合同一方的承诺不能兑现,造成工程无法顺利实施
来源:法律编辑整理 时间: 2023-03-14 15:41:46 255 人看过

在水电工程建设过程中,某一方应提供的资源没有及时提供,或者根本无法提供,造成工程项目无法开工或实施被动,特别是一些中小型项目,由于前期工作缺乏必要的法律依据,工作开展比较困难,进展缓慢,造成工程项目被动拖期。有的承包方在施工过程中人员资格和数量,设备的数量及型号,工程工期等与合同内容不相符,甚差异很大。特别是投标项目,实际施工过程中与标书内容不一致,标书中的承诺不能完全兑现,对工程项目的顺利实施造成负面影响。另外一些应急度汛的水利工程,工期短,时效性强,如工程不能按期竣工,可能造成防汛抢险的被动,并造成不必要的经济损失。

一、工程怎么投标

工程投标具体流程:

1、前期工作。需要对所投项目前期调查,包括工程内容、工期、资金到位情况等,对照调查了解情况结合自身实际,看是否适合投标。

2、报名阶段。对照招标公告,认真准备报名资料,如果是资格预审,需要带全所要证书证件(注意是否需要复印件);如果资格候审,则要按资格候审的要求办理;注意投标保证金和工本费的缴纳要求。

3、投标准备。报名完成取得招标文件后,需要对招标文件认真研究、熟悉招标文件内容及相关要求,要注意招标文件时间安排并按要求办理,工程类项目如果有踏勘现场、答疑等事项,要按相关要求参与办理;按要求制定标书,一定要注意标书内容要全,签字盖章不能遗漏,如果工程类技术标书是暗标,则要对照相关要求编制,封面、字体、内容都有严格要求,不要画蛇添足。注意业绩要求和投标承诺,这方面容易得分也容易忽略。

4、投标。相关人员要按时间要求签到,相关证件要齐全,遵守现场纪律,按要求唱标,听候安排,认真记录开标情况,做得知彼知己,等候投标结果。

5、投标总结。每次投标完成,无论是否中标,都要总结一下,看有没有失误、有没有好的做法以备以后投标参考,如果中标的话,要按招标文件要求办理中标通知书、签订合同、组织施工(或供货)。不中标按要求退投标保证金。

投标的相关要求:

1、投标单位应当符合相应资质条件,并在省、市建设工程交易管理机构登记,具有良好业绩。公开招标的,投标单位不得少于3家。邀请招标的,投标单位不得少于3家;议标的,投标单位不得少于3家。

2、投标书须按招标文件的规定编制,盖章签字、密封递交。投标书递交后,投标单位需局部更正、补充投标书的,必须在投标截止时间前按规定递交。

3、在招标文件约定的有效期内,自行撤回,否认或修改实质性条款的,投标保证金不予退还,或者由出具保函的银行兑付投标保证金。

4、投标书与法律、法规、投标文件规定的主要内容和格式不符或逾期递交的,均属无效。

5、工程施工招标原则上采用实物工程量清单报价方式。不能采用工程量清单报价的,可以采用单价、费率报价,但中标单位应当在接到施工图后的约定时间内,根据中标费率、单价及其他承诺条件编制施工图预算,提交招标单位审查。

二、公路工程索赔意向书怎么写

公路工程索赔意向书是由公司的项目部作出的,标题需要注明出据意向书的日期,包括年、月,意向书的标题需要简洁明了地表明索赔原因,然后公路工程索赔意向书通常是交至工程的协调指挥部、监理部。在写公路工程索赔意向书的时候,最开始是应该写出根据要求,工程项目部按时并且按照要求进行了一定的前期准备,在工程的准备工作上并没有出现疏漏,并立即组织人员、机械设备进场,开展驻地建设及施工前期准备工作,表明项目部的主观客观皆无过错。其次则需要在阐明了己方不存在过错的基础上说明客观非己方过错造成己方无法按计划进行施工的原因,需要具体说明。同时可以具体说明在由于那些非己方原因造成无法开工期间给项目部带来的损失。详细说明期间该标段发生的费用费用及损失,可以包括:施工人员窝工;机械设备窝工;企业管理费、现场经费及资金利息的多余支付以及开工期间可赢利润;工期延误。最后可以写总结,以上发生的损失,是一个有经验的承包商也无法预计的,按照协议书XX条XX项的规定,请业主、监理对我部上述发生的费用给予补偿。然后落款此致~项目部

