最新建筑工程监理合同范本-法师兄

最新建筑工程监理合同范本

来源：互联网时间： 2023-06-07 15:41:29 493 人看过

工程委托监理合同范本

委托人_________与监理人_________，经双方协商一致，签订本合同。

一、委托人委托监理人监理的工程（以下简称本工程）概况如下：

工程名称：_________

工程地点：_________

工程规模：_________

总投资：_________

二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。

三、下列文件均为本合同的组成部分：

1、监理投标书或中标通知书；

2、本合同标准条件；

3、本合同专用条件；

4、在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。

五、合同生效、变更与终止

由于委托人或承包人的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致发生了附加工作或延长了持续时间，则监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。完成监理业务的时间相应延长，并得到附加工作的报酬。

在委托监理合同签订后，实际情况发生变化，使得监理人不能全部或部分执行监理业务时，监理人应当立即通知委托人。该监理业务的完成时间应予延长。当恢复执行监理业务时，应当增加不超过42日的时间用于恢复执行监理业务，并按双方约定的数量支付监理报酬。

监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续，承包人和委托人已签订工程保修责任书，监理人收到监理报酬尾款，本合同即终止。保修期间的责任，双方在专用条款中约定。

当事人一方要求变更或解除合同时，应当在42日前通知对方，因解除合同使一方遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方负责赔偿。

变更或解除合同的通知或协议必须采取书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多工程监理相关文章

申请仲裁
（最新）建筑安装工程设计合同书

工程名称：_________委托单位：_________设计单位：_________设计编号：_________合同编号：_________建设单位(甲方)：_________设计单位(乙方)：_________为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和_________批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。一、工程名称、规模、投资额、建设地点甲方委托乙方承担_________工程的设计项目，建筑安装面积为_________平方米，批准总投资为_________元，建设地点在_________。二、甲方的义务1.甲方应在_________年_________月_________日以前，向乙方提交业经上级批准的设计任务书，工程选址报告，以及原料(或经过批准的资源报告)，燃料，水，电，运输等方面的协议文件和能满足

2023-06-04

497人看过
法律综合知识
建筑工程监理规范是怎样的

关于建筑工程的监理规定规范是：适用于新建、扩建、改建建设工程监理与相关服务活动，目的是为了规范建设工程监理与相关服务行为，提高建设工程监理与相关服务水平。建筑工程监理规范是怎样的的法律依据《建设工程监理规范》1．0．3实施建设工程监理前，建设单位应委托具有相应资质的工程监理单位，并以书面形式与工程监理单位订立建设工程监理合同，合同中应包括监理工作的范围、内容、服务期限和酬金，以及双方的义务、违约责任等相关条款。在订立建设工程监理合同时，建设单位将勘察、设计、保修阶段等相关服务一并委托的，应在合同中明确相关服务的工作范围、内容、服务期限和酬金等相关条款。1．0．4工程开工前，建设单位应将工程监理单位的名称，监理的范围、内容和权限及总监理工程师的姓名书面通知施工单位。

2022-06-28

69人看过
欠款
建筑工程答辩状范本

一、建筑工程答辩状范本答辩人：ＸＸＸ，男，年月日生，汉族，无业，现住建住宅2号楼301室。被答辩人：二建工程有限公司，地址阜新市答辩人就与二建公司建设工程合同纠纷一案，答辩如下：1、原审法院认定事实准确，适用法律适当，没有出现事实认定和判决结果不一致这样的低级错误，认定答辩人承建的铁路通讯楼工程为死包也具有事实和法律依据。答辩人承建的铁路通讯楼Ｂ单元工程，虽然是以二建公司的名义签订的，但该工程属于死包工程，盈亏均由答辩人负责，该工程款的所有权属于答辩人所有。对这一事实答辩人有两方面的证据可以证实。第一，1995年9月18日江容庆集团与二建公司签订的《内部工程承包合同》明确约定：各承包集团对承包工程全过程负责，从工程开工前准备到工程竣工后交付使用后的回访，维修都由工程集团负责，所拖欠的工程款项由承包集团负责回收。第7条第2项又约定工程竣工交工后，承包集团负责结清所有债权债务，承包集团解体后，

