如何承担工程暂停的责任-法师兄

如何承担工程暂停的责任

来源：法律编辑整理时间： 2023-05-07 21:52:48 143 人看过

发包人因自身原因造成工程暂停或延误的，应当承担违约责任。首先，发包人应当采取必要措施弥补或者减少损失，同时排除障碍，使承包人能够尽快恢复施工。承包人在施工中发现设计错误或者不合理的，应当通知发包人。发包人接到通知后，应及时与设计人等有关单位研究确定修改意见或变更设计，并将修改后的设计文件及时送交承包人。发包人还应当赔偿承包人在暂停或者暂停施工期间所遭受的损失，包括暂停、闲置、倒运、机械设备转移、材料、构件积压等造成的损失和实际发生的费用。是什么情况导致项目停止施工？在工程建设过程中，发包人应当按照合同约定履行义务，为承包人的施工工作提供必要的条件，保证工程建设的顺利进行。

在实践中，“因为雇主”一般指以下情况：

1。业主变更工程量；

2。发包人提供的设计文件和其他技术资料有错误或者发包人变更设计文件的；

3。发包人未按约定及时提供施工材料、设备或者工程进度款的；

4。发包人未及时实施工程，发包人不能按照合同约定保证施工所需的工作条件，致使工程不能正常进行等，造成工程建设不能正常进行的，承包人可以暂停施工，顺延工期，并及时通知业主。

承包人应采取合理措施减少和避免损失，妥善保护已完工程和采购的材料、设备，并将自己的机械和人员撤出施工现场。发包人应当为承包人的退出提供必要的条件。承包人应向发包人报告暂停或延期施工过程中发生的经济支出和其他实际支出。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多业主相关文章

法律综合知识
烂尾楼停贷责任承担如何界定

一、烂尾楼停贷责任承担如何界定该举动并不合法。当房产项目由于各种原因无法顺利竣工并按约交付给购房者时，屋主们采取集体行动，私下停止偿还贷款的做法实际上构成了违反合同约定的非法行径，因此他们必须为自己的违约行为负责，承担相应的法律责任。【关于借款人未能按时归还借款的责任】当借款人未能按照双方事先约定好的期限及时地偿还所借得的资金时，他应当按照预先达成的协议或根据国家相关法律法规，向贷款方支付相应的逾期利息作为补偿。【关于借款展期】在借款人与贷款人签订的贷款协议中，通常会有一项条款允许借款人在还款期限尚未到期之前，向贷款人提出展期申请。如果贷款人同意了这一请求，那么借款人就可以获得展期的机会。《中华人民共和国民法典》第六百七十六条【借款人逾期返还借款的责任】借款人未按照约定的期限返还借款的，应当按照约定或者国家有关规定支付逾期利息。第六百七十八条【借款展期】借款人可以在还款期限届满前向贷款人申

2024-04-20

154人看过
工程结算
甲供材导致的工程质量责任如何承担

《建筑法》规定，承包人应检验建筑材料，有“不合格的不得使用”的法定义务。如承包人没有检验甲供材而造成了质量问题的，承包人应承担过错责任；承包人尽到了检验义务，不承担责任。对于发包人提供的建筑材料、设备和构配件，承包人有负责质量检测的义务。在施工过程中，不管发包人提供的材料和设备，还是自行采购的，都应当检查其质量，并保留相应的检测结果，不合格的一律不得使用。【甲供材与甲控材的区别】甲供材在合同要明确数量，或计算依据。只能根据定额量计算，甲乙双方按定额量结算，超供的按市场价加采保费扣，乙方节余的归乙方或双方另行协商奖励比例。甲控材料，甲方定品牌核价，其中要考虑乙方的部分利益，要考虑乙方的采保费。合理的情况下乙方应该可以理解。甲供材是甲乙方的难题，不甲供造价、质量和维修没保障，甲供存在浪费，结算扣除超供容易扯皮，而且施工过程无法控制。甲控材料甲方定品牌核价，乙方没积极性，容易变成甲供了。在招标和

