工程索赔常见有哪些-法师兄

工程索赔常见有哪些

来源：互联网时间： 2023-06-15 15:26:27 302 人看过

索赔是工程承包中经常发生的正常现象。由于施工现场条件、气候条件的变化，施工进度、物价的变化，以及合同条款、规范、标准文件和施工图纸的变更、差异、延误等因素的影响，使得工程承包中不可避免地出现索赔。

常见的工程索赔有以下几种：

1、不利的自然条件与人为障碍导致费用损失加大或工期延误引起的索赔。

2、由于业主和工程师方面的原因，引起施工临时中断和工效降低导致人工费、材料费、设备费增加而提出的索赔。

3、业主和工程师发布加速指令，要求承包商投入更多资源，加班赶工来完成施工项目，导致工程成本的增加。

4、业主材料质量问题或材料供应不及时引起的索赔。

5、由于物价上涨因素，带来了人工费、材料费、施工机械费的不断增长，导致工程成本大幅度上升引起的索赔。

6、其它方面的索赔：

如工期延长和延误的索赔、拖欠支付工程款引起的索赔、停电、停水的索赔等。施工企业一定要增强索赔意识，加强索赔管理，做好索赔资料的收集、整理与保存工作。并且要工程项目施工过程中发生的重大问题作好记录，有关部门签字，然后存档。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多合同条款相关文章

工时
常见主体工程质量隐患有哪些

(一)主体砼梁、柱模板拼缝处漏浆,表面不平整现象出现该现象的主要原因是使用木制模板时拼缝不严,或模板多次使用后已发生翘曲变形,或模板干燥后收缩及配制的模板时所钉的钉子松动造成。为了从根本上杜绝此类现象的发生,首先改变传统的模板材料,选用目前广泛使用的成品木制木模,一是减轻了配模工作量,二是大大降低的模板的拼缝率,使得模板的缝隙相对较少,同时,对于模板之间的拼缝,为了确保不漏浆,在模板的端部加设一层接头补缝用的泡沫双面胶。此种方法在近几年的工程实践中,已被广泛认同,是行之有效的办法。(二)框架柱在层高位置出现柱头偏移歪斜,几何形状不规则的现象产生该现象的主要原因是在该位置梁柱交叉,加之施工工序一般都是砼柱模板分两次安装,两次浇筑,造成柱头部位的模板刚度不够,而且不容易固定造成的。为了解决该质量通病可以采取以下措施:1、柱头模板专门配制,增加柱头模板与砼柱的搭接长度,增加模板的固定范围;2、增

2023-04-17

468人看过
证券公司
股民索赔常见的问题

在虚假陈述民事赔偿方面，23年来，全国约有15000名股民以证券虚假陈述为由起诉索赔，涉诉标的额约15亿元，有一百余家因虚假陈述被处罚或被制裁的上市公司被诉，毕马威、德勤、普华永道会计师事务所等几家国际著名审计机构的在华分支机构也被列入被告。自2001年彭淼秋诉嘉宝实业虚假陈述民事赔偿案首次获赔以来，大约80%以上的原告通过调解或判决，获得了部分或全部赔偿，赔偿方式包括现金或股票。一、证券虚假陈述索赔法律依据?根据《证券法》与2003年1月9日最高人民法院《关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》的规定，上市公司因虚假陈述受到证监会、财政部等行政处罚(或人民法院生效刑事判决)，权益受损的股民可以向有管辖权的法院提起民事赔偿诉讼，投资损失包括投资差额损失、印花税、佣金及利息，以维护自己的合法权益。虚假陈述简单的说，就是上市公司违反证券法律规定，对重大事件作出虚假记载、误导性陈

