工程停工多久可以提出索赔诉讼-法师兄

工程停工多久可以提出索赔诉讼

来源：法律编辑整理时间： 2024-07-21 15:23:03 311 人看过

一、工程停工多久可以提出索赔诉讼

在工程领域，当工程因发包人原因造成停工时，承包人并非需要等待特定的时间才能提出索赔诉讼。

1．只要这种停工造成了承包人的实际损失，承包人就有权要求赔偿。根据《中华人民共和国民法典》的相关规定：

当发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料等，导致工程停工时，承包人不仅可以顺延工程日期，还有权请求赔偿因停工、窝工等造成的损失。

2．工程停工后的索赔时间并非固定，而是根据承包人实际损失的发生情况来确定。

二、工程停工索赔包括哪些项目

工程停工索赔的项目通常包括以下几个方面：

1．人工费：这包括因停工而增加的工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的损失费。其中，增加工作内容的人工费应按照计日工费计算，而停工损失费和工作效率降低的损失费则按窝工费计算。

2．设备费：这可以是机械台班费、机械折旧费或设备租赁费。具体计算方式取决于设备是否属于施工企业自有或外部租赁。

3．材料费：包括因索赔事项导致的材料实际用量超过计划用量而增加的费用、材料价格大幅度上涨的费用以及因非承包人责任导致的工程延期引起的材料价格上涨和超期储存的费用。

4．管理费：分为现场管理费和企业管理费。

（1）现场管理费主要包括管理人员工资、办公、通信、交通费等；

（2）企业管理费则主要包括总部职工工资、办公大楼、办公用品、财务管理、通信设施以及企业领导人员赴工地检查指导工作等开支。

三、工程停工索赔的法律依据

工程停工索赔的法律依据主要来源于《中华人民共和国民法典》的相关规定。

第八百零三条和第八百零四条明确规定了发包人因未按照约定提供物资或原因导致工程停建、缓建时，应承担的违约责任和赔偿责任。

这些规定为承包人在工程停工后提出索赔提供了明确的法律依据，保障了承包人的合法权益。

《中华人民共和国民法典》第八百零三条

《中华人民共和国民法典》第八百零四条

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

不可抗力
哪些情况可以提请工程索赔？

在现代工程中，承包方的索赔要求通常为：工期的延长和费用的补偿。工程建设是索赔多发区，在工程建设项目管理中，必须认真对待工程索赔。可以考虑设专人负责索赔管理工作，将索赔管理贯穿于工程项目全过程、工程实施的各个环节和各个阶段，以此带动施工企业管理和工程项目管理整体水平的提高。1、哪些情况可以提请索赔？承包商要认真细致地寻找和发现索赔机会。在承包工程中，常见的可以提出索赔的事件有：a)业主没有按合同规定的要求交付设计资料、设计图纸，没按合同规定的日期交付施工场地、交付行驶道路、接通水电,使承包商的施工人员和设备不能进场；没按合同规定的时间和数量支付工程款、供应材料,或供应材料不合格，延误工期。b)工程地质情况与合同规定的不一样，出现异常;合同条款不全、错误，文件不完备或文件之间矛盾、不一致;招标文件不完备,业主提供的信息有错误。c)业主或业主的工程师指令工程停建、缓建,指令增加、减少或删除部分工

2023-06-07

308人看过
房屋权属登记
工程停工多久可以取消施工许可证

一、工程停工多久可以取消施工许可证《建筑法》第九条规定：建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止就是说拿到施工许可以后，得在三个月内开工，要是没法开工，就顺延呗，顺延有两次机会，一次三个月，所以最长的可以停工的期限应该是九个月。再多就施工许可就作废了。二、什么是建筑工程施工许可证建筑工程施工许可证是建筑施工单位符合各种施工条件、允许开工的批准文件，是建设单位进行工程施工的法律凭证，也是房屋权属登记的主要依据之一。没有施工许可证的建设项目均属违章建筑，不受法律保护。当各种施工条件完备时，建设单位应当按照计划批准的开工项目向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门办理施工许可证手续，领取施工许可证。未取得施工许可证的不得擅自开工。三、建筑工程施工许可

2023-06-16

108人看过
离婚诉讼
结婚多久可以提出离婚诉讼?诉讼期限是多久?

