2022施工工期被耽误怎么要求赔偿-法师兄

2022施工工期被耽误怎么要求赔偿

来源：法律编辑整理时间： 2022-09-16 11:05:50 276 人看过

一、施工工期被耽误怎么要求赔偿

工程工程被耽误后，要依据耽误的原因主张赔偿。如果因为发包人原因造成的，可以向发包人主张停工、窝工等损失。

《中华人民共和国民法典》

第七百九十八条【隐蔽工程】隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

第八百零三条【发包人未按约定的时间和要求提供相关物资的违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

二、工程索赔的条件有哪些

1、合同或其他证据为索赔提供了合法的依据或者有证据证明存在支持索赔的合理依据。

2、增加的成本是合同存续期间无法预见的原因造成的，而并非由承包商工作失误所造成。

3、与索赔相关联的成本是可辨认的或可确定的，并且就所完成的工程量而言是合理的。

4、支持索赔的证据是客观的和可证实的，而不以对问题管理的主观意见为依据或者以没有支持的请求为依据。工程索赔款一般由以下费用项目构成：人工费、材料费、施工机械使用费、保函费用、保险费用、利息费用、管理费用、利润、机会利润损失等。

5、索赔是承包人在合同约定的索赔朝间内提出的。

6、承包人的索赔有无超过法律规定的诉讼时效。

《中华人民共和国民法典》：第十八章　建设工程合同　　第八百零四条　因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

工资
工资被公司耽误，怎么办？

公司可能会推迟发放工资,员工应理解公司的处境并耐心等待。但如果公司长期拖欠工资,员工可与公司沟通,要求及时发放工资。如公司仍拖欠工资,员工可申请劳动仲裁解决。由于每个公司都可能面临经济上的困难,因此公司可能会推迟发放工资。在这种情况下,员工应该理解公司的处境,并耐心等待公司的财务状况好转。但如果公司没有困难而故意拖欠工资，而且是长期、多次拖欠员工工资这就是企业不对了，员工可予公司沟通，要求公司及时发放工资，如公司仍不发工资可申请劳动仲裁解决。被公司拖欠工资，怎么办？被公司拖欠工资,员工应该怎么办?如果公司拖欠工资,员工可以通过以下方式处理:1. 先和对方协商进行处理。2. 如果协商不成,劳动者可以向当地的劳动监察部门进行投诉或者申请劳动仲裁。由劳动行政部门责令其支付劳动者工资和经济补偿,并可责令其支付赔偿金。3. 也可以通过诉讼途径解决。根据《工资支付暂行规定》第

2023-10-07

150人看过
工资
疫情耽误的工期怎么解决

1、工期延误，因政府采取停工等防疫措施直接导致工期延误的，施工企业应按照合同约定的方式及时通知建设单位。因施工人员返岗延迟等疫情相关原因将导致工期延误的，施工企业应按照合同约定提出工期顺延申请，取得建设/监理单位签证。2、因疫情防控导致的停工和工期延误相关损失，如停工期间工资、后期赶工费用等，合同有约定的从其约定，没有约定的，由建设单位和施工企业协商合理分担。3、慎重提出解除合同要求。一、工程索赔款到底包括什么工程索赔款包括：1、因材料质量问题或材料供应不及时引起的索赔；2、由于人为原因，引起施工临时中断和工效降低导致人工费、材料费、设备费增加而提出的索赔；3、不利的自然条件与人为障碍导致费用损失加大或工期延误引起的索赔。二、发包人的义务1、按照合同约定做好施工前准备工作，提供原材料、设备、场地、资金和技术资料。发包人未按照约定的时间和要求提供的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工

