法律规定不可抗力的因素有哪些
来源:法律编辑整理 时间: 2023-07-03 13:34:55 68 人看过

一、法律规定不可抗力的因素有哪些

不可抗力的因素有,地震、台风等自然因素;政府征收、征用等政府行为;或者罢工、骚乱等社会事件。对于因不可抗力导致不能履行合同的,根据不可抗力的影响,一般可以部分或者全部免除责任。

二、民法典中发生不可抗力后如何履行合同

民法典规定,因不可抗力造成合同不能履行的,当事人不承担违约责任。而不可抗力因素消失后。如果合同无法继续履行的,可以解除合同。如果可以继续履行的,可以协商继续履行。

《中华人民共和国民法典》

第一百八十条【不可抗力】因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。法律另有规定的,依照其规定。

不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

第五百九十条【不可抗力】当事人一方因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。

当事人迟延履行后发生不可抗力的,不免除其违约责任。

三、不可抗力的种类

哪些事件属不可抗力,我国法律没有作出具体列举式的规定。理论界将其划分为三类:

(一)自然灾害。尽管随着社会科学技术的进步,人类逐步提高对自然灾害的预见能力(如预测地震、台风),但是,人类仍无法抗拒它。而且在现实生活中,自然灾害严重影响着人们的生活和生产,阻碍着合同的履行。

(二)政府行为。合同当事人往往很难预见政府的政策,法律或行政措施的变化,若当事人在合同签订之后,政府颁布新的政策、法律或采取新的行政措施,导致合同不能履行,应免除债务人不履行合同的责任。如政府干预、禁令、禁运等等。

(三)社会异常事件。主要是指阻碍合同履行的一些偶发事件,如战争、罢工、骚乱等。

各国对不可抗力事件的规定,宽严不一。一般地说,将自然灾害、战争、严重的动乱和灾害性事故看成不可抗力事件是各国一致的,而对上述事件以外的人为障碍,如政府干预、不颁发许可证、计划变更、罢工、市场情况的剧烈变动,以及政府禁令、禁运行政行为等归入不可抗力事件则常引起争议。这种区别是由于各国法律传统、习惯和法律意识的不同而导致的。