起诉离婚和结婚多长时间没有具体联系，起诉离婚是看夫妻双方之间确实存在感情破裂，导致婚姻确实无法继续存续的情况下，通过诉讼的的方式解决。但是若通过起诉的方式离婚的，法院一般会先进行调解，调解不成的会判决准许离婚。所以不管结婚多长时间的，只要出现以上情形的都可以起诉离婚。起诉离婚要多长时间才可以法院开庭起诉离婚开庭审理的时间没有明确，但一般在六个月内审结。《民事诉讼法》第一百四十九条规定，人民法院适用普通程序审理的案件，应当在立案之日起六个月内审结。有特殊情况需要延长的，由本院院长批准，可以延长六个月；还需要延长的，报请上级人民法院批准。第一百六十一条规定，人民法院适用简易程序审理案件，应当在立案之日起三个月内审结。《中华人民共和国民法典》第一千零七十九条夫妻一方要求离婚的，可以由有关组织进行调解或者直接向人民法院提起离婚诉讼。人民法院审理离婚案件，应当进行调解；如果感情确已破裂，调解无效的，

2023-07-05

327人看过
诉讼时效
被拖欠工程款工程索赔技巧有哪些,诉讼时效是多久

1、要及时发现索赔机会。一个有经验的承包商，在投标报价时就应考虑将来可能要发生索赔的问题，要仔细研究招标文件中合同条款和规范，仔细查勘施工现场，探索可能索赔的机会，在报价时要考虑索赔的需要。在进行单价分析时，应列入生产效率，把工程成本与投入资源的效率结合起来。这样在施工过程中论证索赔原因时，可引用效率降低来论证索赔的根据。在索赔谈判中，若没有生产效率降低的资料，则很难说服监理工程师和业主，索赔无取胜可能。反而可能被认为生产效率的降低是承包商施工组织不好，没有达到投标时的效率，应采取措施提高效率，赶不上工期。要论证效率降低，承包商应做好施工记录，记录好每天使用的设备工时、材料和人工数量、完成的工程及施工中遇到的问题。2、商签好合同协议。在商签合同过程中，承包商应对明显把重大风险转嫁给承包商的合同条件提出修改的要求，对其达成修改的协议应以“谈判纪要”的形式写出，作为该合同文件的有效组成部分。要

2023-04-29

50人看过

诉讼时效
加班工资诉讼时效可追索多久

起诉主张加班费的诉讼时效是三年。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。但是自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保护；有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长。一、请问医疗事故诉讼时效几年医疗事故的诉讼时效为三年，自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。但是自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保护；有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长。根据《民法典》第一百八十八条的规定，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的，依照其规定。但是，自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保护，有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长。以上是对这个问题的解答。二、破产债权纠纷的诉讼时效

2023-03-08

295人看过
法律综合知识
工程窝工怎么索赔，工程停工索赔条件有哪些

一、工程窝工怎么索赔1、建设工程因发包人原因造成停工、缓建的，承包人可以向发包人因窝工产生的相关费用和实际造成的损失。2、《中华人民共和国民法典》第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。二、工程停工索赔条件有哪些索赔条件，又称干扰事件，是指那些使实际情况与合同规定不符合，最终引起工期和费用变化的各类事件．通常承包商可以索赔的事件有：1、发包人违反合同给承包人造成时间和费用的损失；2、因工程变更（含设计变更，发包人提出的工程变更，监理工程师提出的工程变更，以及承包人提出并经监理工程师批准的变更）造成时间和费用的损失；3、发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加；4、发包人延期支付期限造成承包人的损失；5