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年03月26日 02:58
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多承诺相关文章
  • 工资承诺未兑现,中介有何应对措施?
    劳动者可以向当地劳动监察行政部门进行举报,由劳动监察大队责令中介支付工资,劳动监察大队协调不成的,劳动者可以申请劳动仲裁。对劳动仲裁结论拒不执行的,可以申请法院强制执行。工资应按照劳动合同的约定支付,否则中介需要承担违约责任。遇到黑中介不给工资怎么办一、遇到黑中介不给工资怎么办1、遇到黑中介不给工资的处理办法如下:(1)遇到黑中介不给工资,一般是通过协商解决;(2)如果协商不成,就到劳动部门申请仲裁,当事人需要在劳动争议1年内提起劳动仲裁申请,主要提交的材料。如果对仲裁裁决书不满,在15日内要提起诉讼。2、法律依据:《中华人民共和国劳动法》第七十九条劳动争议发生后,当事人可以向本单位劳动争议调解委员会申请调解;调解不成,当事人一方要求仲裁的,可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。当事人一方也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。对仲裁裁决不服的,可以向人民法院提起诉讼。第八十条在用人单位内,可
    2023-07-03
    322人看过
  • 承诺未兑现被判赔一万
    北京丰台区某花园小区的开发商,因没有按合同约定按期使用小区幼儿园而在法院输了官司,被法院判决赔偿业主违约金1万元。2002年7月,汪女士花224万多元买下北京某公司开发的一套房屋。当时双方签订购房合同后,还签了一份补充协议,其中约定:小区一期建设完毕后,幼儿园于2004年12月30日开园,如因开发商原因没有按时开园,汪女士有权退房,开发商则退还汪女士已付房款及10%的违约金;如汪女士不退房,开发商则从违约之日起按日向其支付万分之二的违约金。从协议中规定日起至今,小区幼儿园始终没有开园。为此,汪女士起诉开发商,要求赔付违约金49390元。开发商辩称,幼儿园工程已在2004年12月31日取得了竣工验收备案表,因此就能表明已投入使用,所以不同意支付违约金。开发商的这一辩解没有得到法院认可。由于双方约定的违约金数额明显过高,法院调整后作出上述判决。据《北京娱乐信报》
    2023-06-10
    55人看过
  • 10倍赔偿承诺事实面前兑现
    消费者徐某在一家商场购买一件标价398的羊毛衫,商标上写明是100%羊毛。回去后,消费者感觉不象是纯羊毛织品,便找到商家要求退货。但经销商却保证是100%羊毛,还承诺如果检测出不是100%羊毛,愿给10倍赔偿。三天后,徐某拿着市产品质检所出示的检测报告来到商场,当经销商看到这张具法律效力的报告单上注明羊毛含量仅有8.9%,顿时无言以对,当即表示退货。徐某则要求经销商按承诺,以售价的10倍赔偿。此时,经销商却不承认当时的承诺,于是消费者来到消协求助。消协调解:经销商承认确实作过承诺,也认识到自己弄虚作假的严重性,最后表示接受处理,给予了消费者徐某标价10倍的赔偿计3980元。消费提示:《消法》明确规定,经营者和消费者有约定的,应当按照约定履行义务。如果不是100%羊毛,愿给10倍赔偿,这是经销商与消费者之间的一种约定。
    2023-06-07
    478人看过
  • 公司承诺的年终奖不兑现
    能否最后获得年终奖,取决于其能否对单位的这种承诺进行充分的举证。根据我国中华人民共和国劳动法若干条文的说明的相关规定:“本条中的‘同工同酬,是指用人单位对于从事相同工作,付出等量劳动且取得相同劳绩的劳动者,应支付同等的劳动报酬。”适用同工同酬必须具备三个条件:一是劳动者的工作岗位、工作内容相同二是在相同的工作岗位上付出了与别人同样的劳动工作量三是同样的工作量取得了相同的工作业绩。对于前两个条件:同岗位、同工作量,衡量起来还比较容易,但是对于同样的工作业绩衡量起来就比较困难,因此不同的人从事相同的工作,有时待遇会有很大出入。因此,同工同酬也只是个原则,并不意味岗位相同,工资待遇就一定相同。更不会因为证明了其他员工获得了年终奖,就必然得出自己也可以获得年终奖的结论。相反,只要不违反法律的禁止性规定,用人单位有权自主决定工资分配方案和制度。如用人单位否认口头承诺支付其年终奖的,劳动者能否最后获得
    2023-03-16
    106人看过
  • 商家“承诺”应兑现
    2008年8月4日,消费者李女士来到市消委投诉称:前几天家中空调压缩机发生故障到特约维修中心维修,维修中心告知必须要提供金卡才能免费维修李女士金卡已遗失无法提供,但02年购买空调的发票、}一年包修保单以及金卡号码均能提供,后李女士提出要补办金卡,对方不同意。消委会受理投诉后,自接与特约维修中心南京办事处取得联系,通过多次电话调解,最终南京办事处同意消费者可以亨受免费维修服务。点评:本案涉及的焦点是经营者是否履行了对消费者的约定义务。经营者向消费者约定包修的时间为10年,只要能证明该商品不属假冒、且能证明购买日期,是否能够提供金卡不得作为消费者享受权利的限制条件〔本案中经营者以未能提供金卡为由,拒绝履行10年保修义务的行为,违反了《消法》关于经营者应当按照约定履行义务的规定。