《中华人民共和国民法典》:第八章 违约责任  第五百九十条 当事人一方因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。\n  当事人迟延履行后发生不可抗力的,不免除其违约责任。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年01月02日 20:38
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多法律综合知识相关文章
  • 不可抗力因素不还债合规吗
    一、不可抗力因素不还债合规吗在司法实践中,因无法预见且不可避免的自然灾害等因素而导致的违约现象,并不被视为构成违约责任。然而,鲜为人知的是,违约责任的成立需要满足以下四个基本条件:首先,必须要有违约行为的发生,即行为人未能完全遵守其所签订的合同义务或者执行合同义务时出现偏差的行为;其次,违约行为必须造成实际的损害结果,这包括对另一方当事人的财产损失以及其他负面影响;再次,违约行为与损害结果之间必须存在直接的因果联系;最后,行为人不能以法律规定或者双方事先约定的免责条款作为逃避责任的理由。《民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百九十条当事人一方因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造
    2024-04-15
    345人看过
  • 房屋因不可抗力因素延期交房的情况有哪些
    延期交房的不可抗力因素一般有以下几种情况:(一)自然原因,如洪水、地震等人类无法控制的灾害事故;(二)政府行为,如政府禁止令、征收、征用等引起的。其中,和大家密切相关的是,政府行政机关在购房合同履行期间内制定新的行政法规等政策性文件,例如最近新出的房产限购令等。此时开发商也无权要求购房者承担合同不能履行的责任;(三)社会环境原因,如战争、罢工、骚乱等。一般来说,开发商延期交房包括两种情况:(一)正常延期交付。正常延期交付主要指由于施工迟延或者相关政府手续办理迟延、市政配套迟延等导致的房屋交付逾期。这种延期交付属于延后交房时间,购房者给开发商一定的宽限期,经过一段时间等待就可以收房的情况;(二)非正常延期交付。非正常延期交付主要指由于开发商经济实力、相关政府手续违法且无法办理等导致开发商不能或者短时间内不能交付房屋的情形。依据我国民法典规定,不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况
    2023-04-17
    177人看过
  • 不可抗力因素在法律中是指的什么呢
    不可抗力事件的范围主要由两部分构成:一是由自然原因引起的自然现象,如,火灾、旱灾、地震、风灾、大雪、山崩等;二是由社会原因引起的社会现象,如,战争、动乱、政府干预、征收、征用、罢工、禁运、市场行情等。不可抗力事件的不可预见性和偶然性决定了人们不可能列举出它的全部外延,不能穷尽人类和自然界可能发生的种种偶然事件。所以,尽管世界各国都承认不可抗力可以免责,但是没有一个国家能够确切地规定不可抗力的范围,而且由于习惯和法律意识不同,各国对不可抗力的范围理解也不同。但是,作为一般法理原则“不可抗力”成为各国法定免责的法理通则!在相关的法律解释中,没有具体到旅游纠纷中具体的免责理由,但是,在相关的旅游法规中,就明确和具体化了法定“不可抗力”的事由!在各个地方的旅游规范性法规的具体条文中,我们可以看到,所谓的免责事项,无不是“不能预见、不能避免和不能克服的客观情况”;是“不可抗力”免责事由在旅游行业中的
    2023-04-28
    151人看过
  • 因不可抗力等因素不能履行合同,法律有没有出据
    不可抗力不能履行合同的当事人可以不承担责任,但不可抗力只导致合同部分不能履行的,不受影响的部分仍需履行。不履行的,当事人仍需承担违约责任。如果当事人延迟履行后不可抗力导致合同无法履行,仍需承担违约责任。因不可抗力不能履行合同应该终止还是解除因不可抗力不能履行合同应该终止,合同解除一般仅适用于违约场合。合同终止虽然也适用于一方违约的情形,但主要是适用于非违约的情形。在审判实务中,合同的解除与终止常被等同且被交替使用,原因在于二者都发生债权债务关系归于消灭的效力,并且形成种属关系,合同解除必然导致合同终止,是合同终止的一种形式,而合同终止原因除合同解除外还有合同的履行、抵销、提存、免除、混同等。《民法典》第一百八十条,因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。法律另有规定的,依照其规定。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
    2023-08-18
    315人看过
  • 索赔与不可抗力因素
    因不可抗力事件导致的费用,发、承包双方应按以下原则分别承担并调整工程价款。(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运送至施工现场用于施工的材料和待安装设备的损害,由发包人承担;(2)发包人,承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用;(3)承包人施工机械设备的损失及停工损失,由承包人承担;(4)停工期间,承包人应发包人要求留在施工现场的必要管理人员及保卫人员的费用,由发包人承担;(5)工程所需清理、修复费用,由发包人承担。不可抗力原因造成的停工可不可以索赔不可抗力原因造成的停工可以索赔。不可抗力因素造成停工属于业主责任可以索赔工期,但是费用不能索赔。根据相关规定,当事人一方因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任;因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。《中华人民共和国民法典》
    2023-07-05
    377人看过
  • 引起不可抗力房屋租赁合同效力的因素有哪些