2023-02-20

435人看过
工程承包
工程承包责任：谁应该承担工伤责任？

私人承包的工程，招用的劳动者遭受职业伤害，由发包方承担工伤保险责任。自然人不具有法定用工主体资格，承包工程招用劳动者遭受职业伤害的，根据《最高人民法院关于审理工伤保险行政案件若干问题的规定》（法释〔2014〕9号）第三条规定，应当认定为工伤，按《工伤保险条例》规定享有相关待遇，由具有用工主体资格的发包方承担工伤保险责任。但具有用工主体资格的发包方承担赔偿责任后，有权向承包人追偿。把车借给别人出了事故车主有责任吗把车借给别人出了事故车主没有责任。车主在借车时是无过错的，是不需要承担赔偿责任的，无过错是指知道对方有驾驶资格、无酒醉驾驶情况、车辆有故障、其他情形，如果驾驶员无过错，一般是是由保险公司赔偿的，交通事故责任主体是直接责任人，车主在相应情况下承担补充责任，如果是借车者驾驶资格具备，车主并不过错，完全应由借驾人承担，只是在其无能力履行责任义务时车主可能会承补充责任后再向责任人追讨权益，如

2023-07-07

54人看过
不可抗力
施工单位应该如何承担工程保修责任

房屋建筑工程在保修期限内出现质量缺陷的，建设单位或者房屋建筑所有人应当向施工单位发出保修通知。施工单位接到保修通知后，应当到现场核查情况，在保修书约定的时间内予以保修。发生涉及结构安全的质量缺陷，建设单位或者房屋建筑所有人应当立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，施工单位实施保修，原工程质量监督机构负责监督。保修完成后，由建设单位或者房屋建筑所有人组织验收。涉及结构安全的，应当报当地建设行政主管部门备案。施工单位不按工程质量保修书约定保修的，建设单位可以另行委托其他单位保修，由原施工单位承担相应责任。一、工程质保书期限是多久工程质保书期限根据工程类别而不同，主体结构工程的期限等于建筑合理使用期限，而防水工程的质保期限则为五年，供热工程质保期限更短，只有两年。国务院的《建设工程质量管理条例》第三十二条规定：施工单位对施工中出

2023-03-17

144人看过

法律综合知识
工程如果延期不能交房如何承担责任

1．合同违约赔偿金。在延期交付房屋的情况下，房地产开发商需承担相应的法律责任，通常而言，应当向购房者支付一定额度的合同违约赔偿金作为补偿。2．购房者可依据购房协议请求解除合同并申请退还已付购房款。3．承受应有的法律责任。若开发商延期交房的期限较长，购房者有权向当地人民法院提起诉讼，要求开发商对无法按约交付房屋给购房者所造成的损失进行赔偿。《民法典》第五百六十三条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。

2024-05-09

484人看过
监护
监护人承担如何承担责任

1、有财产的无民事行为能力人、限制民事行为能力人造成他人损害的，从本人财产中支付赔偿费用。不足部分由监护人适当赔偿，但单位担任监护人的除外。2、监护人应当履行监护职责，保护被监护人的人身、财产及其他合法权益，除违背监护人的利益外，不得处理被监护人的财产。3、监护人的监护职责包括：保护被监护人的身体健康，照顾被监护人的生活，管理和保护被监护人的财产，代理被监护人进行民事活动，对被监护人进行管理和教育，在被监护人合法权益受到侵害或者与人发生争议时，代理其进行诉讼。4、无民事行为能力人、限制民事行为能力人造成他人损害的，由监护人承担民事责任。监护人尽了监护责任的，可以适当减轻他的民事责任。5、父母或者其他监护人应当依法履行对未成年人的监护职责和抚养义务，不得虐待、遗弃未成年人；不得歧视女性未成年人或者有残疾的未成年人；禁止溺婴、弃婴。一、被监护人有什么条件被监护人是指中国法律规定的无民事行为能力