2023-06-08

87人看过
工程结算
建筑工程结算书范本

一、建筑工程结算书范本建筑工程竣工结算书备案登记表竣结备（）第（）号发包人承包人工程名称工程建设地点中标价（万元）小写：大写：结算价（万元）小写：大写：资金来源计价方式承包范围单位工程造价（元）建设规模工程结构层数高度（Ｍ）开工日期年月日竣工日期年月日发包人：（单位盖章）年月日承包人：二、工程款的结算方式中国采用的工程结算方式主要有以下几种：（1）按月结算实行旬末或月中预支，月终结算，竣工后清算的方法。跨年度竣工的工程，在年终进行工程盘点，办理年度结算。（2）竣工后一次结算建设项目或单项工程全部建筑安装工程建设期在12个月以内，或者工程承包价值在100万元以下的，可以实行工程价款每月月中预支，竣工后一次结算。（3）分段结算即当年开工，当年不能竣工的单项工程或单位工程按照工程形象进度，划分不同阶段进行结算。（4）目标结算方式即在工程合同中，将承包工程的内容分解成不同的控制界面，以业主验收控制

2023-04-12

94人看过

法律综合知识
建筑工程转包个人合同范本如何写

一、建筑工程转包个人合同范本如何写建筑工程转包个人合同包括：一、甲乙双方个人信息以及工程承包方式。二、转让相关费用及付款方式。三、税费和保险费。四、工程进度及竣工款。五、成立支公司。六、违约责任。七、双方另外的补充条款。《民法典》第七百八十八条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。二、建筑工程转包合同是否合法建筑工程转包合同不合法，因为根据我国法律规定，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。在我国是禁止进行工程转包的，所以工程转包合同是违反我国法律规定的，当然是无效的。《民法典》第一百五十三条违反法律、行政法规的强制性规定的民事法律行为无效。但是，该强制性规定不导致该民事法律行为无效的除外。违背公序良俗的民事法律行为无效。三、建筑工程转包合同合法吗？建筑

2024-01-06

385人看过
法律综合知识
最新建设工程合同范本的通用条款有哪些？

最新建设工程合同的范本具体应当包括以下的条款：1．一般约定．1．1词语定义与解释1．2语言文字1．3法律1．4标准和规范1．5合同文件的优先顺序1．6图纸和承包人文件1．7联络1．8严禁贿赂1．9化石、文物1．10交通运输1．11知识产权1．12保密1．13工程量清单错误的修正2．发包人2．1许可或批准2．2发包人代表2．3发包人人员2．4施工现场、施工条件和基础资料的提供2．5资金来源证明及支付担保2．6支付合同价款2．7组织竣工验收2．8现场统一管理协议3．承包人3．1承包人的一般义务3．2项目经理3．3承包人人员3．4承包人现场查勘3．5分包3．6工程照管与成品、半成品保护3．7履约担保3．8联合体4、监理人4．1监理人的一般规定4．2监理人员4．3监理人的指示4．4商定或确定5．工程质量5．1质量要求5．2质量保证措施5．3隐蔽工程检查5．4不合格工程的处理5．5质量争议检测6．安

2024-01-27

265人看过
合同生效
建筑施工安全协议合同范本

建筑施工安全合同需要写明建设单位和承包单位双方各自的权利、责任、义务以及协约内容，协约内容又包括登高上架的要求、用电要求、电焊机使用要求、动火要求、室外吊篮施工要求等。一、工程专业分包合同需要备案吗工程专业分包合同需要备案，施工总承包单位和专业分包单位备案原因如下：1、根据法定要求，总承包单位都对施工安全、质量等负有主要责任的，所以为了对中下层服务单位有一定的约束，就形成了协议合同以及备案这一种书面文件。2、总包对应的便是分包，意义有着买卖方、委托与被委托、甲方和乙方等类似的合法关系，只是通过书面形式、并备案到当地建设部门，才能使得项目施工正常开展，使工程得以进行。3、公检法是根据合同或协议、有依有据、依法办事的合同备案是指加工贸易企业持合法的加工贸易合同到主管海关备案、申请保税并领取加工贸易《登记手册》或其他准予合同备案凭证的行为。二、各种施工合同示范文本一般由什么组成建设工程施工合同示

