承揽人提供材料有何责任
来源:互联网 时间: 2023-04-27 20:21:03 194 人看过

一、承揽人提供材料有何责任

如果当事人在承揽合同中约定由承揽人提供材料,并约定了提供材料的时间、材料的数量和质量的,承揽人应当按照约定准备材料。如果合同中未明确由哪一方提供材料的,但根据合同条款或者通过补充协议、交易习惯等方式确定应当由承揽人提供材料的,合同中如果约定了材料提供的时间、数量和质量的,承揽人应当按照约定提供材料。承揽人准备材料时,还应当备齐有关的资料,如发票、质量说明书等说明文件。

如果明确由承揽人提供材料,但是合同中未约定材料提供的时间、数量和质量的,事后又未就此达成补充协议的,承揽人应当根据承揽工作的性质和定作人对交付工作成果的要求,及时准备材料。数量不明确的,承揽人应当根据通常情况下完成该类工作成果所需的工作量,合理地确定材料的数量。质量不明确的,承揽人应当根据定作人对工作成果的质量要求,合理选用适合该工作成果的材料,定作人对工作成果的质量没有特别要求的,承揽人应当根据价款数额的大小以及工作性质,合理确定质量标准,合理选用材料。根据以上条件仍不能确定材料质量的,承揽人应当按照通常标准准备材料。

定作人认为承揽人选用的材料符合约定的,应当告知承揽人,或根据承揽人的要求以书面形式确认。经检验,定作人发现材料数量缺少的,应当及时通知承揽人补齐;数量超出的,应当及时通知承揽人超出的数额。定作人发现材料质量不符合约定的,应当及时通知承揽人更换,因此发生的费用,由承揽人承担。

二、承揽人擅自更换材料怎么担责

承揽人擅自更换的应当恢复原状,造成定作人损失的,应当赔偿损失。定作人提供的原材料符合约定的,承揽人在工作中应当以该原材料完成工作,不得擅自更换原材料,因此造成工作成果不符合约定质量的,定作人有权要求承揽人修理、更换、减少报酬或者解除合同,造成定作人损失的,承揽人承担赔偿责任。承揽人使用定作人提供的原材料应当符合合同中约定或者合理的损耗量,由于承揽人的原因造成材料浪费的,承揽人应当予以赔偿,造成材料短缺的,由承揽人负责补齐。如果完成承揽工作后,定作人提供的材料的剩余的,承揽人应当返还给定作人。在修理合同中,承揽人应当按照约定修理物品损坏的部分,并保持其他部分的完整性,不得更换不需要修理部分的零部件。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年11月28日 09:33
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多合同条款相关文章
  • 加工承揽合同所需材料如何供应
    1、以材料由谁提供作为区分标准。材料由付款方提供的,为承揽合同;材料由制作方提供的,为买卖合同。罗马法即采纳此种标准。2、原则上以材料由谁提供作为区分标准,但因种类物和特定物而定。合同标的物是种类物的,适用买卖合同之规定;合同标的物是特定物的,适用承揽合同之规定。德国民法典即采纳此种标准。3、以当事人的意思表示为区分标准。当事人意在承揽标的物的,就是承揽合同;当事人意在买卖标的物的,就是买卖合同。奥地利民法典即采纳此种标准。4、以当事人的意思表示为区别标准,但若意思不明,则以材料由谁提供为判断标准。加工承揽合同的法律特征1、承揽合同以完成一定的工作并交付工作成果为标的。在承揽合同中,承揽人必须按照定作人的要求完成一定的工作,但定作人的目的不是工作过程,而是工作成果,这是与单纯的提供劳务的合同的不同之处。2、承揽合同的标的物具有特定性。承揽合同是为了满足定作人的特殊要求而订立的,因而定作人对
    2023-07-31
    69人看过
  • 发包人未提供原材料负什么责任
    如果工程承包合同中约定由发包人提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,发包人应当按照约定的原材料、设备的种类、规格、数量、单价、质量等级和提供时间、地点的清单,向承包人提供建设所需的原材料、设备及其产品合格证明。承包人与发包人应当一起对原材料、设备进行检验,验收后,由承包人妥善保管,发包人支付相应的保管费用。对于必须经过试验才能使用的材料,承包人应当按照约定进行测燃、毒性反应等测试。不具备测试条件的,可以委托专业机构进行测试,费用由发包人承担。如果经检验发包人提供的原材料、设备的种类、规格、型号、质量等级与约定不符合的,承包人有权拒绝接收保管,并可以要求发包人运出施工现场并予以更换。如果发包人未按照约定时间提供原材料、设备的,承包人可以中止施工并顺延工期,因此造成承包人停工、窝工损失的,由发包人承担损害赔偿责任。由发包人提供场地的,发包人应当按照合同约定向承包人提供承包人施工、操作、运输
    2023-06-18
    397人看过
  • 医疗责任险购买提供材料有哪些?