    房屋租赁合同在疫情影响下对不可抗力的认定是:受疫情影响,房屋承租人无法正常使用承租房屋的,可以请求减免部分租金;承租人或出租人认为继续履行租赁合同损失过大,请求提前终止租赁合同的,应当予以解除。一、疫情期间租赁写字楼能免租金吗疫情期间租赁写字楼,双方可以协商减免租金或者节约。受疫情影响,部分房屋承租人可能无法正常返还所在地使用租赁房屋的,承租人可以根据不可抗力的相关合同条款与出租人协商要求减免部分租金。承租人或者出租人认为继续履行租赁合同损失过大,也可以要求提前终止租赁合同。根据《中华人民共和国民法典》的规定,当事人一方因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不免除其违约责任。二、买卖不破租赁的法律规定有什么
    2023-03-17
    224人看过
  • 对于哪些疫情是不可抗力因素的变化
    疫情属于不可抗力因素。不可抗力是指合同订立时不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。不可抗力的来源既有自然现象,如地震、台风,也包括社会现象,如军事行动。因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。法律另有规定的,依照其规定。一、违约责任的免责事由是怎样的法定免责事由是指由法律直接规定、不需要当事人约定即可援用的免责事由,主要指不可抗力约定免责事由是指当事人约定的免责条款。因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。二、威海租房屋有医疗或不可抗力吗属于。疫情是可以算租房合同的不可抗力的,不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如疫情、台风、地震、洪水、冰雹以及非租赁双方所能控制的社会异常事件。因
    2023-03-21
    89人看过
  • 恢复专利权的不可抗因素有哪些
    专利权利恢复根据当事人申请的原因和期限,可分为如下两种:一、当事人因不可抗力的事由而延误法定期限或指定期限而导致权利丧失的,提出请求的时间应在自障碍消除之日起2个月内或者自期限届满之日起2年内。所谓的“不可抗力的事由”法律界简称不可抗力,是指当事人不能预见、不能避免和不能克服的自然因素或社会因素所引起的不可抗拒的理由,如地震、旱灾、动乱等。由该种原因导致权利丧失的,当事人可以在上述期限内,说明理由,出具相关证据,向国家专利局提出申请,并及时缴纳恢复权利请求费;二、当事人因其他正当理由延误法定期限或指定期限而导致权利丧失的,提出请求的时间自收到国务院专利行政部门的通知之日起2个月内。所谓的其他正当理由是指不是由于当事人的故意或过失而造成的原因,如因病住院、超过推定期限仍未收到有关文件等,基于这种原因导致权利丧失的,可以请求恢复该权利,同时应补偿原来应办理的手续,缴纳恢复权利请求费。但是,并不
    2023-06-11
    125人看过
  • 有关不可抗力的规定是哪些
    行为在客观上虽然造成了损害结果,但是不是出于故意或者过失,而是由于不能抗拒的原因所引起的,不是犯罪。不可抗力,是指合同订立时不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括自然灾害、如台风、地震、洪水、冰雹;政府行为,如征收、征用;社会异常事件,如罢工、骚乱三方面。《刑法》第十六条【不可抗力和意外事件】行为在客观上虽然造成了损害结果,但是不是出于故意或者过失,而是由于不能抗拒或者不能预见的原因所引起的,不是犯罪。一、不需追诉刑事责任情形都有哪些(一)意外事件。即行为在客观上虽然造成了损害结果,但不是出于故意或者过失,而是由于不能抗拒或者不能预见的原因所引起的,不认为是犯罪,对行为人不应追究刑事责任。(二)正当防卫。为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受正在进行的不法侵害,而采取的制止不法侵害的行为,对不法侵害人造成损害的,属于正当防卫,行为人不负刑事责任。(三)紧急避险。
    2023-03-10
    425人看过
  • 拆迁不可抗力能否要求赔偿,不可抗力因素认定
    一、拆迁不可抗力能否要求赔偿房屋拆迁是不可抗力因素,造成一方当事人不能履行民事义务的,不承担民事责任,所以不能要求赔偿。但法律另有规定除外。《中华人民共和国民法典》第一百八十条【不可抗力】因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。法律另有规定的,依照其规定。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。第五百九十条【不可抗力】当事人一方因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不免除其违约责任。二、不可抗力因素认定1、不可预见性。法律要求构成不可抗力的事件必须是有关当事人在订立合同时,对这个事件是否会发生是不可能预见到的。在正常情况下,对于一般合同当事人来说,判断其能否预见到某一事件的发生有两个不同的标
    2023-06-28
    319人看过
  • 不可抗拒条款怎么写,不可抗拒因素有哪些
    不可抗拒条款要写明通知期限、有效的证明文件及证明机构,以及法律后果;不可抗拒因素包括有,台风、洪水等自然灾害,征收等政府行为,罢工等社会异常事件。一、不可抗拒条款怎么写不可抗拒条款的写法:1.写明不可抗力事件发生后通知对方的期限;2.写明出具的证明文件及证明机构;3.写明不可抗力事件的法律后果。不可抗力主要包括两种情况:一种是由于自然力量引起的;另一种是社会原因引起的。以持续履行的债务为内容的不定期合同,当事人可以随时解除合同,但是应当在合理期限之前通知对方。二、不可抗拒因素有哪些不可抗拒主要包括以下几种情形:1.自然灾害、如台风、洪水、冰雹;2.政府行为,如征收、征用;3.社会异常事件,如罢工、骚乱。合同中是否约定不可抗力条款,不影响直接援用法律规定;不可抗力条款是法定免责条款,约定不可抗力条款如小于法定范围,当事人仍可援用法律规定主张免责;如大于法定范围,超出部分应视为另外成立了免责条
