工程反索赔程序
来源:互联网 时间: 2024-08-15 09:30:09 99 人看过

反索赔就是指一方提出索赔时,反驳、反击或者防止对方提出的索赔,不让对方索赔成功或者全部成功。一般认为,索赔是双向的,业主和承包商都可以向对方提出索赔要求,任何一方也都可以对对方提出的索赔要求进行反驳和反击,这种反击和反驳就是反索赔。
针对一方的索赔要求,反索赔的一方应以事实为依据,以合同为准绳,反驳和拒绝对方的不合理要求或索赔要求中的不合理部分。
建设工程索赔程序
(1)建筑工程索赔事件发生后28d内,向监理工程师发出索赔意向通知。
(2)发出索赔意向通知后的28d内,向监理工程师提交补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料。
(3)监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,于28d内给予答复。
(4)监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,28d内未予答复或未对承包人作进一步要求,视为该项索赔已经认可。
(5)当该索赔事件持续进行时,承包人应当阶段性向监理工程师发出索赔意向通知。在索赔事件终了后28d内,向监理工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告。
工程索赔分为哪几类
1、工程延误索赔
因发包人未按合同要求提供施工条件,如未及时交付设计图纸、施工现场、道路等,或因发包人指令工程暂停或不可抗力事件等原因造成工期拖延的,承包人对此提出索赔。这是工程中常见的一类索赔。
2、工程变更索赔
由于发包人或监理工程师指令增加或减少工程量或增加附加工程、修改设计、变更工程顺序等,造成工期延长和费用增加,承包人对此提出索赔。
3、合同被迫终止的索赔
人或承包人违约以及不可抗力事件等原因造成合同非正常终止,无责任的受害方因其蒙受经济损失而向对方提出索赔。
4、工程加速索赔
发包人或工程师指令承包人加快施工速度,缩短工期,引起承包人人、财、物的额外开支而提出的索赔。
5、意外风险和不可预见因素索赔
在工程实施过程中,因人力不可抗拒的自然灾害、特殊风险以及一个有经验的承包人通常不能合理预见的不利施工条件或外界障碍,如地下水、地质断层、溶洞、地下障碍物等引起的索赔等。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年09月14日 17:57
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多工程反索赔相关文章
  • 建筑工程审计中如何反索赔
    1、强化管理,降低索赔风险(1)计划管理。对基建项目的投资、工期和质量要有一个符合实际的计划,推行限额设计(即按照批准的可行性研究报告及投资估算控制初步设计,按照批准的初步设计总概算控制技术设计),严格控制工程造价,减少结算和付款风险。国家计委规定,自1991年起,凡因设计单位错误,漏项或扩大规模和提高标准而导致工程静态投资超支,要扣减设计费3%-20%。(2)招投标管理。进一步加强规范设计、监理和施工过程的招投标,树立全面的招投标理念,把设计和监理推向市场,并对设计进行监理,进一步监督设计的质量和进度。杜绝边施工边设计,不给承包商因为工程变更而获得大量的索赔机会。通过制定招标文件和对承包商进行资格审查,把不合适的承包商和项目经理挡在投标的门外。(3)合同管理。业主应认真研究合同条款的内涵,签订内容全面,切实可行的合同,要充分考虑到工程在未来建设和结算中的各种可能的风险,把工程建设管理紧扣
    2023-02-28
    320人看过
  • 停工造成误工费索赔程序
    (一)提出索赔意向1.通过对事件的分析与比较,及时发现并准确把握索赔机会,提出索赔意向。2.当发现索赔事件后,在合同规定的时限内及时向监理工程师提出索赔意向通知,明确表示对事件的索赔意愿和要求。(二)索赔工作准备1.通过对合同实施的跟踪、分析、诊断,进行详细调查,了解事件经过、前因后果,掌握事件真实情况。2.针对事件损害的原因和范围进行分析,判断索赔事件是否具备法律依据。3.进行索赔事件影响分析,研究事件影响损失程度和结果,确定索赔价值。4.应在索赔事件持续期间一直保持有完整的索赔理由、索赔事件的影响、索赔价值的计算等详细资料和记录。5.起草索赔报告,表达索赔要求并附有支持这个要求的详细依据资料。(三)索赔分类时限与过程1.图纸延期的索赔:当接到中标通知书后的规定时间内,承包商可以得到由业主或其委托的设计单位免费提供的施工图纸、技术规范和其他技术资料,接受技术交底,否则承包商可以依照合同约