    一、医疗责任险医疗责任保险是指投保医疗机构和医务人员在保险期内,因医疗责任发生经济赔偿或法律费用,保险公司将依照事先约定承担赔偿责任。具体地医疗责任保险是指按照权利义务对等的原则,由保险公司向被保险人收取一定的保险费,同时承担对被保险人所发生的医疗事故给付赔偿金的责任。既可由医生个人投保,也可由医院投保,保险公司承担医疗机构及医务人员在从事与其资格相符的诊疗护理工作中,因过失发生医疗事故造成的依法应由医院及医务人员(即被保险人)承担的经济赔偿责任。二、医疗责任险购买提供材料需要以下证件资料:1、行驶证(原件、复印件、照片,三选一即可);2、上年度保单(复印件、照片,二选一即可);3、医疗资料同一家公司续保一般不用提供,转保到其他家公司时,个别公司会有要求提供。4、(1)保险投保人如果是个人需提供:身份证(复印件、照片,正反面,二选一即可)。(2)保险投保人如果是企业:组织机构代码证(复印件
    2023-06-01
    490人看过
  • 承揽人发现定作人提供的材料不符合约定怎么办
    承揽合同中,根据承揽工作性质或者交易习惯,双方当事人可以约定由定作人提供材料,并且应当约定提供材料的时间、数量和质量。定作人应当在合同约定的时间向承揽人提供符合约定数量和质量的材料。该材料主要指承揽工作所必须的原材料,如制作家具的木材,制作衣服的面料等。当定作人按约定提供原材料后,承揽人应当立即检验原材料。检验的内容主要包括原材料的数量是否符合合同约定,原材料的质量是否达到合同约定的质量要求。如果经承揽人检验,定作人提供的原材料符合约定,承揽人应当确认并通告定作人。如果经检验,定作人提供的原材料不足的,承揽人应当通知定作人补齐;定作人提供的原材料质量不符合约定的,承揽人应当及时通知定作人更换以达到合同要求。因承揽人原因,未及时通知定作人原材料不符合约定的,影响完成工作时间的,承揽人应当承担违约责任。承揽人发现定作人提供的原材料不符合约定而未通知定作人的,视为原材料符合约定,因该原材料数量、
    2023-05-01
    291人看过
  • 承揽原材料的供应注意什么
    1、定作人对承揽人提供原材料的要求及检验承揽人提供原材料应在订立合同时规定原材料的质量标准,承揽人必须依照合同规定选用原材料,并接受定作人的检验,承揽人隐瞒原材料缺陷或者使用不符合合同规定原材料而影响定作物质量时,定作人有权要求重作、修理、减少价款或解除合同。2、承揽人对定作人提供原材料及检验由定作人提供原料在订立合同时应规定原材料交付的时间、数量、质量、交接地点、方式等,承揽人对原材料应及时检验,不符合要求的应立即通知定作人更换或补齐。承揽人对定作人提供的原材料不得擅自更换,对修理的物品不得偷换零件。同时还应对原材料消耗定额,以及超出定额部分材料费用的承担作出约定,以明确责任,避免履行过程中出现纠纷。擅自更换材料承担什么责任承揽人应当恢复原状,造成定作人损失的,应当赔偿损失。定作人提供的原材料符合约定的,承揽人在工作中应当以该原材料完成工作,不得擅自更换原材料,因此造成工作成果不符合约定
    2023-04-27
    467人看过
  • 起诉政府时,向法院提供虚假材料有何责任
    1、起诉政府时向法院提供虚假材料有何责任?提起行政诉讼时向法院提供虚假材料的,人民法院可以根据情节轻重予以训诫、责令签署悔改书、处以罚款或者行政拘留。构成犯罪的,依法追究刑事责任。《中华人民共和国行政诉讼法》第五十九条规定,当事人或者其他人有下列行为之一的,人民法院可以根据情节轻重,予以训诫、责令签署悔过书,或者处以一万元以下的罚款或者拘役:十五日以上;构成犯罪的,依法追究刑事责任:(一)协助侦查、执行的义务人迟延履行的,对人民法院协助调查的决定和人民法院协助执行的通知,无故拒绝或者阻碍调查执行的;(二)伪造、隐匿、毁灭证据或者提供虚假证明材料,阻碍人民法院审理案件的(三)指使、贿赂、胁迫他人作伪证或者威胁、阻止证人作证的;(四)隐匿、转移、变卖、毁损被查封、扣押、冻结的财产的;(五)以欺骗、胁迫或者其他非法手段使原告撤诉的六)以暴力、威胁或者其他方法阻碍人民法院工作人员执行职务,或者以吵