    2023-07-16
    385人看过
  • 民法典中“不可抗力”有哪些规定
    民法典不可抗力的规定有:不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,具有客观上的偶然性和不可避免性,主观上的不可预见性以及社会危害性。因不可抗力不能履行合同或者造成他人损害,当事人已尽其应尽责任仍未能避免债务不履行或财物毁损时,不负赔偿责任。律师补充:(1)不可预见性。法律要求构成不可抗力的事件必须是有关当事人在订立合同时,对这个事件是否会发生是不可能预见到的。(2)不可避免性。合同生效后,当事人对可能出现的意外情况尽管采取了及时合理的措施,但客观上并不能阻止这一意外情况的发生,这就是不可避免性。如果一个事件的发生完全可以通过当事人及时合理的作为而避免,则该事件就不能认为是不可抗力。(3)不可克服性。不可克服性是指合同的当事人对于意外发生的某一个事件所造成的损失不能克服。如果某一事件造成的后果可以通过当事人的努力而得到克服,那么这个事件就不是不可抗力事件。(4)履行期间性。对某一个
    2023-05-06
    399人看过
  • 延期交房不可抗力因素
    1、因为自然原因,如火灾、地震、风灾等引起的;2、由社会原因引起的社会现象,如如战争等;3、因为政府制定新的行政法规等政策性文件导致延期交房的。一、合同中的不可抗力有哪些情况合同中的不可抗力包括:不可抗力是不可预见、不可避免、不可克服的客观情况;不可抗力是人类不可抗力,包括一些自然现象有地震、台风、洪水、海啸等,一些社会现象,比如战争等;不可抗力是一种独立于人的行为,不受当事人意志支配的现象,是各国法律免责的原因。除法律另有规定外,不可抗力还将部分或全部免除当事人的责任。二、有关指定管辖的法定情形指定管辖的法定情形有:1、依据法律规定有管辖权的人民法院因为某种特殊原因而不能行使管辖权的,如事实上的原因,发生了地震、洪水等不可抗力因素或者是法律上的原因需要回避;2、两个以上人民法院都具有管辖权,人民法院之间因为关管辖权发生争议的,经双方法院协商仍未能解决管辖权争议的,就可以采取指定管辖。三、
    2023-06-24
    214人看过
  • 不可抗力因素车险赔吗
    一、不可抗力因素车险赔吗车险不可抗力不一定可以赔。拿车损险举例,车损险可以赔付的不可抗力包括暴风,龙卷风,雷击,雹灾,暴雨,洪水,海啸,地陷,冰陷,崖崩,雪崩,泥石流,滑坡,地震,载运保险车辆的渡船遭受自然灾害等;不可以赔付的不可抗力包括战争,军事冲突,暴乱,政府征用等。所以还是要看车险险种的保障范围和免责条款,都会有详细说明的。二、不可抗力因素保险给理赔吗很多人认为保险中“不可抗力”是免赔的,其实并非如此,有些“不可抗力”造成的损失还是可以获得理赔的,只是对于能不能赔偿,就需细看保险条款才能了解,应从投保人投保时就需格外慎重。就比如说家财险中的自然灾害需要根据具体灾害类别予以区别。包括台风、暴雨、暴风、雷击、洪水、雪灾、泥石流等在内的自然灾害引起的房屋、房屋装修、室内财产损失是可以得到理赔的,但是地震和海啸往往被列入此类保险的免赔责任。在社会因素方面,战争、军事行动、罢工、骚乱、暴动、恐
    2023-06-07
    213人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 不可抗力因素可以推定其法律规定的疫情吗
      河北在线咨询 2023-06-15
      属于不可抗力,不可抗力是指合同订立时不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。不可抗力的来源既有自然现象,如地震、台风,也包括社会现象,如军事行动。因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。法律另有规定的,依照其规定。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
    • 不可抗力因素合同条款的规定是哪些的呢
      吉林省在线咨询 2022-08-05
      因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或全部免除责任。但有以下例外: (1)金钱债务的迟延责任不得因不可抗力而免除。 (2)迟延履行期间发生的不可抗力不具有免责效力。
    • 不可抗力因素的合同生效法律效力
      北京在线咨询 2023-11-22
      律师解答 不可抗力因素合同可以约定为因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。当事人一方因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任。
    • 不可抗力因素包含哪些呢,具有什么要素呢
      吉林省在线咨询 2022-07-22
      关于不可抗力因素包含哪些的回答为所谓不可抗力,是指合同订立时不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括自然灾害、如台风、地震、洪水、冰雹;政府行为,如征收、征用;社会异常事件,如罢工、骚乱三方面。(1)合同中是否约定不可抗力条款,不影响直接援用法律规定; (2)不可抗力条款是法定免责条款,约定不可抗力条款如小于法定范围,当事人仍可援用法律规定主张免责;如大于法定范围,超出部分应视为另外成立了免责
    • 不可抗力应当由哪些因素构成
      台湾在线咨询 2022-10-11
      ⒈不可预见性 合同当事人对于不可抗力事件的发生必须根本无法预见。 ⒉不可避免性 即使出现了不可预见的灾害,如果造成的后果是可以避免的,那么也不构成不可抗力,只有无法采取任何措施加以避免,才具有不可抗力的特征。 ⒊不可克服性 指当事人对该事件的后果无法加以克服,即毫无办法加以阻止。