2023-02-15

207人看过
个人合伙
工程中个人合伙如何承担赔偿责任

工程中个人合伙的，合伙人应当承担连带赔偿责任。根据法律规定，合伙人清偿合伙债务超过自己应当承担份额的，有权利就其承担的超过份额的债务向其他合伙人进行追偿。一、合伙债务应该怎么承担一般情况下合伙债务的承担是：合伙企业对其债务负责，应先以其全部财产进行清偿。合伙企业财产不足清偿到期债务的，各合伙人应当承担无限连带责任。合伙人对合伙债务承担连带责任，清偿合伙债务超过自己应当承担份额的合伙人，有权向其他合伙人追偿。二、经济法合伙企业的债务如何承担合伙企业有不同的组织方式，包括普通合伙企业、特殊的普通合伙企业、有限合伙企业这三种，对于合伙企业债务的承担方式如下：一、普通合伙人对合伙企业债务如何承担普通合伙企业由普通合伙人组成，合伙人对合伙企业债务承担无限连带责任。合伙企业首先应以企业财产承担合伙企业债务，从“人合”性的特点来看，普通合伙人应承担无限连带责任。普通合伙人承担无限连带责任应以合伙企业财产

2023-06-24

400人看过
法律综合知识
车辆违停被撞到责任要如何承担

一、车辆违停被撞到责任要如何承担车辆违停被撞到的，责任如何承担要分情况确定：一、如果车辆是因为故障违停，且在来车方向设置明显的警示标志的，则事故的责任全部由肇事一方承担。二、如果车辆是无故违停，则肇事一方承担事故的主要责任，违停一方承担事故的次要责任。一般违停的车要负30％左右的责任，开车的要负70％的责任，具体的责任划分情况要根据交警出具的责任认定书确定。《道路交通安全法》第七十三条公安机关交通管理部门应当根据交通事故现场勘验、检查、调查情况和有关的检验、鉴定结论，及时制作交通事故认定书，作为处理交通事故的证据。交通事故认定书应当载明交通事故的基本事实、成因和当事人的责任，并送达当事人。二、未成年骑电动车被撞要如何承担责任未成年骑电动车被撞承担多少责任要根据具体情况确定。如果事故完全是由于对方的过程导致的，则由对方承担事故全部责任；如果事故完全是未成年人一方过错导致的，则未成年一方承担事

2024-01-19

196人看过

法律综合知识
违约的工程发包方应如何承担法律责任

一、违约的工程发包方应如何承担法律责任1．按照合同约定做好施工前准备工作，提供原材料、设备、场地、资金和技术资料。发包人未按照约定的时间和要求提供的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工的损失。2．与承包人相互配合，保证工程建设顺利进行。因发包人原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当及时采取弥补措施以减少损失，并赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等实际损失和费用。3．组织工程验收。隐蔽工程在隐蔽以前，发包人接到通知后应对及时检查，没有及时检查造成工期拖延的，承包人可以顺延工期，并有权要求赔偿停工、窝工的损失。建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸、施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。4．接受建设工程并且按照约定支付工程价款。建筑工程完成并经验收合格，发包人应当及

2023-06-28

114人看过
无效合同
无资质的包工头如何承担责任？

无资质包工头的责任是：包工头无资质建房的，出事故之后与房主承担连带赔偿责任。法律规定，承包人超越资质等级许可的业务范围签订建设工程施工合同，在建设工程竣工前取得相应资质等级，当事人请求按照无效合同处理的，人民法院不予支持。无资质的包工头在雇佣纠纷中负什么责任由具有资质的转包方承担工伤保险责任。根据人力资源社会保障部《关于执行＜工伤保险条例＞若干问题的意见》（人社部发〔2013〕34号）第七条、最高人民法院《关于审理工伤保险行政案件若干问题的规定》（法释〔2014〕9号）第三条规定，具有用工主体资格的承包单位把业务转包给不具有用工主体资格的自然人包工头的，包工头招用的工人从事承包业务发生工伤事故的，由具有用工主体的承包单位承担工伤保险责任。但具备用工主体资格的承担单位承担工伤保险责任后，可以向包工头追偿。人力资源社会保障部《关于执行＜工伤保险条例＞若干问题的意见》人社部发〔2013〕34号具

