如何处理施工单位未按合同执行-法师兄

如何处理施工单位未按合同执行

来源：互联网时间： 2023-03-23 21:41:43 349 人看过

施工单位不按施工合同约定执行的，是属于合同违约的情形，建设单位可以要求施工单位按合同约定施工，造成损失的承担赔偿责任。

《民法典》

第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

第五百七十八条【拒绝履行】当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满之前要求其承担违约责任。

第五百八十四条【损害赔偿的范围】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。

经营者对消费者提供商品或者服务有欺诈行为的，依照《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定承担损害赔偿责任。

一、工程合同纠纷处理的基本方式

1、和解

和解，是指建设工程纠纷当事人在自愿友好的基础上，互相沟通、互相谅解，从而解决纠纷的一种方式。建设工程发生纠纷时，当事人应首先考虑通过和解解决纠纷。事实上，在工程建设过程中，绝大多数纠纷都可以通过和解解决。

2、调解

调解，是指建设工程当事人对法律规定或者合同约定的权利、义务发生纠纷，第三人依据一定的道德和法律规范，通过摆事实、讲道理，促使双方互相作出适当的让步，平息争端，自愿达成协议，以求解决建设工程纠纷的方法。

3、仲裁

仲裁，亦称“公断”，是当事人双方在纠纷发生前或纠纷发生后达成协议，自愿将纠纷交给第三者，由第三者在事实上作出判断、在权利义务上作出裁决的一种解决纠纷的方式。

4、诉讼

诉讼，是指建设工程当事人依法请求人民法院行使审判权，审理双方之间发生的纠纷，作出有国家强制保证实现其合法权益、从而解决纠纷的审判活动。合同双方当事人如果未约定仲裁协议，则只能以诉讼作为解决纠纷的最终方式。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多第三者相关文章

罚款
施工单位拒签罚款如何处理

罚款是行政机关的行为，只要证据确凿，不需要施工方签字就可以生效。一、提起公诉的条件有哪些我国相关法律规定，只要满足以下两个条件。检察院就可以对犯罪嫌疑人提起公诉：第一、犯罪嫌疑人的犯罪事实已经被查清，并且证据确实、充分；第二、应该依法追究刑事责任。如果人民检察院认为，犯罪嫌疑人的犯罪事实已经被查清楚，并且证据确凿、充分的。那么不仅要追究其刑事责任，还要依法作出起诉的决定。二、民事诉讼联系不到被告怎么办民事诉讼联系不到被告也是可以进行起诉的。但要向法院提供被告的姓名、住址等基本信息。法院立案后，在找不到被告的情况下，可以公告送达传票及判决书等。只要证据确凿，知道对方的真实姓名及身份证号就可以向法院起诉。法院传票不能送达本人，可以公告送达。超过一定期限，法院照样可以缺席判决。因对方逾期不应诉，法院判决对原告有利。至于执行，可能需要一段时间。三、阴阳合同是无效合同吗呢？看情况而定。一般'阴阳合同

2023-03-25

277人看过
单位犯罪
单位实施“非单位犯罪”如何处理

■我国刑法规定单位实施危害社会行为，法律规定为犯罪的，应负刑事责任，其内涵应指法律明文规定单位实施的行为构成犯罪的，单位应负刑事责任，而并非指单位实施危害社会行为不构成犯罪的情形下，单位中的相关自然人不负刑事责任。■我国刑法没有明确规定单位可以构成某一犯罪的，仅追究单位中的个人刑事责任，但对单位有必要考虑进行行政处罚等刑罚替代措施。随着我国市场经济的不断发展和经济体制改革的深入推进，单位作为市场经济的基本主体，其实施或参与实施的盗窃、诈骗等一般自然人犯罪行为已远远超出刑法所规定的单位犯罪范畴，对于此类由单位实施的非单位犯罪应如何适用法律进行处理，各种意见众说纷纭，实践操作中也往往是情节相似，结果迥异。一、单位犯罪的立法重心在于打击犯罪单位要正确把握单位实施自然人犯罪行为的本质属性，首先要从单位犯罪的立法本意进行全面分析。1987年1月22日全国人大常委会通过的《中华人民共和国海关法》首次在