2023-02-23

447人看过
工程承包
宅基地建筑合同范本

一、宅基地建筑合同范本发包方（以下简称甲方）：承包方（以下简称乙方）：甲方现将宅基地内建房工程交由乙方实施，经甲乙双方协商沟通后，并就有关事项达成一致，现签订如下协议条款：一、工程内容：在甲方宅基地内修建楼房，全部为现浇。二、工程承包基本形式：楼房主体全包（不含粉刷、装修）。三、工程时限：工期天，如遇阴雨、秋收，可适当顺延，但总工期不超过天。四、工程费用：按建成房屋的建筑面积计算（南北按外皮计，东西按墙中计起），按照元／平方米计算总造价。五、付款方式：1、签订合同之日，预付元定金；2、施工人员进场，付款元整，作为启动资金；3、所有建筑物主体完工，付款至总造价的；4、所有工程完工，甲方验收合格后，甲方付清所有剩余款项。六、双方权利及责任：（一）甲方权利及责任：1、甲方负责工地所需灶房、工人住宿、堆放材料场地的一切外来干扰。（二）乙方权利及责任：1、乙方负责进工地，拆除所有建筑物，清运所有建筑

2023-04-12

429人看过

书面合同
施工单位建筑工程外架合同：范本及解读

建筑工程外架合同的主要内容有：甲方（发包人），乙方（承包人），承包内容，承包单价和工期，付款方式，质量和其他要求，乙方必须保质，保量组织施工，双方的权利义务，违约责任。不按照合同约定履行义务的，依法承担违约责任。建筑工程施工阴阳合同的处理建筑工程施工的阳合同因为是行为人虚假的意思表示，该合同无效，阴合同按照法律规定认定其效力。法律规定，行为人与相对人以虚假的意思表示实施的民事法律行为无效。以虚假的意思表示隐藏的民事法律行为的效力，依照有关法律规定处理。《中华人民共和国建筑法》第十五条建筑工程的发包单位与承包单位应当依法订立书面合同，明确双方的权利和义务。发包单位和承包单位应当全面履行合同约定的义务。不按照合同约定履行义务的，依法承担违约责任。

2023-07-15

112人看过
工程施工
建筑工程施工技术的合同范本撰写指南

建筑工程施工承包合同的写法如下：1、首先需要写明发包方和承包方的基本信息；2、然后针对承包工程概况、工程质量、工期、价款及支付方式、双方的权利与义务、违约责任以及争议解决的方式等作出具体约定；3、最后由双签字盖章、注明日期。建筑工程施工监理的作用（1）建设工程各责任主体，是工程质量的制造者。五方直接责任主体的质量行为，是工程质量过程控制的关键因素，与工程质量的最终结果密切相关。建设、勘探、设计、施工、监理单位在工程实施台过程中的各环节，通过自我约束和相互制约，都能完全执行行政法规和技术标准，这就形成了保证工程质量的基础。施工图审查和工程质量检测机构，既是对五方直接责任主体质量行为和实物质量的监督评判者，又是工程质量的制造者。监督不严，就会失去保证质量的基础，评判不准或自身违反规范标准，将会制造质量问题。因此，在工程质量得以保证的程度上，建设工程五方直接责任主体和两方间接责任主体均起到关键性