2023-04-24

136人看过
直系亲属
工伤赔偿有哪些常见赔偿方式和标准

工伤的赔偿标准：医疗费实报实销，包括住院期间、康复训练期间、工伤复发期间的医疗费用；住院伙食补助费＝地方规定标准（元）住院天数；停工留薪期内工资＝职工原来的工资福利待遇；生活不能自理的工伤职工在停工留薪期需要护理的，由所在单位负责。工伤赔偿：工伤常见问题解答职工发生伤害后，工伤认定应由谁提出休工伤假扣工资和奖金吗问：我们企业属于生产企业，车间工作相对存在危险，可单位任何保险都没上，当然也包括工伤。理由是我单位是外地注册迁址到北京的，按规定不属于北京行政区的注册地。是否合法答：参加社会保险应在注册地认定，并在注册地或经营地缴纳社会保险。职工和企业建立劳动关系必须订立劳动合同，依法保障职工合法权益。企业违反规定，职工可以向劳动监察部门举报或向仲裁机构申请仲裁，职工可以工资支付凭证、工作证作为存在劳动关系的凭证，维护自身的合法权益。问：职工因工伤残鉴定为七至十级的，企业是否能终止劳动合同答：职工

2023-07-21

229人看过
仲裁机构
工伤索赔的常规程序

根据《工伤保险条例》的规定，如果工伤雇员因工伤与雇主发生纠纷，以获得工伤保险福利，首先必须申请工伤认定，工伤认定的前提必须是双方存在劳动关系；工伤认定后，还需要申请劳动能力鉴定，最终员工可以申请劳动仲裁，并要求用人单位承担工伤保险金。申请工伤认定时应提交下列材料：（一）工伤认定申请表（二）与用人单位发生劳动关系（包括事实劳动关系）的证明材料（三）医疗诊断证明或职业病诊断证明（或职业病诊断鉴定）工伤鉴定申请表应包括事故发生的时间、地点、原因和员工的伤害程度第1步，工伤鉴定程序，自工伤之日起，一般骨折约3个月1。工伤后，单位应当自工伤事故发生之日或者职业病诊断鉴定之日起30日内向统筹区社会保险行政部门提出工伤鉴定申请。；单位未按规定提出工伤认定的，员工必须在1年内申请工伤认定（假设员工在工伤发生5个月后申请工伤认定）。2、劳动者提交工伤认定申请后，如果劳工部接受申请并在60天内做出工伤认定结论

2023-05-07

136人看过

继续履行
工程迟迟不开工怎么索赔,工程索赔的步骤有哪些

一、工程迟迟不开工怎么索赔1、工程迟迟未能按合同约定的时间开工的，是属于合同违约行为，如果是建设单位原因造成的，施工单位可以按实际造成的损失要求建设单位赔偿。2、如果是施工单位造成不能开工的，建设单位可以按合同约定要求施工单位赔偿损失。3、法律规定：《中华人民共和国民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第八百零三条【发包人未按约定的时间和要求提供相关物资的违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等

2023-04-19

496人看过
劳动仲裁程序
工伤赔偿通常有哪些程序

一、工伤报告程序用人单位为劳动者在工伤保险机构投了工伤保险的才有这个程序。单位应当自工伤事故发生之日或者职业病确诊之日起15日内，向当地劳动行政部门提出工伤报告。二、工伤认定程序由社会保险经办机构对工伤（亡）事故进行调查确定是否属工伤的程序，这是一般工伤必走第一步。但用人单位书面认可为工伤的，又没有投工伤保险的情况下，可以不走这一程序。注意工伤认定的两个时间：单位没有提起工伤认定的，工伤者一定要在事故发生之日起一年内向劳动部门提出申请。社保经办机构调查认定后，书面通知单位及伤者。三、工伤鉴定程序工伤鉴定是在申请工伤鉴定的职工被认定为工伤的基础上（即走完工伤认定程序后），在其医疗终结或医疗期满之后，由县以上劳动鉴定委员会对其进行的评定伤残等级的行为。广义的工伤鉴定包括劳动能力鉴定和致残等级鉴定。窄义的工伤鉴定指致残等级鉴定。四、协商赔偿程序工伤鉴定以后，就可以依据鉴定的标准计算出赔偿数额了。