    2023-02-24
    90人看过
  • 建设工程索赔的程序如何进行
    一、建设工程索赔的程序如何进行(1)索赔事件发生后28d内,向监理工程师发出索赔意向通知。(2)发出索赔意向通知后的28d内,向监理工程师提交补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料。(3)监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,于28d内给予答复。(4)监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,28d内未予答复或未对承包人作进一步要求,视为该项索赔已经认可。(5)当该索赔事件持续进行时,承包人应当阶段性向监理工程师发出索赔意向通知。在索赔事件终了后28d内,向监理工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告。二、建设工程索赔的计算方法索赔费用的计算方法有:实际费用法、总费用法和修正的总费用法。(一)实际费用法实际费用法是计算工程索赔时最常用的一种方法。这种方法的计算原则是以承包商为某项索赔工作所支付的实际开支为根据,向业主要求费用补偿。用实际费用法计算时。在直接费的额
    2023-06-07
    351人看过
  • 工程费用索赔监理的基本程序
    一、工程费用索赔监理的基本程序(一)提出索赔要求当出现索赔事项时,索赔方应在索赔事项发生后的28天内以书面信件正式发出索赔通知书,声明索赔权利。如果逾期再报,其索赔要求可能遭到拒绝。(二)报送索赔资料和索赔报告在正式提出索赔要求以后,索赔方应抓紧时间准备索赔资料,编写索赔报告,并在下一个28天以内正式提交索赔报告。如果索赔事项的影响是持续存在的,事态还在发展,则每隔28天报送一次补充资料。最后在索赔事项结束后的28天以内报送最终索赔报告,提出具体的索赔款额或工期延长天数。(三)协商解决索赔问题协商是指合同双方在自愿、互让互谅的基础上,按照工程项目的合同文件,通过友好谈判解决工程中产生的索赔问题,因此也被称为协商谈判。(四)调解当双方不能通过友好协商解决索赔问题时,可以按照施工合同专用条款的规定,请有关部门进行调解。调解人可以是双方都信耐的个人(工程技术专家、律师、估价师等),也可以是一个专
    2021-11-18
    93人看过
  • 浅谈工程索赔及管理程序资料
    [摘要]随着国家计划经济向市场经济的彻底转变,工程施工单位越来越重视工程索赔工作,本文根据"济德高速公路七合同、济南绕城高速公路A标段"工程索赔运作过程,简单介绍了工程施工过程中工程索赔及管理程序1.工程概况:济德路七合同段地处济南市西北部,北接黄河二桥,西接济泰路,东接绕城路通向济青路,合同段内设有互通式立交l处,分离立交桥1处,中桥3座,小桥3座,箱通1道,涵洞19道;工程于1997年1月18日开工,1999年7月6日竣工。济南绕城高速公路A合同设计有互通式立交l处,小桥l座,分离立交桥6处,箱通2道,圆管涵2道;工程于1998年1月28日开工,1999年9月30竣工,七合同、A标段全长10.78公里,共有路基填方l64.7万立方米,沥青路面l393.8千平方米,砌石防护78838立方米,总造价为22980万元。两合同段路基为高填土路段,多数跨越渔塘、稻田,地形条件复杂,设计中地基已采
    2023-06-10
    123人看过
  • 有哪些工伤索赔的程序
    工伤认定程序
    1、工伤报告程序用人单位为劳动者在工伤保险机构投了工伤保险的才有这个程序。单位应当自工伤事故发生之日或者职业病确诊之日起15日内,向当地劳动行政部门提出工伤报告。2、工伤认定程序由社会保险经办机构对工伤(亡)事故进行调查确定是否属工伤的程序,这是一般工伤必走第一步。但用人单位书面认可为工伤的,又没有投工伤保险的情况下,可以不走这一程序。注意工伤认定的两个时间:单位没有提起工伤认定的,工伤者一定要在事故发生之日起一年内向劳动部门提出申请。社保经办机构调查认定后,书面通知单位及伤者。3、工伤鉴定程序工伤鉴定是在申请工伤鉴定的职工被认定为工伤的基础上(即走完工伤认定程序后),在其医疗终结或医疗期满之后,由县以上劳动鉴定委员会对其进行的评定伤残等级的行为。广义的工伤鉴定包括劳动能力鉴定和致残等级鉴定。窄义的工伤鉴定指致残等级鉴定。4、协商赔偿程序工伤鉴定以后,就可以依据鉴定的标准计算出赔偿数额了。
    2023-08-17
    483人看过
  • 违反施工工程材料剩余如何索赔?