2023-04-02

402人看过
医疗费
诉讼耽误的时间可以要求赔偿吗

因诉讼发生的误时费不能要求赔付。我国法律没有这方面的规定，一般实践中也不存在这样的做法。因身体伤害而直接发生的误工费、营养费、医疗费等可以获得法院的支持。误工费需要在举证期限内提出，并应提供收入减少的证明作为证据，法院才能支持。一、什么是损害赔偿损害赔偿，一是指违约方用金钱来补偿另一方由于其违约所遭受到的损失。各国法律均认为损害赔偿是一种比较重要的救济方法。在国际货物买卖中，它是使用最广泛的一种救济方法。但是各国法律对损害赔偿的规定，往往只涉及到违约一方赔偿责任的成立、赔偿范围和赔偿办法等问题，而且差异较大。二是指对已造成的损害进行赔偿。赔偿是债权诉讼最主要的特征，也是普通法所给予的最主要的救济形式。一般情况下，赔偿能够对原告的损失进行弥补，但对于商标侵权案件，原告最关心的往往是如何首先让被告停止侵权，其次才是赔偿。二、侵权责任的法律特征侵权责任的法律特征表现在：（一）侵权责任是民事主体因

2023-02-16

486人看过
法律综合知识
建筑工程耽误怎么办

一、建筑工程耽误怎么办建筑安装工程的工期拖延的，建房单位可以要求施工单位按合同约定赔偿，如果没有约定的，按实际造成的损失赔偿，如果施工单位不赔偿的，建设单位可以起诉施工单位。法律规定：《中华人民共和国民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百八十五条【违约金】当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。二、建筑工程延期纠纷的诉讼时效建筑工程延期纠纷诉讼时效为三年。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。自权利受到损害之日起超

2023-10-08

457人看过

不可抗力
楼盘发现元代古墓，耽误工期怎么索赔？

据网友爆料，近日济南雪山万科城发现古墓，据说是元代济南公张荣墓。对于楼盘地上的楼盘交付时间估计会有影响。工程发现文物耽误工期怎么索赔？首先，楼盘施工过程中发现古墓是属于一种不可抗力，而不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。我国《民法典》有规定，因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。不可抗力分为三类：(1)自然灾害。人类正逐步提高对自然灾害的预见能力(如预测地震、台风)，但是人类仍无法抗拒它。(2)政府行为。合同当事人往往很难预见政府的政策，法律或行政措施的变化，若当事人在合同签订之后，政府颁布新的政策、法律或采取新的行政措施，导致合同不能履行，应免除债务人不履行合同的责任。如政府干预、禁令等。(3)社会异常事件。主要是指阻碍合同履行的一些偶发事件，如战争、罢工、骚乱等。也就是说，施工时发现文物而延误工期，属于不可抗力，无权要求赔偿停工、窝工等

2023-05-03

447人看过
医疗机构
出了事故耽误了工作怎么索赔

误工费，是根据当事人的误工时间和收入状况确定的，它包括两部分，一是伤者本人治疗创伤造成误工发生的费用，二是交通事故当事人及其亲属或委托代理人来队处理交通事故误工造成经济减少的费用，伤者本人的误工时间根据当事人接受治疗的医疗机构出具的诊治证明确定，因伤致残持续误工的，误工时间可以计算至最终凭定伤残的前一日，伤残评定时机：按照国家标准《道路交通事故受伤人员伤残程度评定》（GB18667－2002）的有关规定确定，目前公安部正在起草《人身损害受伤人员误工损失日评定通则》待其发布后，即可按其规定计算误工时间。当事人有固定收入的，误工费按照实际减少的收入计算，当事人无固定收入的，按照最近三年的平均收入计算，当事人不能举证证明其最近三年的平均收入状况的，可以参照河北省相同或相近行业上一年度职工的平均工资计算。其计算公式：误工费赔偿金额＝误工收入（元／月）×误工时间1、有固定收入人员的误工费赔偿金额＝正

