承包商施工索赔的内容有哪些,业主反索赔的内容有哪些
来源:法律编辑整理 时间: 2023-02-24 16:53:29 85 人看过

一、承包商施工索赔的内容有哪些

1、不利的自然条件与人为障碍引起的索赔。这类障碍或条件指一个有经验的承包商无法合理预见到的并在施工中发生了的,增加了施工的难度并导致承包商花费更多的时间和费用。

2、工期延长和延误索赔。它包括工期索赔和费用索赔两方面,应分别编制,因为这两方面索赔不一定同时成立。凡纯属业主和工程师方面的原因造成的工期的拖延,不仅应给承包商适当地延长工期,还应给予相应的费用补偿。

3、加速施工的索赔。有时业主或工程师会发布加速施工指令(其原因应非承包商的任何责任和原因引起),会导致施工成本增加,引起索赔,此按FIDIC合同条款规定,可采取奖励方法解决施工的费用补偿,激励承包商克服困难,提前(或按时)完工。

4、因非承包商的任何责任和原因引起施工临时中断和工效降低引起索赔。

5、业主不正当地终止工程而引起索赔。

6、业主风险和特殊风险引起索赔。

7、物价上涨引起索赔。

8、拖欠支付工程款引起索赔。

9、法规、货币及汇率变化引起的索赔。如在投标截止日期前的28天以后,由于业主国家或地方的任何法规、法令、政令、规章发生变化,或工程施工所在国政府(或其受权机构)对支付合同的一种或几种货币实行限制或货币汇兑限制,造成承包商损失的,业主应给予补偿。

10、因合同条文模糊不清、错误引起索赔。

二、业主反索赔的内容有哪些对承包商履约中的违约责任进行索赔。它包括以下内容:

1、工期延误反索赔。由于承包商的原因造成工期延误的。业主可要求支付延期竣工违约金,确定违约金的费率时可考虑的因素有:业主盈利损失;由于工程延误引起的贷款利息的增加;工程延期带来的附加监理费用及租用其他建筑物时的租赁费。

2、施工缺陷反索赔。如工程存在缺陷,承包商在保修期满前(或规定的时限内)未完成应负责的修补工程,业主可据此向承包商索赔,并有权雇用他人来完成工作,发生的费用由承包商承担。

3、对超额利润的索赔。如工程量增加很多(超过有效合同价的15%),使承包商在不增加任何固定成本的情况下预期收入增大,或由于法规的变化导致实际施工成本降低,业主可向承包商索赔,收回部分超额利润。