    2023-06-07
    416人看过
  • 签署合同前的诺言未兑现
    法律效力还是有的,如果双方都没有履行好自己相应的责任,双方可以协商来废除这个合同。要看具体合同条款判断,如果合同中未约定生效时间,一般签订之日起生效。如果合同中一方有先履行的义务,后履行的一方有先履行抗辩权,先履行的一方若无法证明其不履行有免责事由,会构成违约。如果合同中有约定合同的终止时间,一旦合同到达终止时间,可以自然终止,但一般不影响违约责任的追究。如果是同时履行,双方都没有履行,可能导致双方违约,按照违约条款确认各自的违约责任。老板口头承诺工资如何证明可以让老板写明证据或者收集在其工作的证明,如果对方拖欠工资可以选择举报至劳动局。拖欠薪资可以拨打电话至劳动局。劳动保障行政部门对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的调查,应当自立案之日起60个工作日内完成;对情况复杂的,经劳动保障行政部门负责人批准,可以延长30个工作日。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务
    2023-07-12
    167人看过
  • 公司未能兑现员工期望的年终奖承诺
    能否最后获得年终奖,取决于其能否对单位的这种承诺进行充分的举证。根据我国中华人民共和国劳动法若干条文的说明的相关规定:“本条中的‘同工同酬,是指用人单位对于从事相同工作,付出等量劳动且取得相同劳绩的劳动者,应支付同等的劳动报酬。”适用同工同酬必须具备三个条件:一是劳动者的工作岗位、工作内容相同二是在相同的工作岗位上付出了与别人同样的劳动工作量三是同样的工作量取得了相同的工作业绩。对于前两个条件:同岗位、同工作量,衡量起来还比较容易,但是对于同样的工作业绩衡量起来就比较困难,因此不同的人从事相同的工作,有时待遇会有很大出入。因此,同工同酬也只是个原则,并不意味岗位相同,工资待遇就一定相同。更不会因为证明了其他员工获得了年终奖,就必然得出自己也可以获得年终奖的结论。相反,只要不违反法律的禁止性规定,用人单位有权自主决定工资分配方案和制度。如用人单位否认口头承诺支付其年终奖的,劳动者能否最后获得
    2023-07-04
    302人看过
  • 学区房承诺无法兑现,业主该怎么办?
    开发商是否违约关键要看合同上是否有约定为学区房,如果合同上没有约定的话,是很难追究开发商的违约责任的。但是,如果业主有足够的证据证明,在买房时很明确地告知开发商,购房目的是为了给孩子上学,如果不是学区房肯定不会购买,更不会以这个价格去购买,而开发商又很明确承诺,一定是学区房。这种情况下,虽然没有将学区房写入合同中,但是学区房对业主购房与否起着决定性影响,依旧可以主张开发商的学区房承诺视为合同的一部分。如果证据不是很充分,可以针对这种虚假宣传提起相关的虚假宣传的违法查处,要求相关部门对这种违法行为进行调查处理。购买学区房如何规避风险?购买学区房应该如何规避风险:首先对于商家宣传的的学区学位房,购房人应当向当地的教育部门询问具体的学区规划,确认商家宣传的情况是否属实;其次最好是购买现房,这是配套的教学资源都已基本完成,入住后就可以办理小孩入学。《中华人民共和国义务教育法》第十二条适龄儿童、少年
    2023-07-15
    92人看过
  • 工程施工合同无效的利息如何承担
    工程施工合同无效的利息由过错方承担。因工程合同无效造成损失,合同有约定的,按合同约定承担利息;合同没有约定的,可以按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。一、高利贷合同的效力是什么?对高利借贷,应认定合同无效,并可没收全部或部分本息,情节严重的,可以处以一定的罚款。有偿的民间借款合同,出借人不得在借贷时将利息扣除计入本金之内,也不得计算复利,搞利滚利,否则按照实际借贷额计息或将已收取的复利返还借贷人。合同约定借贷是有偿的,但没有约定利率或约定不明的,依民法典的规定,“视为不支付利息”。因此,出借人应当特别注意,如果出借人的内心意愿是订立有偿借款合同,就必须在合同中明确约定利息条款。二、房屋买卖合同纠纷赔偿如何算房屋买卖合同违约金诉讼时效从知道或者应当知道权利被侵害时起计算,不超过3年。违约金有合同约定按合同约定,没有约定,可以按实际造成的损失主张赔偿。当违约金超过或者低于造成损失的30
    2023-03-28
    234人看过
  • 承诺书不兑现可以报警吗