2023-04-22

339人看过
仲裁委员会
施工总承包单位未实行劳动用工实名如何处罚

依据我国相关法律的规定，施工总承包单位、分包单位未实行劳动用工实名制管理的，由相关部门责令改正，逾期不改正的，责令项目停工，并处罚款。《保障农民工工资支付条例》自2020年5月1日起施行第六条用人单位实行农民工劳动用工实名制管理，与招用的农民工书面约定或者通过依法制定的规章制度规定工资支付标准、支付时间、支付方式等内容。第五十五条有下列情形之一的，由人力资源社会保障行政部门、相关行业工程建设主管部门按照职责责令限期改正;逾期不改正的，责令项目停工，并处5万元以上10万元以下的罚款;情节严重的，给予施工单位限制承接新工程、降低资质等级、吊销资质证书等处罚：(一)施工总承包单位未按规定开设或者使用农民工工资专用账户;(二)施工总承包单位未按规定存储工资保证金或者未提供金融机构保函;(三)施工总承包单位、分包单位未实行劳动用工实名制管理。如何追讨拖欠的工资1、协商：就是直接找老板要工资，可以协商

2023-04-22

61人看过
直系亲属
单位未按协议发放死亡抚恤，如何处理？

当行政机关未按照规定发放抚恤金，作为当事人或者当事人家属应该及时去相关部门咨询了解相关情况，如果确实属于行政机关违法行为，可以通过提起行政诉讼来维权，必要时建议可以找个不发社会福利金专业的律师咨询介入，如果需要律师但有负担不了律师费的话，还可以求助当地的法律援助中心，申请司法援助死亡抚恤金和丧葬费标准退休教师死亡抚恤金和丧葬费的标准是怎样的其抚恤金根据《关于事业单位工作人员和离退休人员死亡一次性抚恤金发放办法的通知》（人社部发［2008］42号）文件规定：事业单位工作人员和离退休人员死亡一次性抚恤金标准，因公牺牲为本人生前40个月基本工资或基本离退休费，病故为本人生前20个月基本工资或基本离退休费。抚恤金标准：国家机关事业单位在职及离退休人员死亡，一次性抚恤金按以下标准执行：因公牺牲为本人生前40个月基本工资或基本离退休费，病故为本人生前20个月基本工资或基本离退休费。发放一次性抚恤金所需

2023-07-17

346人看过

违约金
施工单位不按合同约定支付分包工程款怎么处理

直接按照这笔没有支付的款项的数额申报增值税。该确认的税款必须按期确认，对方不付款不能成为不缴纳税款，不确认收入的理由。因违反合同约定而支付的违约金，应计入营业外支出。企业支付的违约金是单位因违反经济合同依据约定的条款给予对方的一种经济赔偿。关于违约金的会计及税务处理应注意以下问题：（1）会计处理：《企业执行现行会计制度有关问题的解答》（[1994]财会字第31号）规定：“企业支付的各种滞纳金、罚款和违约金等，其性质是企业正常营业活动以外发生的支出。因此在会计处理上应计人营业外支出。企业发生上述支出时，借记‘营业外支出’科目，贷记‘银行存款’等科目。”相应地，收到违约金的一方应作为营业外收入处理。（2）原始凭证：根据《中华人民共和国发票管理办法》第三、二十、二十五条规定，发票是指在购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动中，开具、收取的收付款凭证；销售商品、提供服务以及从事其他经营的单

2023-06-22

352人看过
工程施工
施工单位超出合同工期如何赔偿

1、根据我国的《民法典》规定,发包方的原因致使工程施工方的损失的，发包方要负责赔偿。发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。2、你可以根据对方的侵权事实进行诉讼，当然也可以根据你们的实际损失进行调解或达成协议赔偿。3、如果诉讼的话，你们当然要进行相关的证据提交工作。比如你们预计的实际工期，你们承担相类似的工程活动的大概工期，以证明你们这次确实收到了窝工等损失。你们也可以举出你们在我工期间的损失具体内容，如工人的工资、机器闲置费用、器材租赁费用等等，都要求合格的单据证明。