    2023-05-31
    142人看过
  • 损害赔偿中原材料、辅材料提供者和零部件提供者的责任
    向生产者提供有缺陷的原材料、辅材料,生产者用该材料制造的产品存在缺陷致人损害的,由生产者承担民事责任。生产者有权向缺陷原材料、辅材料的提供者追偿。向生产者提供有缺陷的零件、部件,生产者用该零件、部件制造的产品存在缺陷致人损害的,由生产者承担民事责任。生产者有权向缺陷零件、部件的提供者追偿。一、被侵权人请求赔偿的途径有哪些侵权人是指因产品存在缺陷造成人身、财产损害之后,有权要求获得赔偿的人。包括直接购买并使用缺陷产品的人,也包括非直接购买使用缺陷产品但受到缺陷产品损害的其他人。从方便被侵权人维护自己合法权益的角度出发,法律规定了被侵权人请求赔偿的两个途径:1、是可以向产品的生产者请求赔偿;2、是可以向产品的销售者请求赔偿。也就是说,只要是缺陷产品引起的损害,被侵权人可以向生产者和销售者中的任何一方提出赔偿请求。如果二者不予赔偿,被侵权人可以生产者和销售者中的任何一方为被告提起民事诉讼。二、被
    2023-02-04
    56人看过
  • 承揽人更换材料擅自行为的责任承担及应对策略?
    承揽人因擅自更换材料导致交付的工作成果不符合质量要求的,定作人可以合理选择请求承揽人承担修理、重作、减少报酬、赔偿损失等违约责任。完成定作所需的原材料,可以约定由承揽人提供或由定作人提供。承揽人提供原材料的,应按约定选购并接受定作人检查;定作人提供的,承揽人应及时检查,妥善保管,并不得更换材料。对于定作人提供的原材料不符合约定的,或定作人提供的图纸、技术要求不合理的,应及时通知定作人。承揽人应当对工作成果的瑕疵担保。承揽人交付的工作成果应符合约定的质量,承揽人对已交付工作成果的隐蔽瑕疵及该瑕疵所造成的损害承担责任。交付的工作成果有隐蔽瑕疵,验收时用通常方法或约定的方法不能发现,验收后在使用过程中暴露或致定作人或第三人受损害的,承揽人应根据合同约定或法律的规定,承担损害赔偿责任。【法律依据】《民法典》第七百七十五条,定作人提供材料的,应当按照约定提供材料。承揽人对定作人提供的材料应当及时检验
    2023-12-15
    413人看过
  • 雇主不提供原材料的责任是什么
    工程合同约定发包人提供原材料、设备、场地、资金和技术资料的,发包人应当按照约定的品种、规格、数量清单,向承包人提供施工所需的原材料、设备和技术资料,原材料、设备的单价、质量及供货时间、地点、产品合格证。承包人和发包人应共同对原材料和设备进行检验。验收合格后,承包人应妥善保管,发包人应支付相应的保管费。对使用前必须进行试验的材料,承包人应按约定进行燃烧试验、毒性反应试验等。不符合试验条件的,可以委托专业机构进行试验,费用由发包人承担。发包人提供的原材料、设备的品种、规格、型号、质量等级不符合约定的,承包人有权拒绝接收和保管,并可以要求发包人运出施工现场更换。发包人未按约定时间提供原材料、设备的,承包人可以暂停施工,顺延工期。造成承包人停工、窝工的,发包人应当承担损害赔偿责任。如果现场由业主提供,业主应按照合同规定向承包商提供材料和设备的施工、操作、运输和堆放现场以及施工工程所涉及的周围场地。
    2023-05-07
    355人看过
  • 告政府时提供假材料给法院要承担什么责任