2024-04-02

96人看过
工程发包
工程停工索赔有时间限制吗？该在什么时候提出？

建筑工程发包人原因，如拖欠进度款、未按时提供原材料等，导致停工的，必然会给承包人造成损失，这种情况下，发包人应该赔偿承包人的损失。但社会生活中，由于市场竞争剧烈等因素，很多承包人没有索赔或没有及时索赔的情况很普遍，以致最后承包人想要提出索赔时，已超过了索赔的期限，不能在索赔了。因此，承包人在建筑工程中因发包人原因停工的，应该及时提出索赔要求，及时进行索赔。停工索赔期限现今社会上，大部分的发包人与承包人签订的建筑工程合同，都是参照建筑工程施工合同通用条款制定的，因此，建筑工程合同通常都会有关于停工索赔期限的详细约定。当承包人因发包人原因停工而遭受损失的，应该在合同约定的时间内提出索赔请求，否则将可能失去索赔权利。例如建筑工程合同约定，承包人在索赔事件发生后28日内未向发包人提出索赔要求的，视为放弃或失去索赔权利的，那么承包人逾期未索赔的，往往就不能再要求发包人赔偿停工损失了。需要注意的是，承

2023-04-30

438人看过
法律综合知识
工程暂停是否属于可索赔工期

一、工程暂停是否属于可索赔工期可以的。工程如果因发包人原因造成停工的，无论停工多长时间，只要造成承包人损失的，承包人都可以要求赔偿。《中华人民共和国民法典》第八百零三条【发包人未按约定的时间和要求提供相关物资的违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。二、建筑工程索赔的项目索赔费用的组成与建筑安装工程造价的组成类似，一般包括以下几个方面：(一)人工费指列入概算定额的直接从事建筑安装工程施工的生产工人和附属辅助生产单位的工人开支的各项费用。在索赔费用中还包括增加工作内容的人工费、停工损

2023-02-05

170人看过

诉讼时效
工程款拖欠多久可以起诉，拖欠工程款的诉讼时效是多久？

1、工程欠款纠纷的诉讼时效为3年。2、《中华人民共和国民法典》第一百八十八条，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的，依照其规定。但是自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保护;有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长。一、拖欠工程款问题如何解决?1、协商解决。施工单位与发包人就工程款的支付进行协商，达成一致以后可以解决拖欠工程款的纠纷。但是在现实生活中，一般协商都是比较困难的，因为如果发包人会按照合同约定来支付工程款的话，也不会等到协商解决。2、诉讼。诉讼是发生纠纷以后比较有效的解决方式，因为法院的判决对于当事人是法律有约束力的，判决生效以后，当事人不履行给付义务，另一方当事人可以申请法院进行强制执行。3、政府部门可以调解工程款的支付问题，但对拖欠工

2023-05-07

81人看过
法律综合知识
工程停工索赔的合法程序

一、工程停工索赔的合法程序工程停工索赔的合法程序是：1．根据建设工程通用条款规定：自索赔事件发生后28天内，向工程师提出延长工期和（或）补偿经济损失的报告及有关资料，工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。作为承包人，一旦索赔事件发生，务必按该条款规定在28天内提示索赔报告。2．工程停工，包括临时停工和中途停工退场两种情形，其索赔的范围是不同的。临时停工，其索赔一般为人工停工费、机械停工费两大块。而后者的索赔，包括停工前已经完成工程的人工、材料、机械设备的全部支出，并可要求发包方对各项管理费用、利息、保险费用甚至履行合同可得利益损失进行索赔。无论临时停工，还是长期停工，签证确认的停工、窝工损失、增加费用，都在索赔的范围之内。3．所以，工程停工的索赔成功与否，依赖工程施工过程中签证是否及时、到位。事到临头，发生纠纷，需要索赔，再去