2023-06-02

165人看过
第三者
车险理赔有哪些常见争议？

常见争议一：全险是否全赔?许多车主认为自己给爱车买了全险，发生任何交通事故都可以得到经济补偿，因为保险公司会全赔。其实没有所谓的全险，全险并不等于全赔。广大车主日常所说的全险，一般来说是包括了车损险、第三者责任险、盗抢险、玻璃险、划痕险、车上人员险及不计免赔等多个险种。全险只是一个通俗说法，并不准确。即使车主购买了相对比较充足的车辆保险，一旦车辆出险，保险公司只能依据当初订立的保险合同予以赔付。有不少情形如发生人为打砸致车受损、车辆零部件被盗等,保险公司将不承担保险责任,这点值得投保车主注意。此外，车辆在地震中受损、加装设备损坏、司机违章驾驶等情况一般会排除在理赔责任范围之外，而汽车自燃、发动机浸水、车身划痕等情况也只有在投保了相应的附加险的情况下才能获赔。特别是在商车改革之后，附加险总共11项，车主了解之后可选择性投保，既能有效维护自己权益，也可相对减少理赔纠纷。常见争议二：车辆定损价格

2023-04-23

453人看过
合同条款
建设工程存在哪些常见问题

（一）招标投标不规范首先，承包、发包双方都有违背招标程序的行为。部分发包方在实行建设工程项目招标时，弄虚作假，将应该公开招标的建设工程项目采邀请招标的办法，排斥潜在的投标人；为了应对发包方的强势和压力，有些施工企业采取不正当竞争手段，在工程招投标中进行围标、串标活动。（二）合同签订不平等发包方在签订合同同时，常要求承包方接受苛刻的合同条款。建设工程专家认为，中国的建设工程市场属于典型的卖方市场，这不但与建设工程的行业特点有关，而且是市场竞争的产物。要解决这一问题，必须通过法律来提高建设工程企业的风险防范能力，增强建设工程企业抗风险的能力。一、建设工程质量的含义及特征（一）定义：建设工程质量是指建设工程满足业主需要且符合国家法律、法规、技术规范、标准、设计文件及合同约定的特性综合（二）分类：按施工过程控制分为：1、施工准备控制指在各工程对象正式施工活动开始前，对各项准备工作及影响质量的各因素

2023-03-28

202人看过

工程监理
园林绿化工程质量常见问题有哪些

1、对质量管理相关理论的认知和运用不够质量管理是一门科学，也是一种实践活动。质量管理作为一门科学，主要研究管理理论、程序、方法和技术;质量管理作为一种实践活动，是在实际施工中运用这些理论、程序、方法和技术，使质量管理活动更加符合客观规律，从而提高质量管理的水平和效率。2、缺乏专业管理园林绿化工程质量的管理主要是非专业人员和非专业机构进行的管理。非专业质量管理人员没有相应的资质、知识、技术和经验。3、缺乏系统的质量管理体系园林绿化工程是一个系统工程，没有完善的质量管理体系，就很难科学、有效地进行质量管理。目前多数园林公司尚未建立系统的质量管理体系，尤其是对施工过程进行全面控制的管理体系。园林绿化工程质量的风险控制1、控制园林绿化工程质量的组织风险组织风险主要是建立强有力的项目经理部、规划施工项目管理目标、制定规章制度等层面，来加强质量管理，控制质量风险。组建项目经理部是园林绿化工程质量管理与

2023-06-15

121人看过
医疗机构
电动车索赔索赔流程有哪些

被保险机动车发生交通事故的，由被保险人向保险人申请赔偿保险金。被保险人索赔时，应当向保险人提供以下材料：（一）交强险的保险单；（二）被保险人出具的索赔申请书；（三）被保险人和受害人的有效身份证明、被保险机动车行驶证和驾驶人的驾驶证；（四）公安机关交通管理部门出具的事故证明，或者人民法院等机构出具的有关法律文书及其他证明；（五）被保险人根据有关法律法规规定选择自行协商方式处理交通事故的，应当提供依照《交通事故处理程序规定》规定的记录交通事故情况的协议书；（六）受害人财产损失程度证明、人身伤残程度证明、相关医疗证明以及有关损失清单和费用单据；（七）其他与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的证明和资料。一、损害赔偿在中华人民共和国境内（不含港、澳、台地区），被保险人在使用被保险机动车过程中发生交通事故，致使受害人遭受人身伤亡或者财产损失，依法应当由被保险人承担的损害赔偿责任，保险人按照交强