2023-07-28

311人看过
合同内容
转委托的责任如何承担

转委托需要经被代理人同意，原代理人事先没有取得被代理人同意的，应当在事后及时告诉被代理人，如果被代理人不同意，由代理人对自己所转托的人的行为负民事责任，但在紧急情况下，为了保护被代理人的利益而转托他人代理的除外。一、未经许可买东西给别人卖了怎么办如果当事人未经允许卖了他人东西的，若事后被代理人追认的，则买卖合同成立，买卖物品所得的款项应当归还给被代理人，如果被代理人事后拒绝追认的，则被代理人有权要求无权代理人赔偿损失。如果是无权处分的，则对方可以善意取得，而无权处分人需要向权利人承担赔偿责任。二、无权代理是不是就一定无效无权代理的，该代理行为不一定无效。如果事后获得了被代理人追认的，则无权代理行为可以认定有效。如果无权代理行为未经被代理人追认的，对被代理人不发生效力。对于无权代理的行为，相对人可以催告被代理人自收到通知之日起三十日内予以追认。被代理人未作表示的，视为拒绝追认。三、效力待定合

2023-03-14

233人看过
夫妻共同财产
夫妻暂别期间的责任承担

在分居期间分别管理、使用的婚后所得财产，应认定为夫妻共同财产，在分居期间一方或双方因生活、学习、医疗、培训等原因所发生的债务为夫妻共同债务；对于夫妻因感情恶化或感情已经完全破裂而分居的，在分居期间所得的财产为夫妻个人财产，所负债务为夫妻个人债务。如何认定夫妻分居期间的共同债务1、因共同生产、生活形成的债权、债务为共同的债权、债务。在同居期间，借款人只要是为了同居双方的共同利益，目的是为了同居生活的需要并用于同居生活、生产经营，不管是以双方名义还是以一方名义与他人建立的债务关系，均应视为同居期间的共同之债。2、男女一方在同居前所负的债务，同居后与共同生活无关所负的债务可确认为个人债务。在同居关系期间，一方以个人名义对外所负债务，除非为同居双方共同生产、生活需要而形成，否则推定为个人债务。需要注意的是，因抚养共同的子女所形成的债务为共同债务，因抚养各自的子女及赡养形成的债务为义务人个人债务。《

2023-07-19

76人看过

工程合同纠纷
如何在工程合同纠纷中承担举证责任

由于《最高人民法院关于审理建设工程合同纠纷案件适用法律的解释》第二十六条第二款的目的是在不损害发包人合法权益的情况下，最大限度地保护实际施工人的合法权益，人民法院在审理实际施工人与发包人之间的建设工程合同纠纷时，仍应以谁主张谁举证为原则，以举证责任倒置为例外。1、实际施工人应当对向发包人主张工程款的权利，即建立工程款代位求偿权的基本法律关系承担举证责任。首先需要证明其对债务人（即承包人）享有合法的到期债权，其次实际施工人需要证明承包人未履行支付工程款的义务，再次实际施工人需要证明承包人对发包人享有合法的工程款债权。2、在建设工程纠纷中，合法到期债权是指工程款已经由双方结算，支付工程款的期限已经到期。由于实际施工人与承包人是合同的对手，实际施工人应当证明其与承包人之间的工程款已经结算并逾期。至于承包人与发包人之间的工程款是否已经结算，实际施工人员仍应承担举证责任。由于实际施工人基于代为求偿的

2023-08-07

124人看过
工伤保险
工伤职工如何承担工伤保险责任

职工在两个或以上用人单位同时就业的，发生工伤的，应当由职工受到伤害时的工作单位依法承担工伤保险责任。一、总包工程发生工伤谁负责外包员工工伤可由用工单位和劳务派遣单位一起承担赔偿责任。职工被借调期间受到工伤事故伤害的，由原用人单位承担工伤保险责任，但原用人单位与借调单位可以约定补偿办法。外包员工工伤可由用工单位和劳务派遣单位一起承担赔偿责任。职工被借调期间受到工伤事故伤害的，由原用人单位承担工伤保险责任，但原用人单位与借调单位可以约定补偿办法。二、临时工受伤可以按工伤条件来算吗临时工受伤可以按工伤计算，临时工因为工作的原因导致受伤的经认定为工伤的，可以向用人单位申请享受工伤待遇。临时工应当与用人单位签订劳动合同，用人单位在与劳动者签订劳动合同后应当为劳动者参加工伤保险，在劳动者发生工伤后，劳动者可以申请工伤保险待遇，由工伤保险基金和用人单位承担劳动者的各项损失。《工伤保险条例》第十四条第一项

2023-06-19

381人看过