    一、违反施工工程材料剩余如何索赔?可以协商索赔或者是起诉索赔。施工单位违反合同的约定工程材料剩余的,是属于合同违约的情形,建设单位可以与施工单位协商赔偿问题,协商不成的,可以向法院起诉。《民法典》第577条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第578条当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的,对方可以在履行期限届满前请求其承担违约责任。当事人对工程量有争议的,按照施工过程中形成的签证等书面文件确认。承包人能够证明发包人同意其施工,但未能提供签证文件证明工程量发生的,可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量。二、如何进行工程索赔?承包人认为非承包人原因发生的事件造成了承包人的损失,应按以下程序向发包人提出索赔1.承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内,向发包人提交索赔意向通知书,说明发生索赔
    2024-01-25
    150人看过
  • 与工程建设索赔和反索赔有关的法律问题
    法律咨询:乙方未在合同期限内完成工程,工程质量达不到设计和施工规范要求,或其他行为使合同无法履行时,就工程施工索赔和反索赔进行的咨询,甲方代表可以通知乙方按本协议约定支付违约金,并赔偿甲方因违约造成的损失。”也就是说,业主可以向乙方提出索赔,在这种索赔中,甲方往往是主动的,可以从工程款中扣除,甚至可以采取扣留乙方材料设备作为抵押的方式。那么,甲方可以向乙方提出哪些方面的索赔?首先,工程质量索赔。这种索赔通常表现为要求乙方对缺陷产品进行返修;对验收不合格的产品要求乙方返工;对出现质量问题的工程要求乙方在规定时间内进行返修。第二,工程进度索赔。工程竣工日期已在合同中明确规定。除合同执行期间经甲方代表批准延长工期外,乙方必须在合同规定的日期内完成合同规定的内容。否则,甲方将提出索赔。最后,项目保修。工程保修金是工程竣工后的保修限制。保修期内工程质量出现问题,甲方应通知乙方限期修复。否则,甲方可要
    2023-05-07
    411人看过
  • 工程索赔,工程索赔证据包括哪些
    (一)工地(地盘)会议记录和有关工程的来往信件;(二)各种施工进度表,包括发包人代表和分包编制的进度表;(三)施工备忘录(日记),在施工中发生影响工期和索赔有关的事项,都要及时做好记录;(四)做好建筑师和工程师的口头指示记录,及时以书面形式报告建筑师予以承认;(五)工程照片需有专人管理:照片都应标明拍摄的日期,最好购买带有日期的相机。将照片按工程进度整理编排;(六)收集、记录每天的气象报告和实际气候情况;(七)整理保存工人和雇员的工资与薪金单据、材料物资购买单据;(八)工程检查验收报告和各种技术鉴定报告;(九)双方的工商登记资料;(十)招标文件、施工合同文本及各种会议、会谈纪要等。一、工程索赔的主要依据工程索赔的主要依据是:招标文件、施工合同文本及附件、补充协议、施工现场各种签署记录、批准的施工进度计划、工程图纸和技术规范等。还包括双方的会议纪要,施工进度计划和实际施工进度记录,施工现场的
    2023-06-28
    204人看过
  • 建设工程反索赔的规定有哪些
    一、建设工程反索赔的规定有哪些《合同条件》第31条中规定,"……乙方不能按合同工期竣工,施工质量达不到设计和施工规范的要求,或发生其它使合同无法履行的行为,甲方代表可以通知乙方,按协议条款约定支付违约金,赔偿因其违约给甲方造成的损失……",这就是说,发包人可以向承包人提出索赔。在此类索赔中,发包人往往处于主动地位,可从应付工程款中扣除,甚至可以用留置承包人材料设备的方法作为抵押。二、索赔的特征从索赔的基本含义,可以看出索赔具有以下基本特征:1、狭义的“索赔”是承包人对发包人的单向索赔。在建设工程施工过程中,发包人处于一种相对优势地位,发包人可以通过从应付承包人的工程款或履约担保金中抵扣来补偿损失。实践中,最主要且比较常见的索赔还是承包人对发包人的索赔。2、只有实际发生了经济损失或权利损害,一方才能向对方索赔。经济损失是指因对方因素造成合同外的额外支出,如人工费、材料费、机械费、管理费等额外