4、业主合理终止合同或承包商不正当放弃合同的索赔。此时业主有权从承包商手中收回由新承包商完成工程所需的工程款与原合同未付部分的差额。

5、由于工伤事故给业主方人员和第三方人员造成的人身或财产损失的索赔,及承包商运送建材、施工机械设备时损坏公路、桥梁或隧道时,道桥管理部门提出的索赔等。

6、对指定分包商的付款索赔。在承包商未能提供已向指定分包商付款的合理证明时,业主可据监理工程师的证明书将承包商未付给指定分包商的所有款项(扣除保留金)付给该分包商,并从应付给承包商的任何款项中扣除。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年12月20日 05:51
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多业主相关文章
  • 工程索赔函范文有哪些内容?
    一、工程索赔函的范文xx货运有限责任公司:200x年x月xx日,我公司委托贵公司将回流焊设备一台,通过公路运输至深圳,交付给收货人xx(以下简称收货人),在深圳收货人验收时发现设备已经破损而拒绝接收。设备于200x年x月x日退回我公司,经贵公司和我公司双方查验,由于贵公司运输、装卸不当,造成设备和包装破损。此次事件,不但使我公司设备损坏,遭受二次紧急调运设备的运费损失,而且使我公司对客户逾期交货,信誉受损并要承担逾期交货的违约责任。我公司向贵公司郑重要求立即赔偿以下设备修理费用和运输费损失。上罩:两合页部分螺丝穿孔,严重掉漆,1300.00元;温室:合页部分及四个边角破裂,1900.00元;横梁:中间部分压损,800.00元;电机上罩:50.00元;包装箱:450.00元;修理设备运输费:400.00元;设备修理人工费:1200.00元;费用合计:6100.00元。以上是我公司的最低要求,
    2023-04-27
    279人看过
  • 消费者索赔权有哪些内容
    我国《消费者权益保护法》(以下简称为《消法》)第十一条规定,消费者因购买、使用商品或者接受服务受到人身、财产损害的,享有依法获得赔偿的权利。所以,根据此规定,消费者的索赔权包括以下内容:1、超时服务索赔权。《消法》第十六条第二款规定:经营者和消费者有约定的,应当按照约定履行义务。因此超时服务所包含的内容极其广泛,如班机晚点、班车晚点、预约服务(如安装闭路电视)延误等等。超时服务的索赔又分为两种:一种是事后索赔,一种是事中索赔。2、延误使用索赔权。消费者只要不是因为自己的过错而购买了不合格的商品从而耽误使用的,就可以向销售者要求赔偿。3、精神损害索赔权。《消法》第五十条规定,经营者侵害消费者的人格尊严、侵犯消费者人身自由或者侵害消费者个人信息依法得到保护的权利的,应当停止侵害、恢复名誉、消除影响、赔礼道歉,并赔偿损失。第五十一条规定,经营者有侮辱诽谤、搜查身体、侵犯人身自由等侵害消费者或者其
    2023-06-04
    96人看过
  • 建设单位索赔的内容包括了哪些
    反索赔是指建设单位(业主)向施工单位(承包商)提出的索赔。建设单位向施工单位索赔的主要途径:一是减少或防止可能产生的索赔;二是反索赔,对抗(平衡)施工单位的索赔要求。建设单位向施工单位提出索赔的内容包括:1.工期延误反索赔指工期延误属于施工单位责任时,建设单位对施工单位进行索赔,即由施工单位支付延期竣工违约金。建设单位在确定违约金的费率时,一般要考虑以下因素:建设单位盈利损失;由于工期延长而引起的贷款利息增加;工程拖期带来的附加监理费;由于本工程拖期竣工不能使用,租用其他建筑时的租赁费等。2.施工缺陷索赔指施工单位的施工质量不符合施工技术规程的要求,或使用的设备和材料不符合合同规定,或在保修期未满以前未完成应该负责补修的工程时,建设单位有权向施工单位追究责任。如果施工单位未在规定的期限内完成修补工作,建设单位有权雇佣他人来完成工作,发生的费用由施工单位承担。3.对指定分包人的付款索赔指工程
    2023-06-15
    74人看过
  • 工期索赔签证包括哪些基本内容
    一、工期索赔包括哪些基本内容(一)承包人工期索赔的目的承包人提出工期索赔的目的,一是免去或推卸自己对已产生的工期延长的合同责任,使自己不支付或尽可能不支付工期延长的违约金;二是进行因工期延长而造成的费用损失的索赔。(二)发包人解决工期延长的解决办法1、不采取加速措施,工程仍按原方案和计划实施,但将工期顺延;2、指示承包人采取加速措施,以全部或部分弥补已经损失的工期。如果工期延缓责任不是由承包人造成,而发包人已认可承包人工期索赔,则承包人还可以提出因采取加速措施而增加的费用索赔。(三)工期索赔注意事项工期索赔主要依据合同规定的总工期计划、进度计划,以及双方共同认可的对工期修改文件,调整计划和受干扰后实际工程进度记录,如施工日记、工程进度表等。承包人应在每个月底以及在干扰事件发生时,分析对比上述资料,以发现工期拖延以及拖延原因,提出有说服力的索赔要求。二、工期索赔的计算方法1、按照定额计价的工
    2023-06-25
    444人看过
  • 建筑工程索赔成立的条件有哪些内容