2023-04-02

96人看过
工伤保险
施工缺陷是否可以要求赔偿工作延误

1、施工缺陷是否可以要求赔偿工期延误？施工缺陷造成施工人员伤害的，施工人员与施工单位建立劳动关系的，可以申请工伤认定；属于劳动关系的，由施工单位承担赔偿责任。职工有下列情形之一的，按照《工伤保险条例》第十四条的规定认定为工伤：（一）在工作时间和工作场所因工负伤；（二）在工作时间前后在工作场所，从事与工作有关的准备工作或者收尾工作，遭受事故伤害的；（3）在工作时间内，因履行工作职责遭受暴力等事故伤害的；（4）患职业病的；（5）下班时因工作原因受伤或失踪；（6）因非本人主要责任的交通事故或上下班途中的城市轨道交通、客运轮渡、火车事故受伤；（七）法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十一条。劳动关系以外的第三人对劳动者造成人身伤害的，赔偿权利人可以请求第三人承担赔偿责任，也可以请求用人单位承担赔偿责任。用人单位承担赔偿责任后，

2023-05-07

259人看过
法律综合知识
工程因施工方被延误如何赔偿

一、工程因施工方被延误如何赔偿工程因施工方被延误可以按照合同约定进行赔偿。当事人可以根据违约情形确认实际损失的数额，造成的损害较大时违约金可以适当上浮，但最高不应超过实际损失的30％。《民法典》第五百八十四条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。第五百八十五条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。二、工程施工工人受伤如何处理1、工程施工工人受伤应当这样处理：及时医疗，申请工伤鉴定

2024-01-15

249人看过

误工费
被侵权人可否要求赔偿误工费

受害者家属因护理住院的受害者产生的错误费用可以用护理费处理。护理费的金额是根据护理人员的收入情况和护理人数来确定的。护理人员有收入的，参照错误劳动费的规定计算，即有固定收入的，根据实际减少的收入计算的没有固定收入的，按最近3年的平均收入计算。如果无法证明最近3年的平均收入状况，可以参考被告法院所在地相同或相近行业上年度员工的平均工资计算。如果护理人员没有收入或雇佣护理人员，请参照当地护理人员从事同等级护理的劳务报酬标准计算。护理期限应计算到受害者恢复生活自立能力为止。所以杜某可以向秦某主张看护费。没有签订合同被开除可否要求赔偿按照法律的规定，如果双方没有签订书面劳动合同，且劳动者不存在过错的，用人单位终止或者解除劳动关系时，需要依法向员工支付经济补偿金，未依法支付经济补偿金的。经劳动行政部门责令限期支付，逾期不支付的。用人单位按应付金额50％以上100％以下的标准，向劳动者加付赔偿金。而如

2023-08-05

497人看过
保全
车辆剐蹭耽误用车怎么赔偿

车辆剐蹭耽误用车赔偿具体要看对方要求的是什么损失。在交通事故中，如果当事人负事故的全部责任的，就应该赔偿对方的全部的合理损失。如果是发生两车相撞事故，没有人员受伤的，当事人并不是只要赔偿对方的修理费用就可，对于其他的合理损失，也应该予以赔偿。对于对方的不合理的赔偿要求，双方无法协商的，也可以要求对方向法院起诉，通过法院诉讼的方式来解决赔偿问题。一、出了车祸对方全责可以要求哪些赔偿发生交通事故后，对方应当承担全部责任的，如当事人一方的车辆遭受损害的，可以要求对方承担维修费、车辆所载物品损失费、车辆施救费。如车辆无法修复的，则可以要求赔偿与车辆价值相当的重置费用。此外如车辆因修复无法适用的，还可要求赔偿交通费。如当事人因车祸造成人身损害的，可以要求赔偿医疗费、护理费、交通费、营养费、住院伙食补助费等为治疗和康复支出的合理费用，以及因误工减少的收入。造成残疾的，还可请求赔偿辅助器具费和残疾赔偿金