    2023-06-07
    188人看过
  • 工程反索赔的依据具体有哪些
    一、工程反索赔的依据具体有哪些工程反索赔的依据有:1.合同文件的缺陷引起的索赔;2.业主违约引起的索赔;3.施工现场条件的变化引起的索赔;4.工程变更引起的索赔;5.工程师指令引起的索赔;6.特殊风险引起的索赔;7.其他承包商干扰引起的索赔;8.其他第三方原因引起的索赔。二、工程索赔的时效是多久工程索赔的时效是3年。《中华人民共和国民法典》第一百八十八条向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的,依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的,依照其规定。但是,自权利受到损害之日起超过二十年的,人民法院不予保护,有特殊情况的,人民法院可以根据权利人的申请决定延长。三、工程索赔的案件法院多久审结1.简易程序审理的3个月内结案。2.普通程序审理的6个月内结案。案情特别复杂的,可向本院院长申请延长6个月,再不能审结的,再向上级
    2023-10-30
    315人看过
  • 工程反索赔的依据究竟是什么
    一、工程反索赔的依据究竟是什么工程反索赔的依据有:1.合同文件的缺陷引起的索赔;2.业主违约引起的索赔;3.施工现场条件的变化引起的索赔;4.工程变更引起的索赔;5.工程师指令引起的索赔;6.特殊风险引起的索赔;7.其他承包商干扰引起的索赔;8.其他第三方原因引起的索赔。二、工程索赔的诉讼时效是多久工程索赔的诉讼时效是三年。《中华人民共和国民法典》第一百八十八条向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的,依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的,依照其规定。但是,自权利受到损害之日起超过二十年的,人民法院不予保护,有特殊情况的,人民法院可以根据权利人的申请决定延长。三、工程索赔证据有何要求1.工地(地盘)会议记录和有关工程的来往信件;2.各种施工进度表,包括发包人代表和分包编制的进度表;3.施工备忘录(日记),在施
    2023-09-18
    158人看过
  • 水利工程索赔意向书怎么写,索赔的程序是什么
    工程验收单建设工程承包合同工程施工合同拖欠工程款工程款税率工程款支付申请水利工程、铁路、公路、桥梁建筑等工程,是关系到国际民生的工程项目,国家对这类项目的发包方、承包方都有较为严格的要求。在施工过程中,若发生意外事故,与工程相关的厉害关系人是可以按照程序要求索赔的。水利工程索赔意向书怎么写?一、水利工程索赔意向书致:*********监理有限公司(监理项目部)兹有我施工单位施工的*********工程,在xxxx年xx月xx日,大批的当地村民进入施工现场阻止我施工单位施工作业;随后施工单位,监理单位,设计单位和业主单位现场调解仍没有劝服当地村民,并且在此期间政府部门出面协调和设计单位对基础的形式变更后,当地的村民还是到施工现场阻工;经上级部门和业主单位的同意,我施工单位于2014年06月26日正式停工待命。为了保证复工后的正常进行,停工期间现场的机械设备和周转材料一律停滞在工地,现场施工人
    2023-05-01
    418人看过
  • 2024工程索赔程序具体内容是什么
    一、工程索赔程序具体内容是什么1、工程索赔程序如下:(1)索赔事件发生28天内,向工程师发出索赔意向通知;(2)发出索赔意向通知后28天内,向工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料;(3)工程师在收到施工单位送交的索赔报告及有关资料后,于28天内给予答复,或要求施工单位进一步补充索赔理由和证据。2、法律依据:《民法典》第八百零七条发包人未按照约定支付价款的,承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的,除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外,承包人可以与发包人协议将该工程折价,也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。二、建设工程施工索赔证据1、招标文件。它是工程项目合同文件的基础,包括通用条件、专用条件、施工技术规程、工程量表、工程范围说明、现场水文地质资料等文本,都是工程成本的基础资料。它们不仅是承包商投标报价的依