2023-06-15

77人看过
农民工
工人未按要求施工,应如何处罚

依据我国相关法律的规定，工人未按要求进行施工的，由安全监督管理部门对施工单位进行处罚，如责令改正、处罚款、赔偿损失等。《中华人民共和国建设工程质量管理条例》第六十四条违反本条例规定，施工单位在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的其他行为的，责令改正，处工程合同价款百分之二以上百分之四以下的罚款；造成建设工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书。建筑施工安全事故发生的原因(一)有的建设单位不执行有关法律、法规，不按建设程序办事。将工程肢解发包，签订阴阳合同、霸王合同，要求垫资施工，拖欠工程款，造成安全生产费用投入不足，严重削弱了施工现场安全生产防护能力，致使安全防护很难及时到位，再加上强行压缩合同工期导致的交叉施工和疲劳作业，最终酿成事故。

2023-06-23

211人看过
建筑工程施工许可证
施工单位不服从监理管理如何处理

施工单位不服从监理管理的处理方式：1、报告总监；2、找其上一级单位；3、对该部位工程不予验收，不予签字；4、停止其其他工程的验收；5、将该种情况通报建设单位和设计单位；6、通报给质量监督单位；7、发出该部位暂停施工令；8、情况严重时，由总监签发停工令（原因是不服从监理管理）；9、停止拨付工程进度款；10、建议建设单位发出终止合同的要求。监理人员在检查中所发现的质量管理薄弱环节、质量问题或质量缺陷，如果监理工程师口头指令施工单位不听，监理通知单是制止或纠正违规施工行为，消除质量缺陷、质量隐患的主要措施，要及时向有关单位发出监理通知单。监理通知单要闭合，每份监理通知单所指出的问题，承包人是否已按要求进行了整改、整改是否到位、有关质量问题或质量缺陷是否已经得到纠正，有关质量管理制度是否已经落实。法律依据：《中华人民共和国建筑法》第五条从事建筑活动应当遵守法律、法规，不得损害社会公共利益和他人的合

2023-08-12

153人看过

工资
单位没有按时支付工资如何处理

一、单位没有按时支付工资怎么办《劳动法》第51条规定，工资应当以货币形式按月支付给劳动者本人，不得克扣或者无故拖欠劳动者的工资。所谓克扣，是指用人单位对履行了劳动合同规定的义务和责任，保质保量完成生产工作任务的劳动者，不支付或未足额支付其工资，是对劳动者工资报酬权的一种非法剥夺。无故拖欠，是指无正当的理由逾期不发给劳动者付出劳动后依法应获得的相应的工资收入，也是违反劳动法的行为。不论是克扣还是拖欠工资，都会使劳动者的合法权益受到损害，都应承担由此带来的法律责任。根据《广东省工资支付条例》第四十九条规定，对拖欠或者克扣劳动者工资的用人单位，劳动保障行政部门应责令其支付；逾期不支付的，责令用人单位按应付金额百分之五十以上一倍以下的标准，向劳动者加付赔偿金。二、拒不支付加班工资怎么处理《劳动法》第44条中规定，休息日安排劳动者工作又不能安排补休的，支付不低于工资的200%的工资报酬。由此可见，休

2023-06-24

362人看过
不可抗力
如何处理施工单位的工程索赔纠纷

一、索赔条款在我国《合同示范文本》中可引用的索赔条款是相当明确和具体的，其主要内容包括：(1)发包人要求承包人进行特殊保密增加的措施费;(2)工程师指令错误，给承包人造成损失;(3)因发包人原因，承包人在施工中采取的紧急措施，造成承包人费用增加;(4)发包人未完成其义务，造成延误;(5)发包人因其自身原因，推迟工作，给承包人造成损失;(6)因发包人原因暂停施工给承包人造成损失;(7)工程师不正确纠正或其他非承包人原因造成的返工、修改;(8)工程师要求重新检验，影响施工正常进行，重新检验合格;(9)符合合同中价款调整条款;(10)发包人供材料、设备延误或不合格;(11)设计变更;(12)不可抗力;(13)工程施工现场发现地下障碍和文物而采取的保护措施;(14)因发包人原因，解除合同。二、索赔证据索赔证据资料的范围很广，它包括：招标文件、合同文本及附件;会议纪要;施工记录、施工日志;隐蔽工程验