    可以,但报警没有多大作用,建议起诉。如果有承诺书,对方不履行就是违约,对方可以依据合同约定追究违约责任。《民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。一、承诺生效后产生什么法律后果承诺效力发生之时,就是合同成立之时。承诺生效时合同成立,这是最大量、最普遍的。但合同成立还有其他方式。传统上还有三种方式,一是交叉要约,二是同时表示,三是意思实现。(1)交叉要约。交叉要约是指合同当事人采取非直接对话的方式,作出了为订立同一内容合同的要约。如甲对乙作出为订立合同的要约,而乙对甲也作出了同样内容的要约。此时双方的意思表示的内容完全一致,而且双方均有订立合同的意思表示。并且发出要约的时间也几乎在同时。既然双方有相同的意思表示,法律即可推定其必互有承诺的结果,所以认定合同成立。合同成立的时间以后一个要约到达
    2023-02-26
    424人看过
  • 口头承诺不兑现算诈骗吗
    一、口头承诺不兑现算诈骗吗口头承诺一样有法律效力。民事法律行为可以采用书面形式、口头形式或其它形式,法律规定使用特定形式的,应当依照其规定。只要第三方代表是真实意思的表示,不存在受到欺诈、胁迫等依法应认定为无效或可撤销、可变更民事法律行为的情形下,且当事人有证据证明其口头承诺的内容,该口头承诺具有法律效力。法律要求,民事活动应遵循自愿公平、等价有偿、诚实守信的原则,我国自古就有“人无信而不立”的价值观念,因此,问题所描述的第三方代表应当按照口头承诺履行自己的义务。这既是道德的要求亦是法律的要求。但是口头承诺具有不稳定性,如果对方不承认,且己方当事人无法有效举证,可能导致对方承诺了也可以不履行承诺的情况发生。因此,还原当时的客观情形非常重要,也就是当事人能够证明对方承诺的内容非常重要。《民法典》(自2021年1月1日起施行)第一百三十五条规定:民事法律行为可以采用书面形式、口头形式或者其他形
    2023-04-04
    486人看过
  • 离婚协议承诺不兑现后果
    不履行离婚协议的后果就是需要承担法律责任。一方不履行离婚协议书的,另一方可以向法院起诉要求履行,法院会依法作出判决。离婚协议在办理离婚登记之后就开始生效,生效的对双方都具有约束力,不得拒绝履行。一、变更离婚协议书要怎么做对不同的情况,离婚协议书的变更方式也是不同的:(一)在办理离婚登记前,离婚协议书是没有生效的。夫妻可协商变更离婚协议书,也就是签订新的离婚协议书;如果夫妻一方想变更离婚协议书,而另一方不同意的,那么想要变更的一方不去民政局办理离婚登记就行了,因为只要不登记离婚,离婚协议书就是无效的。(二)办理离婚登记后,男女双方协议离婚后一年内就财产分割问题反悔,请求变更或者撤销财产分割协议的,人民法院应当受理。人民法院审理后,未发现订立财产分割协议时存在欺诈、胁迫等情形的,应当依法驳回当事人的诉讼请求。二、夫妻离婚房产过户需要带什么手续房屋要取得合法的产权才能办理过户登记,所以夫妻离婚时
    2023-04-02
    121人看过
  • 销售口头承诺是否能够兑现
    口头承诺具有法律效力。但是,口头承诺的法律效力与'呈堂证供'的表现形式是两个不同的问题,两者不可混为一谈。口头承诺本身是具有法律效力的,对双方当事人均具有法律约束力.但是,口头承诺的存在需要当事人即主张方对口头承诺进行举证,也即如何对口头承诺进行'呈堂证供',口头承诺在对方承认的情况下(在开庭审理过程中的承认,并以庭审笔录记录的形式予以确认和固定,庭前承认,庭中反悔,则没有实际意义),其受到约束,应当按口头承诺的内容进行履行,对方承认,则不需要举证,你陈述口头承诺的内容就是了,但是,此种情况只适用于对方是非常老实的人的情形。但是,很多人总会在现实利益前面反悔,不承认自己的口头承诺.因此,需要以其他证据予以佐证口头承诺的内容.如实际行为其他书证其他证人证言等等.但是,他们的证明效力都比较差.因此,口头承诺是不可轻信的。商家口头承诺有法律效力吗商家口头承诺亦具有法律效力,应全面履行。商家作出口
    2023-07-04
    408人看过
  • 建设工程实际建造人承诺书
    建设工程实际建造人承诺书,为了明确我的责任,我在此向贵公司郑重承诺如下:1。建筑工程施工合同中记载的条款,视为本人接受合同条款约束的意向,乙方在合同中的一切责任由本人承担。严格遵守合同签订的工期、质量标准、安全、文明施工、质量保修等责任,对主体质量负终身责任。对工程施工期间的安全工作负经济责任,发生安全事故的费用由本人承担。按照合同要求,做好建设工程质量保修工作,对建设工程质量保修书规定的保修期内出现的施工质量问题负责,费用由本人承担。3。我承诺与业主沟通,及时支付工程进度款。工程进度款将转入公司指定账户。根据公司规定,公司将与供应商签订供货协议,并支付项目所用主要材料设备的采购(租赁)款(我在供货发票上签字)。4。我承诺项目经理、项目技术负责人、质量经理、安全经理的基本工资和社会保障金由公司在项目资金中预留,公司每月按时发放和缴纳社会保障金。5。我保证按时支付所有施工人员的工资,采购各种
    2023-05-07
    77人看过
换一批
#合同订立
北京
律师推荐
    展开
    #承诺
    词条