2023-02-25

497人看过
报警
弱电工程是什么？常见的类型有哪些

一、什么是弱电工程？强电和弱电的区别有哪些？弱电工程又叫智能建筑，也叫系统集成工程，所有与信息有关的都属于弱电这一块的。弱电是相对于强电而言的强电和弱电从概念上讲，一般是容易区别的，主要区别是用途的不同。强电是用作一种动力能源，弱电是用于信息传递。具体而言，它们大致有如下区别：(1)功率、电压及电流大小不同强电功率以KW(千瓦)、MW(兆瓦)计、电压以V(伏)、KV(千伏)计，电流以A(安)、kA(千安)计；弱电功率以W(瓦)、mW(毫瓦)计，电压以V(伏)、mV(毫伏)计，电流以mA(毫安)、A(微安)计，因而其电路可以用印刷电路或集成电路构成。(2)交流频率不同强电的频率一般是50Hz(赫)，称“工频”，意即工业用电的频率：弱电的频率往往是高频或特高频，以KHz(千赫)、MHz(兆赫)计。(3)传输方式不同强电以输电线路传输，弱电的传输有有线与无线之分。无线电则以电磁波传输。当然，强电

2023-02-10

98人看过
不可抗力
建筑工程有哪些索赔条件

1.构成施工项目索赔条件的事件发生；2.与合同对照，事件造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接经济损失；3.造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。一、施工索赔程序施工索赔的程序参照如下，首先索赔事件发生后28天内，向监理工程师发出索赔意向通知；在之后28天内，向监理工程师提交补偿经济损失和延长工期的索赔报告及有关资料；其次等监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复，28天内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可；当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向监理工程师发出索赔意向通知，在索赔事件终了后28天内，最后向监理工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告。二、建筑工程项目索赔程序是什么承包人首先提出索赔意向，然后持证明索赔事件发生的有效证据和依据正当的索赔理由，按照合同约定的时间向发包人递交索赔通知，发包人

2023-04-06

307人看过

业主
工程索赔的程序都有哪些，工程索赔的主要依据是什么

一、工程索赔的程序都有哪些工程索赔的基本程序包含提出索赔要求、报送索赔资料和索赔报告、协商解决索赔问题、调解、诉讼。1、提出索赔要求当出现索赔事项时，索赔方应在索赔事项发生后的28天内以书面信件正式发出索赔通知书，声明索赔权利。如果逾期再报，其索赔要求可能遭到拒绝。2、报送索赔资料和索赔报告在正式提出索赔要求以后，索赔方应抓紧时间准备索赔资料，编写索赔报告，并在下一个28天以内正式提交索赔报告。如果索赔事项的影响是持续存在的，事态还在发展，则每隔28天报送一次补充资料。最后在索赔事项结束后的28天以内报送最终索赔报告，提出具体的索赔款额或工期延长天数。3、协商解决索赔问题协商是指合同双方在自愿、互让互谅的基础上，按照工程项目的合同文件，通过友好谈判解决工程中产生的索赔问题，因此也被称为协商谈判。4、调解当双方不能通过友好协商解决索赔问题时，可以按照施工合同专用条款的规定，请有关部门进行调解

2023-06-07

471人看过
合同条款
被拖欠工程款工程索赔技巧有哪些?

1、要及时发现索赔机会。一个有经验的承包商，在投标报价时就应考虑将来可能要发生索赔的问题，要仔细研究招标文件中合同条款和规范，仔细查勘施工现场，探索可能索赔的机会，在报价时要考虑索赔的需要。在进行单价分析时，应列入生产效率，把工程成本与投入资源的效率结合起来。这样在施工过程中论证索赔原因时，可引用效率降低来论证索赔的根据。在索赔谈判中，若没有生产效率降低的资料，则很难说服监理工程师和业主，索赔无取胜可能。反而可能被认为生产效率的降低是承包商施工组织不好，没有达到投标时的效率，应采取措施提高效率，赶不上工期。要论证效率降低，承包商应做好施工记录，记录好每天使用的设备工时、材料和人工数量、完成的工程及施工中遇到的问题。2、商签好合同协议。在商签合同过程中，承包商应对明显把重大风险转嫁给承包商的合同条件提出修改的要求，对其达成修改的协议应以“谈判纪要”的形式写出，作为该合同文件的有效组成部分。要

2023-06-18

489人看过