2023-04-18

321人看过
仲裁机构
施工单位拖延工期如何处罚

施工单位拖延工期是一种合同违约行为，所以，拖延工期要执行合同双方约定的处罚措施。如果合同没有明确约定违约责任，可以要求施工单位对因为延期造成的损失，以及承担合理的违约金作为补偿。《建筑法》第十五条建筑工程的发包单位与承包单位应当依法订立来书面合同，明确双方的权利和义务。发包单位和承包单位应当全面履行合同约定的义务。不按照源合同约定履行义务的，依法承担违约责任。《中华人民共和国民法典》第五百八十条当事人一方不履行非金钱债务或者履行非金钱债务不符合约定的，对方可以请求履行，但是有下列情形之一的除外：(一)法律上或者事实上不能履行；(二)债务的标的不适于强制履行或者履行费用过高；(三)债权人在合理期限内未请求履行。有前款规定的除外情形之一，致使不能实现合同目的的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求终止合同权利义务关系，但是不影响违约责任的承担。《中华人民共和国民法典》第五百八十三条当事人一

2023-06-15

172人看过
实际履行
施工方没按合同执行怎么办?

依据相关法律的规定，建设单位与施工单位签订施工合同后，施工单位要按合同的约定完成工程的施工工作，施工单位不按施工合同约定执行的，是属于合同违约的情形，建设单位可以要求施工单位按合同约定施工，造成损失的承担赔偿责任。法律规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。一、施工合同违约怎么办签订工程合同后，发现对方违约的，可以要求违约方承担下列违约责任：1、赔偿损失。发包人和承包人应当在专用条款中约定承包人赔偿发包人损失的计算方法。与发包人的赔偿责任相同，没有约定赔偿损失的，承包人承担一般法律赔偿责任。赔偿损失的数额，应当相当于因违约造成的损失，包括履行合同后可以获得的利益，但不得超过承包人在签订合同时预见或者应当预见的因违约可能造成的损失；2、支付违约金。施工合同当事人还应当在合同专用条款中约定承包人违约金的数额或者计算方法；

2023-02-18

285人看过

工程监理
未经监理验收施工单位私自施工的行为

未经监理验收施工单位私自施工，属于违规行为。未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。施工单位必须建立、健全施工质量的检验制度，严格工序管理，作好隐蔽工程的质量检查和记录。一、消防监理职责1、工程监理单位实施工程监理；2、在消防产品和具有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、装修材料施工、安装前，核查产品质量证明文件，不得同意使用或者安装不合格的消防产品和防火性能不符合要求的建筑构件、建筑材料、装修材料；3、参加建设单位组织的建设工程竣工验收，对建设工程消防施工质量签字确认。二、建筑工程验收流程是什么建筑工程验收主要按以下程序进行，首先，工程完工后，施工单位向建设单位提交工程竣工报告，申请工程竣工验收。实行监理的工程，工程竣工报告须经总监理工程师签署意见；第二，建设单位收

2023-03-30

495人看过
工伤保险
工伤未被单位报备，该如何处理

用人单位未按规定提出工伤认定申请的，工伤职工或者其近亲属、工会组织在事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起1年内，可以直接向用人单位所在地统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。应当由省级社会保险行政部门进行工伤认定的事项，根据属地原则由用人单位所在地的设区的市级社会保险行政部门办理。工伤是自己报还是单位报一、工伤是自己报还是单位报1、员工发生工伤以后，单位和个人都可以申报工伤。但单位和个人的工伤报告时间不同，单位申报时间为自工伤发生之日起三十日内，个人申报时间为工伤发生后一年内。2、法律依据：《中华人民共和国社会保险法》第三十八条因工伤发生的下列费用，按照国家规定从工伤保险基金中支付：（一）治疗工伤的医疗费用和康复费用；（二）住院伙食补助费；（三）到统筹地区以外就医的交通食宿费；（四）安装配置伤残辅助器具所需费用；（五）生活不能自理的，经劳动能力鉴定委员会确认的生活护理费；（六

2023-07-08

150人看过