2023-07-22

86人看过
法律综合知识
2024建筑工程施工协议范本

建筑工程施工协议甲方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（以下简称甲方）乙方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（以下简称乙方）依照＞、条例＞等相关法律、法规，本着诚实守信、互惠互利、公平、公正的原则，经甲、乙双方友好协商就建设工程施工有关事项签订如下条款：一、工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿二、工程地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿三、工程项目：总建筑面积约＿＿＿＿＿＿＿平方米（栋楼）。四、进场时间：定于＿＿＿＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿＿＿＿＿＿月底前（以进场通知书为准）。五、承包方式：包工包料、包质量、包安全、包工期（图纸以内的全部内容）本工程不得分包、转包。六、承包内容：土建、水、电、暖安装工程及室外配套工程。建筑工程施工合同范本。七、施工工期：自接到开工通知书之日起到工程竣工验收合格之日止，有效工期为＿＿＿＿＿＿＿＿＿天。八、工程质量：执行国家现行的有关施工规范及验收标准，质量必须达到合格标

2024-02-02

197人看过
工程施工监理
建筑工程施工监理合同应该怎么签

1、仔细阅读使用的合同文本，掌握有关建设工程施工合同的法律、法规规定目前签订建设工程施工合同，普遍采用建设部与国家工商局共同制定的ＧＦ－1999－0201《建设工程施工合同》示范文本。该文本由协议书、通用条款、专用条款及合同附件四个部分组成。2、严格审查发包人资质等级及履约信用施工单位在签订《建设工程施工合同》时，对发包人主体资格的审查是签约的一项重要的准备工作，它将不合格的主体排斥在合同的大门之外，将导致合同伪装的坑穴和风险隐患排除在外，为将来合同能够得到及时、正确地改造奠定一个良好的基础。3、关于工期、质量、造价的约定，是施工合同最重要的内容工期、质量、造价是建设工程施工永恒的主题，有关这三个方面的合同条款是施工合同最重要的内容。4、对工程进度拨款和竣工结算程序做出详细规定一般情况下，工程进度款按月付款或按工程进度拨付，但如何申请拨款，需报何种文件，如何审核确认拨款数额以及双方对进度款

2023-08-17

436人看过

合同诈骗
建筑工程合同诈骗罪刑事控告书范本

建筑工程合同诈骗刑事控告书范本控告人：某某公司，住所地：法定代表人：被控告人：李某身份证号：XXXXXXXXXXXXX被控告人：陈某某身份证号：XXXXXXXXXXXXXX控告请求：被控告人涉嫌诈骗，请求公安机关对本案立案侦查，依法追求被控告人治安责任和刑事责任。控告事实与理由：被控告人李某、陈某某均系控告人派往XX分公司的管理人员，被控告人张某某系有限公司的法定代表人和实际控制人。2010年3月至2010年8月被控告人李某共向张某某借款人民币元;年月至年月被控告人陈某某共向张某某借款人民币元，上述借款系被控告人李某、陈某某与张某某之间的个人借款。2010年8月、2010年12月控告人与张某某控制的XX公司签订了2份《购销合同》，约定由XX公司供应控告人施工的工程所需钢筋。后由于李某、陈某某无钱归还张某某借款，张某某要求李某、陈某某利用控告人管理人员身份，在控告人与XX公司《购销合同》履行

2023-05-05

124人看过
中标
中标合同范本：建筑工程领域的合同写作指南

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。合同应该按照下列方式写：一、首先写明双方当事人的基本信息以及合同的名称。二、然后内容里写明下列内容：1．项目名称、地点、范围和内容。2．施工期，包括整个项目的开闭期和中间交付项目的开闭期。3．工程质量保证期及条件。4．工程造价。5．项目的验收和工程款的支付、结算和支付。6．设计文件和概算、提供技术资料的日期和方式。7．提供材料和材料进入期限。8．工程变更。9．违约、索赔和争议。10．当事各方商定的其他事项。三、最后双方签字盖章。垫资建筑工程合同怎么写？有哪些内容？垫资建筑工程合同甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）依照《民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》等相关法律、法规，本着诚实守信、互惠互利、公平、公正的原则，经甲、乙双方友好协商就建设工程施工有关事项签订如下条款：一、工程名称：二、

2023-07-22

219人看过