    一、告政府时提供假材料给法院要承担什么责任提起行政诉讼时提供虚假材料给法院的,人民法院可以根据情节轻重,予以训诫、责令具结悔过或者给予罚款、行政拘留,构成犯罪的追究刑事责任。二、相关法律规定《中华人民共和国行政诉讼法》第五十九条诉讼参与人或者其他人有下列行为之一的,人民法院可以根据情节轻重,予以训诫、责令具结悔过或者处一万元以下的罚款、十五日以下的拘留;构成犯罪的,依法追究刑事责任:(一)有义务协助调查、执行的人,对人民法院的协助调查决定、协助执行通知书,无故推拖、拒绝或者妨碍调查、执行的;(二)伪造、隐藏、毁灭证据或者提供虚假证明材料,妨碍人民法院审理案件的;(三)指使、贿买、胁迫他人作伪证或者威胁、阻止证人作证的;(四)隐藏、转移、变卖、毁损已被查封、扣押、冻结的财产的;(五)以欺骗、胁迫等非法手段使原告撤诉的;(六)以暴力、威胁或者其他方法阻碍人民法院工作人员执行职务,或者以哄闹、冲
    2023-04-20
    447人看过
  • 提供劳务和承揽区别
    提供劳务和承揽区别在于:1、当事人是否存在控制、支配和从属关系;2、是否指定工作场所、提供劳动工具或设备、限定工作时间;3、是定期给付劳动报酬还是一次性结算劳动报酬;4、是继续性提供劳务,还是以其特有的技能一次性提供劳动成果。一、如何认定成立雇佣关系雇佣关系是指受雇人按照雇主的指示或要求,利用雇主提供的条件,以自己的技能为雇主提供各种劳务,雇主接受劳务并按约支付劳动报酬所形成的权利义务关系。(一)理论上雇佣关系的认定。从理论上来说,成立雇佣关系即使不订立书面协议。(二)实践中雇佣关系的法律特征。在实践中,雇佣关系主要具有以下三个方面的法律特征:第一,雇员必须亲自履行劳务义务,而不能将其转移给第三人,这是雇佣关系的一个显著特点;第二,雇主与雇员之间存在着一定的人身依附关系。二、保洁服务合同属于承揽合同吗保洁服务合同是否属于承揽合同要看双方的合同约定。承揽合同是指承揽人根据要求完成工作,付出自
    2023-06-19
    489人看过
  • 承揽合同承揽人受伤责任应当怎么承担
    一、承揽合同承揽人受伤责任应当怎么承担承揽合同承揽人受伤谁承担责任视情况而定。承揽人因完成工作受到损害的,定作人一般无需承担责任。但是也有例外情况,如果定作人对定作、指示或者选任有过错,导致承揽人受伤的,应当承担相应的责任。《民法典》第一千一百九十三条承揽人在完成工作过程中造成第三人损害或者自己损害的,定作人不承担侵权责任。但是,定作人对定作、指示或者选任有过错的,应当承担相应的责任。二、主合同解除后,担保人承担担保责任吗主合同解除,担保人的担保责任并不当然免除。担保人还是要继续承担担保责任,但是担保合同另有约定的除外。担保是为了保障债权人的债权得以实现,在债务人不履行或无法履行债务时,由担保人代替债务人履行债务。担保合同相对于主合同具有从属性,通常来讲,主合同无效,担保合同无效。但主合同解除,不影响担保合同的效力,担保合同不一定随主合同一并解除,担保人仍需承担担保责任,除非担保合同另有约
    2024-01-08
    305人看过
  • 发包人未按约定提供原材料等,应担何责
    如果工程承包合同中约定由发包人提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,发包人应当按照约定的原材料、设备的种类、规格、数量、单价、质量等级和提供时间、地点的清单,向承包人提供建设所需的原材料、设备及其产品合格证明。承包人与发包人应当一起对原材料、设备进行检验,验收后,由承包人妥善保管,发包人支付相应的保管费用。对于必须经过试验才能使用的材料,承包人应当按照约定进行测燃、毒性反应等测试。不具备测试条件的,可以委托专业机构进行测试,费用由发包人承担。如果经检验发包人提供的原材料、设备的种类、规格、型号、质量等级与约定不符合的,承包人有权拒绝接收保管,并可以要求发包人运出施工现场并予以更换。如果发包人未按照约定时间提供原材料、设备的,承包人可以中止施工并顺延工期,因此造成承包人停工、窝工损失的,由发包人承担损害赔偿责任。由发包人提供场地的,发包人应当按照合同约定向承包人提供承包人施工、操作、运输
    2023-06-04
    144人看过
  • 承揽人承担质量责任有几种形式