    一、建筑工程索赔成立的条件有哪些内容建筑工程索赔成立的条件有以下内容:1.合同对方违约,不履行或末正确履行合同义务与责任;2.合同错误,如合同条文不全、错误矛盾,设计图纸、技术规范错误等;3.合同变化;4.工程环境变化,包括法律,物价和自然条件变化等;5.不可抗力因素,如恶劣天气,地震,洪水,战争状态等。《民法典》第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。二、建筑工程索赔准备什么材料建筑工程索赔需要准备的材料主要包括以下几类:1.索赔申请书:详细说明索赔事项、索赔金额、索赔理由等。2.合同文件:包括施工合同、招投标文件、施工图
    2024-02-02
    50人看过
  • 工程利息索赔一般包括了哪些内容
    法律咨询:工程利息索赔一般包括哪些?律师回答:a、业主拖期支付工程进度款或索赔款的利息;b、由于工程变更和工期延长所增加投资的利息;c、业主错误扣款的利息。另外,如果工程部分包给分包商的,分包商的索赔款也适用上述各项费用,当分包商提出索赔时,其索赔要求应列入总包商的索赔要求中一并提交。相关法律知识:《中华人民共和国建筑法》中有关内容的规定第五十二条建筑工程勘察、设计、施工的质量必须符合国家有关建筑工程安全标准的要求,具体管理办法由国务院规定。有关建筑工程安全的国家标准不能适应确保建筑安全的要求时,应当及时修订。第五十三条国家对从事建筑活动的单位推行质量体系认证制度。从事建筑活动的单位根据自愿原则可以向国务院产品质量监督管理部门或者国务院产品质量监督管理部门授权的部门认可的认证机构申请质量体系认证。经认证合格的,由认证机构颁发质量体系认证证书。第五十四条建设单位不得以任何理由,要求建筑设计单
    2023-02-25
    205人看过
  • 施工索赔报告的内容是什么,如何索赔
    建设工程索赔报告的内容是什么,如何索赔?建设工程索赔报告的具体内容根据索赔事件的性质和特点有所不同。但是,就报告的内容和文本结构而言,一份完整的索赔报告应包括四个部分:概述、依据、计算和证据。(1)本部分主要参考了相关政策法规、项目合同文件,明确了索赔权,这是关系到索赔成功与否的关键因素。因此,一般不应包括以下内容:索赔事件的发生;已提交索赔意向书的情况;处理索赔的过程;索赔的合同依据;所附证据。其次,根据该部分内容,本部分主要参考了相关政策法规,并对工程合同文件中的索赔权利进行了明确,这是关系到索赔成功与否的关键因素。因此,该部分一般不应包括以下内容:索赔事件的发生;已提交索赔意向书的情况;已提交索赔意向书的情况;索赔的处理过程;索赔的合同依据;所附证据。(3)计算部分计算部分可以决定应获得多少索赔金额和工期索赔。它是通过具体的计算方法和计算过程来说明一个人应享有的经济补偿或延期的数额。
    2023-05-02
    131人看过
  • 索赔报告的基本格式内容都有哪些
    索赔报告的基本格式律师解答:索赔是承包人在工程施工中,因为不是自己过错的原因,承担了合同约定之外的义务或者损失,因而向发包人要求赔偿的行为。索赔报告是承包人向发包人提出索赔的书面文件,是承包人对索赔事件的明确表示,是双方协商索赔和调解、仲裁、裁判的重要文件,索赔报告应该符合情理,逻辑性强,结构严谨,有证据说明索赔事件,同时还要根据法律和合同引导出索赔报告要求的结果,能使工程师、业主正确认识事件,说服调解人、仲裁员或者法官。索赔报告最好分为工期索赔和费用索赔两个不同的报告,不要因一个索赔的否定而影响另外一个同时就得不到发包人的认同。索赔报告应当充分、全面、提出重点,结构严谨,层次分明;用语应当流畅,用词准确、简洁,争取以理服人,索赔报告的格式,因索赔计算方法的不同而有所不同,现在以每类索赔事件分别计算的方式来书写索赔报告。一、索赔事件概述:首先是对事件的一个整体叙述,对整个事件的时间、地点、
    2023-06-15
    415人看过
  • 工程索赔报告的组成部分包括哪些内容?
    (1)总论部分。包括以下具体内容:①序言;②索赔事项概述;③具体索赔要求:工期延长天数或索赔款额;④报告书编写及审核人员。(2)合同引证部分。索赔报告关键部分之一,是索赔成立的基础。一般包括以下内容:①概述索赔事项的处理过程;②发出索赔通知书的时间;③引证索赔要求的合同条款;④指明所附的证据资料。(3)索赔额计算部分。索赔报告书的主要部分,也是经济索赔报告的第3部分。索赔款计算的主要组成部分是:由于索赔事项引起的额外开支的人工费、材料费、设备费、工地管理费、总部管理费、投资利息、税收、利润等等。每一项费用开支,应附以相应的证据或单据。并通过详细的论证和计算,使业主和工程师对索赔款的合理性有充分的有了解,这对索赔要求的迅速解决十分重要。(4)工期延长论证部分。工期索赔报告的第3部分。在索赔报告中论证工期的方法,主要有:①横道图表法②关键路线法③进度评估法等等。承包商在索赔报告中,应该对工期延
    2023-06-26
    95人看过
  • 工程索赔报告的主要内容
