应承担承包人应工程师要求留在施工现场的必要管理人员和保安人员的费用；5。工程的清洁、维护和修理费用由发包人承担，延误的工期相应顺延。因一方迟延履行合同而发生不可抗力的，不免除相应的迟延履行责任。相关法律知识：《中华人民共和国建筑法》第七十四条建筑施工企业偷工减料，使用不合格的建筑材料、建筑构件、设备，或者有其他不符合工程设计图纸的行为的有关规定或者建筑技术标准，责令改正，处以罚款；情节严重的，责令停业整顿、降低资质等级或者吊销资质证书；建筑工程质量达不到规定的质量标准

2023-05-07

322人看过
保全
如何处理扣押侵权人财产造成的损害

1、如何处理扣押侵权人财产造成的损害如果人民法院应申请人的请求扣押了被侵权人的财产，如果扣押是错误的，申请人应当承担赔偿责任。中华人民共和国民事诉讼法第一百零三条保全方式财产保全采取查封、扣押、冻结或者法律规定的其他方式。人民法院保全财产后，应当立即通知被保全财产的人。第一百零五条申请保全错误救济有错误的，申请人应当赔偿被申请人因保全遭受的损失。如何解决侵权责任纠纷。调解如果发生侵权纠纷，可以向相关部门申请组织调解。侵犯著作权的，由国家著作权行政管理部门或者其他社会组织主持、教育、指导当事人就作品著作权的权利、义务和责任进行协商，达成协议解决方案，签订调解协议。然而，调解并不具有执法的特点。如果一方不遵守“游戏规则”，调解失败，可以诉诸诉讼。仲裁如果版权受到侵犯，版权仲裁机构应按照规定的仲裁程序对版权纠纷案件进行裁决，该程序主要适用于与版权合同有关的纠纷。一方因法律执行的性质不履行仲裁裁决

2023-05-07

487人看过
法律综合知识
民用航空器造成他人损害怎么处理

一、民用航空器造成他人损害怎么处理民法典规定，民用航空器造成他人损害的，一般由民用航空器的经营者承担侵权的责任。《中华人民共和国民法典》第一千二百三十八条【民用航空器致害责任】民用航空器造成他人损害的，民用航空器的经营者应当承担侵权责任；但是，能够证明损害是因受害人故意造成的，不承担责任。二、航空旅客在飞机上意外伤害的由谁承担责任因发生在民用航空器上或者在旅客上、下民用航空器过程中的事件，造成旅客人身伤亡的，承运人应当承担责任；但是，旅客的人身伤亡完全是由于旅客本人的健康状况造成的，承运人不承担责任。在旅客运输中，旅客以外的其他人就旅客死亡或者受伤提出赔偿请求时，经承运人证明，死亡或者受伤是旅客本人的过错造成或者促成的，应当根据造成或者促成此种损失的过错的程度，相应免除或者减轻承运人的责任。《中华人民共和国民用航空法》第一百二十四条因发生在民用航空器上或者在旅客上、下民用航空器过程中的事件

2023-09-04

150人看过

不可抗力
不可抗力造成损失的承担是怎样的

费用损失的承担原则。因不可抗力事件导致的人员伤亡、财产损失及其费用增加，发承包双方应按以下原则分别承担并调整合同价款和工期：1、合同工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担。2、发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用。3、承包人的施工机械设备损失及停工损失，由承包人承担。4、停工期间，承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担。5、工程所需清理、修复费用，由发包人承担。一、工程出现事故项目经理要承担什么责任工程质量出现事故，项目经理承担吊销执业资格证书，5年以内不予注册等责任。建筑工程承包出去后是承揽关系，承包方雇佣人员出问题，由雇主承担责任，也就是承包方承担责任。但是因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停

2023-03-12

473人看过
管制
打架斗殴造成他人伤害该如何处理

打架斗殴造成他人伤害，如果是轻微的打架事件的，一般属于民事案件，同时也属于治安案件，可由公安机关予以行政处罚。如果情节严重，或致人轻伤以上的，则属于刑事案件，视具体情况，参与打架的人可能故意伤害罪，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。一、互殴致残索赔吗也得进行索赔，承担法律责任。打人或打架属于违法行为，会收到治安处罚，严重的会受到刑事处罚。因为会违犯《中华人民共和国治安管理处罚法》，根据情节严重有可能面临1000元以下罚款、十五日以下拘留的行政处罚。造成轻伤，涉嫌故意伤害罪，要追究刑事责任，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。侵害他人造成人身损害的，应当赔偿医疗费、护理费、误工费等费用。二、未成年人打架斗殴怎么处理未成年人打架斗殴的处理方式，要根据未成年人的年龄进行具体分析：1、不满十四周岁的未成年人打架斗殴违反治安管理的，不予处罚，但是应当责令其监护人严加管教；2、十四周岁不满十六周岁的未成

2023-06-24

249人看过