2023-05-26

279人看过
法律综合知识
停工多久可以起诉开发商

关于期房停工多长时间才具备提起诉讼的资格，主要还需看停工行为是否已形成违约以及由此产生的后果是否严重侵害到您作为买方应有的权益。通常情况下，若开发商未能依照合同规定的预计时间向买家交付房屋，且停工时间持续超出了双方事先协商认可的合理范围，那么买方即可依法根据《中华人民共和国民法典》所规定的相关要求和条件，正式提起诉讼程序进行维权。《中华人民共和国民法典》第一百八十八条关于诉讼时效的规定，在知道或者应当知道权利受到损害之日起三年内提起诉讼。同时，根据《中华人民共和国民法典》第八百零一条和第八百零二条如果因为施工人的原因导致工程质量问题或者逾期交付，施工人应当承担违约责任；如果因为承包人的原因导致建设工程在合理使用期限内造成人身损害和财产损失，承包人也应当承担赔偿责任。

2024-05-18

186人看过
法律综合知识
公司给职工停工可以停多久

公司给职工停工的，最长可以停工为6个月。因为如果公司停工超过6个月的，则会被吊销营业执照。法律规定，该企业未开展经营活动或停止经营活动必须达到一定的期限。公司停业无需办理停业手续，停业6个月以上的需要办理注销手续。《公司法》第二百一十一条公司成立后无正当理由超过六个月未开业的，或者开业后自行停业连续六个月以上的，可以由公司登记机关吊销营业执照。公司登记事项发生变更时，未依照本法规定办理有关变更登记的，由公司登记机关责令限期登记；逾期不登记的，处以一万元以上十万元以下的罚款。

2024-05-13

208人看过

履行职责
什么情况可以提起工伤索赔程序

1、从事本单位日常生产、工作或本单位负责人临时指定的工作的，在紧急情况下，虽未经本单位负责人指定但从事直接关系到本单位重大利益的。2、经本单位负责人安排或者同意，从事于本单位有关的科学实验、发明创造和技术改进工作的。3、在生产工作环境中接触职业性有害因素造成职业病的。4、在生产工作时间和区域内，由于不安全因素造成意外伤害的，或者由于工作紧张突发疾病造成死亡或经第一次抢救治疗后全部丧失劳动力的。5、因履行职责遭致人身伤害的。6、从事抢救、救灾、救人等维护国家、社会和公众利益的活动的。7、因公、因战致残军人复原专业到企业工作后旧伤复发的。8、因公外出期间，由于工作原因，遭受交通事故或其他意外事故造成伤害或者失踪的，或因突发性疾病造成死亡或者经第一次抢救治疗后全部丧失劳动力的。9、在合理时间内其他合理路线的上下班途中发生意外属工伤。(一)在合理时间内往返于工作地与住所地、经常居住地、单位宿舍的合

2023-06-14

467人看过
离婚诉讼
女方提出离婚诉讼多久可以判决

一、女方提出离婚诉讼多久可以判决女方提出离婚诉讼大概是三个月或六个月可以判决。法律规定，案件适用简易程序审理案件，应当在立案之日起三个月内审结；案件适用普通程序审理的案件，应当在立案之日起六个月内审结。二、办结婚证多久能离婚结婚时间的长短与能否离婚无关。不论结婚多久，一方或双方想要解除婚姻关系，均可以通过诉讼离婚或者协议离婚的方式解除婚姻关系。但要注意诉讼离婚的，法院一般第一次不会判离，所以需要经过第二次提起诉讼离婚，第二次的提起时间是第一次判决生效后的六个月后，第二次一般也能离掉。三、离婚两边都想要孩子会判给谁夫妻双方离婚，子女抚养权确定的方法是：离婚后，父母对于子女仍有抚养和教育的权利和义务。离婚后，哺乳期内的子女，以随哺乳的母亲抚养为原则。哺乳期后的子女，如双方因抚养问题发生争执不能达成协议时，由人民法院根据子女的权益和双方的具体情况判决。

2023-05-06

239人看过