    承揽人承担质量责任有如下形式:承揽人应当按照定作人的要求,承担相应的修理、重作、减少报酬、赔偿损失等违约责任。根据相关法律规定,承揽人应当按照定作人的要求交付工作成果,否则将承担相应的违约责任。一、合同上定作人应承担什么责任承揽合同中定作人的义务:1、承揽合同有约定的,定作人应当按照约定提供材料;2、协助承揽人完成承揽工作;3、按照约定的期限支付报酬。根据《民法典》第七百七十五条第一款规定,定作人提供材料的,应当按照约定提供材料。承揽人对定作人提供的材料应当及时检验,发现不符合约定时,应当及时通知定作人更换、补齐或者采取其他补救措施。第七百八十二条规定,定作人应当按照约定的期限支付报酬。对支付报酬的期限没有约定或者约定不明确,依据本法第五百一十条的规定仍不能确定的,定作人应当在承揽人交付工作成果时支付;工作成果部分交付的,定作人应当相应支付。二、承揽合同都有哪些内容承揽合同的内容一般包括承
    2023-03-30
    233人看过
换一批
#合同订立
北京
律师推荐
    展开

    合同条款是指双方协商一致后,约定双方的权利义务,对双方具有约束力的条款。合同条款是合同内容的具体表现形式,主要通过合同条款体现和表达。合同作为当事人之间的交易协议,内容由合同各方在法律允许的范围内独立约定。一般来说,合同应具备以下条款: 1... 更多>

    #合同条款
    相关咨询
    • 承揽人提供材料时的义务有哪些规定
      贵州在线咨询 2022-05-26
      承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作,交付工作成果,定作人支付报酬的合同。承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。承揽人应当以自己的设备、技术和劳力,完成主要工作,但是当事人另有约定的除外。根据我国法律规定,承揽人提供材料的,应当按照约定选用材料,并接受定作人检验。
    • 继承人提供有关材料
      重庆在线咨询 2022-01-25
      具体所需的有关材料有:继承人提出书面申请(单位负责人签字并加盖单位公章);继承人的父亲死亡证明(原件、复印件);继承人与死者的关系证明(原件、复印件)。同时,还需填写完整的《大同市住房公积金销户提取申请书》,该表上的金额,由委托银行填写;继承人的身份证(原件、复印件)。如果是对继承权或者受遗赠权有争议的,还需要提供人民法院作出的判决书、裁定书或调解书。
    • 定作人提供材料的,承揽人负有哪些义务?合同
      广东在线咨询 2022-10-20
      依《合同法》第256条规定,在承揽合同中由定作人提供材料的,承揽人负有以下义务:1、如果经承揽人检验,定作人提供的原材料符合约定的,承揽人应当妥善保管该原材料,因承揽人保管不善,造成原材料损失的,由承揽人承担赔偿责任。除不可抗力外,承揽人应当承担该原材料在承揽人占有期间的毁损、灭失的风险。2、定作人提供的原材料不符合约定的,承揽人负有通知义务。即定作人提供的设计图纸有错误或者技术要求不合理,或定作
    • 承揽人需对定作人提供的材料尽保管义务吗
      山西在线咨询 2022-10-20
      依《合同法》第256条第1款规定,在承揽合同中定作人提供材料的负有以下主要义务: 1、定作人应当在合同约定的时间向承揽人提供符合约定数量和质量的材料。该材料主要指承揽工作所必须的原材料,如制作家具的木材,制作衣服的布料等。 2、定作人在接到原材料不合格的通知后,应当及时采取措施,补齐或者更换原材料使其达到合同约定的要求。因定作人迟延补齐、更换的,工期顺延;定作人未采取措施补齐、更换的,承揽人有权解
    • 承揽人如果提供材料,是否应当获得定作人同意?
      天津在线咨询 2022-10-02
      根据《中华人民共和国》第二百五十五条规定,承揽人提供材料的,承揽人应当按照约定选用材料,并接受定作人检验。