2023-06-23

306人看过
业主
施工人延误工期公司会赔偿吗

实际施工人延误工期要赔偿。根据法律规定，工程承包方转包工程，而实际施工方延误工期的，属于合同违约的情形，建设单位可以要求承包单位承担违约责任，造成损失的按实际损失赔偿。一、工程转包的法律责任有哪些？工程转包的法律责任：1、合法分包的情况下，建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责；分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责；2、承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。二、建筑工程施工合同关键点是有哪些建筑工程施工合同关键点是：1、注意审查合同招标要求和承包商主体资格；2、注意项目承包范围的审查；3、注意标明开工日期的成立标志；4、注意合同文件审查的顺序；5、注意监理工程师和发包人派遣工程师的权限的设置；6、注意审查安全文明施工的协议；7、注意审查工期延误的协议；8、注意隐蔽工程和中间验收程序的审查

2023-06-20

55人看过
误工费
电瓶车被偷了耽误了我工作有没有误工费

一、电瓶车被偷了耽误了我工作有没有误工费误工费是受害人从遭受伤害到完全治愈这一期间内（即误工时间），因无法从事正常的工作或者劳动而失去或减少的工作、劳动收人的赔偿费用。《人身损害赔偿解释》第20条规定：误工费根据受害人的误工时间和收人状况确定。误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。受害人因伤致残持续误工的，误工时间可以计算至定残日前一天。受害人有固定收入的，误工费按照实际减少的收入计算。受害人无固定收入的，按照其平均收入计算；受害人不能举证证明其平均收人状况的，可以参照受诉法院所在地相同或者相近行业上一年度职工的平均工资计算。《人身损害赔偿解释》对实际支出的费用和误工损失，按照差额据实赔偿的办法。原《道路交通事故处理办法》中规定有固定收入的当事人的误工损失最高不能超出交通事故发生地平均生活费三倍，而无固定收人者则按国营同行业的平均收入计算。《解释》对误工费损失不设最高限额。对

2023-03-07

299人看过

法律综合知识
2022工厂施工挖坏电缆需要赔偿吗

一、工厂施工挖坏电缆需要赔偿吗工厂施工挖断电缆的，由施工方承担赔偿的责任，一般是按实际造成的损失进行赔偿的。《中华人民共和国民法典》第一千二百五十八条【公共场所或者道路上施工致害责任和窨井等地下设施致害责任】在公共场所或者道路上挖掘、修缮安装地下设施等造成他人损害，施工人不能证明已经设置明显标志和采取安全措施的，应当承担侵权责任。窨井等地下设施造成他人损害，管理人不能证明尽到管理职责的，应当承担侵权责任。二、侵权责任的法律特征1、侵权责任是民事主体因违反法律规定的义务而应承担的法律后果。民事义务有法定义务和约定义务，法定义务是通过法律的强制性规范、禁止性规范设定的义务。这种义务对于每个自然人、法人具有普遍的适用性，违反此种义务，即构成侵权行为责任。而约定义务则是特定当事人之间设定的某种义务，违反约定义务，构成违约责任。2、侵权责任以侵权行为为前提要件。侵权责任产生的基础是侵权行为，没有侵权

2022-09-24

173人看过
误工费
工伤家属要求赔偿误工费吗

工伤职工要求用人单位赔偿家属误工费没有法律依据。根据《工伤保险条例》第三十三条规定，用人单位应当支付的误工费仅限于工伤职工本人。工伤职工在治疗工伤，停止工作期间，原工资福利待遇不变，由所在单位按月支付。但工伤职工停工留薪期内，存在生活自理障碍的，用人单位应当负责护理。用人单位可以派人护理，也可以支付护理费。护理费的标准所在省市有规定的，从其规定，没有规定的，可以参照当地护工标准支付。生活自理障碍是指进食；翻身；大、小便；穿衣、洗漱；自主行动五项只是有一至二项不能。由治疗医疗机构执业医师提出建议或者工伤职工提出要求，用人单确认。经用人单位同意有家属护理的，应当支付家属护理费。《工伤保险条例》第三十三条职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的，在停工留薪期内，原工资福利待遇不变，由所在单位按月支付。停工留薪期一般不超过12个月。伤情严重或者情况特殊，经设区的市级劳动能力鉴定

2023-02-10

341人看过