    一、工程索赔报告的主要内容工程索赔报告的主要内容如下:1.报告的标题报告的标题应言简意明地概括出索赔的核心内容。2.事实与理由该部分陈述客观事实,合理引用合同规定,建立事实与索赔损失间的因果关系,说明索赔的合理合法性。3.损失与要求索赔金额与工期在此只需列举各项明细数字及汇总即可。索赔报告提交的同时需要提交下列附件:1.索赔报告中所列举事实、理由、影响等证明文件和证据;2.详细计算书,为简明起见,也可以用大量图表、事件的发生。二、工程索赔报告编制要注意什么工程索赔报告编制要注意下列事项:1.对索赔事件要叙述清楚明确,避免采用“可能”、“也许”等估计猜测性语言,造成索赔说服力不强。2.报告中要强调事件的不可预见性和突发性,并且承包商为避免和减轻该事件的影响和损失已尽了最大的努力,采取了能够采取的措施,从而使索赔理由更加充分,更易于对方接受。3.责任要分析清楚,报告中要明确对方的全部责任。4.
    2023-06-05
    499人看过
  • 国际工程索赔程序有哪些相关内容?
    一、国际工程索赔程序施工单位可按下列程序以书面形式向建设单位索赔:(1)、索赔事件发生28天内,各工程师发出索赔意向通知;(2)、发出索赔意向通知后28天内,向工程师提出延长工期和(或)补偿经济损失的索赔报告及有关资料;(3)、工程师在收到施工单位送交的索赔报告及有关资料后,于28天内给予答复,或要求施工单位进一步补充索赔理由和证据;(4)、工程师在收到施工单位送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对施工单位作进一步要求,视为该顶索赔已经认可;(5)、当该索赔事件持续进行时,施工单位应当阶段性向工程师发出索赔意向,在索赔事件终了28天内,向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与(3)、(4)规定相同,建设单位的反索赔的时限与上述规定相同。(二)、国际工程索赔时要准备的证据证据,证据索赔文件的一部分,关系到索赔的成败,证据不足或没有证据,索赔是不成立的。1、索赔证据的
    2023-05-01
    210人看过
  • 交通事故索赔项目包括哪些内容
    一、交通事故索赔项目包括哪些内容交通事故赔偿项目,是指交通事故当中肇事者给予受害者的赔偿所包含的项目,主要包括医疗费、误工费、护理费、交通费、住宿费、住院期间伙食补助费、营养费、鉴定费、残疾赔偿金、残疾辅助器具费、丧葬费、被扶养人生活费、死亡赔偿金、精神损害抚慰金。二、交通事故赔偿协议书内容1.交通事故双方当事人的基本信息,包括姓名、性别、出生年月、民族、身份证号码等。2.事故的原因及经过。3.赔偿总额,该赔偿款包括交通费、护理费、误工费、伙食住宿费、被扶养人生活费、后续治疗费、精神损失费、残疾赔偿金等各项损失赔偿。4.支付方式及日期。5.本协议所涉及的赔偿是一次性终结赔偿,支付费用后,今后不得以任何理由向对方及任何第三方提出赔偿要求或提出诉讼。6.本协议签订时,双方均是在自愿的情形下签订的,不存在任何重大误解或显示公平的情形,双方不得以任何理由对于协议提出反悔。三、交通事故赔偿的死亡赔偿
    2023-12-22
    490人看过
  • 工程索赔的法律程序包括哪些步骤和内容
    一、工程索赔的法律程序包括哪些步骤和内容工程索赔的法律程序是:1.提出索赔要求;当出现索赔事项时,索赔方应在索赔事项发生后的28天内以书面信件正式发出索赔通知书,声明索赔权利。如果逾期再报,其索赔要求可能遭到拒绝。2.报送索赔资料和索赔报告;在正式提出索赔要求以后,索赔方应抓紧时间准备索赔资料,编写索赔报告,并在下一个28天以内正式提交索赔报告。如果索赔事项的影响是持续存在的,事态还在发展,则每隔28天报送一次补充资料。最后在索赔事项结束后的28天以内报送最终索赔报告,提出具体的索赔款额或工期延长天数。3.协商解决索赔问题;协商是指合同双方在自愿、互让互谅的基础上,按照工程项目的合同文件,通过友好谈判解决工程中产生的索赔问题,因此也被称为协商谈判。4.调解;当双方不能通过友好协商解决索赔问题时,可以按照施工合同专用条款的规定,请有关部门进行调解。5.诉讼;在双方和解不成,又没有仲裁协议的情
    2023-11-06
    228人看过
  • 建筑工程中索赔报告应包含哪些内容?
    建筑工程索赔报告包含的内容有:1、总论部分,是索赔报告的开始部分;2、合同引证以及索赔额计算部分;3、期延长论证;证明中从论据到论题的推演。通过推理形式进行,论证必须遵守推理的规则;4、证据部分,包括了该索赔事项所涉及的一切有关证据以及对这些证据的说明。工程索赔的依据和证据提出索赔的依据主要有以下几方面:1、招标文件、施工合同文本及附件、补充协议、施工现场的各类签认记录,经认可的施工进度计划书,工程图纸及技术规范等。2、双方往来的信件及各种会议,会谈纪要。3、施工进度计划和实际施工进度记录、施工现场的有关文件(施工记录备忘录施工月报施工日志等)及工程照片。4、气象资料、工程检查验收报告和各种技术鉴定报告、工程中送停电、送停水、道路开通和封闭的记录和证明。5、国家有关法律法令政策性文件。6、发包人或者工程师签认的签证。7、工程核算资料,财务报告,财务凭证等。8、各种验收报告和技术鉴定。9、工
    2023-07-18
    306人看过
换一批
#小区物权
北京
律师推荐
    展开
    #业主
    词条