    承诺是指受要约人同意接受要约的全部条件以缔结合同的意思表示。承诺应当具备以下条件: (1)承诺必须由受要约人作出; (2)承诺须向要约人作出; (3)承诺的内容须与要约保持一致; (4)承诺必须在要约的有效期内作出。... 更多>

    #承诺
    相关咨询
    • 集资方到期不按承诺兑现,打的胜算能有几成。
      青海在线咨询 2022-10-23
      你遇到非法吸收公众存款了,看一下公司给你写的是集资款还是借款款,只有借款可以到法院诉讼要回,集资或者投资的,只能到公安机关报案了。
    • 承诺不兑现劳动仲裁成功率
      内蒙古在线咨询 2022-05-03
      你们已经与用人单位之间形成了事实上的劳动合同关系,由于用人单位没有兑现当初的承诺,你们有权与用人单位解除事实上的劳动关系,要求赔偿损失,并享受劳动法规的相关待遇。你们可以到沈阳市劳动仲裁委员会申请仲裁,受理费并不多。如果你们有证据证明用人单位当时的承诺,并且至今仍未兑现,基本上应该是胜诉的。注意:被诉人为辽宁省邮电工程局,而非技术服务部。
    • 中介承诺的工资不兑现怎么办
      湖南在线咨询 2023-10-06
      劳动者可以向当地劳动监察行政部门进行举报,由劳动监察大队责令中介支付工资,劳动监察大队协调不成的,劳动者可以申请劳动仲裁。对劳动仲裁结论拒不执行的,可以申请法院强制执行。工资应按照劳动合同的约定支付,否则中介需要承担违约责任。
    • 单位不兑付不兑现承诺怎么办?
      山东在线咨询 2022-06-28
      关于你说的单位不兑付,你有证据记录吗?如果没有比较难办,公积金非强制性购买,工资只能再次谈了,请采纳。
    • 承揽合同包含承兑合同和诺成合同吗
      宁夏在线咨询 2022-11-12
      承揽合同是诺成合同,有以下特征: 1、承揽合同以完成一定的工作为目的。 2、承揽合同的标的具有特定性。 3、承揽方独立承担承揽工作风险。 4、承揽合同是诺成、双务、有偿合同。