    2023-12-13
    180人看过
换一批
#工程建设
北京
律师推荐
    展开

    工程反索赔是指发包人根据建设工程相关法律法规,因承包人原因不能按照协议约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工,或因承包人原因工程质量不符合协议约定的质量标准,或承包人不履行或不完全履行合同的其他义务,承包人应承担违约责任,赔偿因违约给发包... 更多>

    #工程反索赔
    相关咨询
    • 工程中工程反索赔法是什么?
      河北在线咨询 2021-11-20
      工程反索赔是指发包人根据建设工程相关法律法规,因承包人原因不能按照协议约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工,或因承包人原因工程质量不符合协议约定的质量标准,或承包人不履行或不完全履行合同的其他义务,承包人应承担违约责任,赔偿因违约给发包人造成的损失。在实践中,工程反索赔通常包括工程质量反索赔、工程延误反索赔、工程保修反索赔和其他事项反索赔。工程质量反索赔包括要求承包人修复有缺陷的产品;承包人要
    • 2022工程反索赔手续
      内蒙古在线咨询 2023-06-20
      (1)索赔事件发生后14日内,向监理工程师发出索赔意向通知。 (2)发出索赔意向通知后的14日内,向监理工程师提交补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料。 (3)监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,于14日内给予答复。 (4)监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,14日内未予答复或未对承包人作进一步要求,视为该项索赔已经认可。 (5)当该索赔事件持续进行时,承包
    • 我国工程索赔程序流程的介绍
      天津在线咨询 2023-09-13
      1、索赔事件发生后28d内,向监理工程师发出索赔意向通知。 2、发出索赔意向通知后的28d内,向监理工程师提交补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料。 3、监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,于14d内给予答复。
    • 建筑工程索赔应遵循的主要索赔程序
      吉林省在线咨询 2022-03-14
      工程索赔的主要依据是按照建设工程工程量清单计价规范(GB)执行。4.6索赔与现场签证4.1合同一方向另一方提出索赔,应有正当的索赔理由和有效证据,并应符合合同的相关约定。4.2若承包人认为非承包人原因发生的事件造成了承包人的经济损失,承包人应在确认该事件发生后,按合同约定向发包人发出索赔通知。4.3承包人索赔按下列程序处理:1承包人在合同约定的时间内向发包人递交费用索赔意向通知书;2发包人指定专人
    • 工程反索赔范围是什么
      四川在线咨询 2022-08-22
      乙方不能按合同工期竣工,施工质量达不到设计和施工规范的要求,或发生其它使合同无法履行的行为,甲方代表可以通知乙方,按协议条款约定支付违约金,赔偿因其违约给甲方造成的损失,就是说,发包人可以向承包人提出索赔。在此类索赔中,发包人往往处于主动地位,可从应付工程款中扣除,甚至可以用留置承包人材料设备的方法作为抵押。 《中华人民共和国建筑法》中有关内容的规定 第五十三条国家对从事建筑活动的单位推行质量体系