    业主是指房屋所有权人,按其拥有的物业所有权状况,又可分为独立所有权人和区分所有权人。区分所有权人是指数人区分一幅土地上同一建筑物而各有其专有部分,并就其共用部分按其应有部分有所有权者;独立所有权人是指某土地上的建筑物仅属于某一业主。... 更多>

    #业主
    相关咨询
    • 施工合同应包括哪些内容,承包商施工索赔的情况有哪些
      黑龙江在线咨询 2022-10-15
      1、施工合同应包括哪些内容 (1)施工主要是指工程的建筑与安装。施工合同是指施工人完成工程的建筑安装工作; (2)施工合同的内容包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证、双方相互协作等条款。 (3)建设工程施工合同是建设主管部门依照有关法律规定制定和推行“示范文本”合同。 2、承包商
    • 承包商向业主的索赔包括哪些内容,是什么
      重庆在线咨询 2022-12-03
      在工程建设中,不可避免地会发生工程变更。工程变更对工程项目的质量和进度,特别是投资带来较大的影响。有经验的承包商常常通过工程变更获取改变合同价和工期的机会即工程索赔。那么承包商向业主的索赔包括哪些内容,是什么?
    • 承包商赔偿项目有哪些承包商索赔内容
      甘肃在线咨询 2023-06-29
      1、工程师或业主提供的施工图或批示错误; 2、业主未能及时提供施工现场; 3、合同规定或工程师通知的原始基点、基准线、基准标高错误; 4、不可预见的自然条件; 5、服从工程师的指示进行试验,或由于雇主应负责的原因对竣工试验的干扰; 6、因业主违约,承包商暂停工作及终止合同; 7、应属于雇主承担的风险等《建筑法》第五十四条规定,建设单位不得以任何理由,要求建筑设计单位或者建筑施工企业在工程设计或者施
    • 承包商索赔具体包括哪些内容
      广西在线咨询 2023-06-29
      承包商施工索赔的情形有: 1、不利的自然条件与人为障碍引起的索赔 2、工期延长和延误索赔。 3、加速施工的索赔。 4、因非承包商的任何责任和原因引起施工临时中断和工效降低引起索赔。 5、业主不正当地终止工程而引起索赔。 6、业主风险和特殊风险引起索赔。 7、物价上涨引起索赔。 8、拖欠支付工程款引起索赔。 9、法规、货币及汇率变化引起的索赔。 10、因合同条文模糊不清、错误引起索赔。根据《民法典》
    • 确认索赔有效性的主要工作内容包括有哪些
      山东在线咨询 2023-08-31
      确认索赔有效性的主要工作内容包括: (1)确认各种合同各方主体是否准确无误。 (2)确认贷款人是否充分履行《借款合同》及《保证合同》各项义务。 (3)提出索赔时间是否超过保证责任期限。 (4)贷款人是否未经担保机构许可就允许借款人转让债务。 (5)贷款人是否未经担保机构许可就允许借款人延长债务偿还期限。