一、建筑工程停工期间的损失由谁承担法律责任

建筑工程停工损失的责任承担问题，需要分析造成停工的具体原因，如下：

1．发包人原因导致工程停工的，其带来的损失和工人工资由发包人承担。

2．承包人原因导致工程停工的，其带来的额损失和工人工资有承包人自己承担。

3．因不可抗力导致工程停工的，损失由双方合理分担。

《中华人民共和国民法典》第八百零一条

因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。

《中华人民共和国民法典》第八百零二条

因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身损害和财产损失的，承包人应当承担赔偿责任。

二、建筑工程停工期间损失的赔偿内容包括什么

建筑工程停工损失的赔偿内容主要包括以下几项：

1．人工费损失：包括停工、窝工期间工人工资的支付，以及工人低生产效率的损失。

2．材料费损失：因停工导致的材料价格上涨，以及因材料积压、损耗产生的损失。

3．机械费损失：包括机械设备在停工期间的闲置费用，转移和搬运的费用，以及因为机械故障导致的损失。

4．工地管理费：因停工产生的工地管理人员的工资等费用。

5．物价上涨的差价费用：如工人工资、机械租赁费用、材料费用等上涨的费用。

6．可获得工程价款的利息损失：因停工导致无法按时获得工程款项所产生的利息损失。

7．因防止扩大损失而支出的费用：如不可预见的长期停工，施工单位可解除与施工工人的劳务合同，施工期间不要购买材料和增加设备，尽量不要增加机械设备闲置费和材料的仓储费用等。

8．承包人所有的机械设备搁置损失：停工期间承包人的机械设备搁置在施工现场造成的损失，可按机械设备市场租赁费用计算。

三、建筑工程停工期间损失纠纷起诉流程

建筑工程停工期间损失纠纷起诉流程如下：

1．确定起诉理由和证据：首先，需要确定起诉的理由和相关证据。这包括评估停工期间造成的损失、责任归属以及是否存在违反合同或法律的行为。确保有充分的证据支持起诉理由。

2．找到合适的法院：根据损失纠纷涉及的金额和复杂程度，选择适当的法院进行起诉。一般来说，基层法院是处理此类纠纷的合适机构。

3．提交诉状：向法院提交诉状，正式提起诉讼。诉状应包括起诉理由、证据以及诉讼请求等内容。同时，需要按照法院的要求缴纳诉讼费用。

4．证据交换和庭前调解：在诉状提交后，双方可能会进行证据交换，以便法院更好地了解案件情况。在此期间，法院可能会安排庭前调解，以促进双方达成和解。

5．等待开庭：如果调解无果或调解协议未得到履行，等待法院安排开庭。在开庭前，确保充分准备证据和辩护材料。

6．出庭应诉：在指定日期出庭应诉，按照法庭程序进行辩护。在庭审过程中，可能需要回答法官的问题并出示相关证据。

7．等待判决：庭审结束后，等待法院作出判决。如果对判决结果不满，可以按照法定程序提出上诉。

8．执行判决：根据法院的判决结果，确保对方履行相应的赔偿或补偿责任。如果对方不履行，可以申请强制执行。

《中华人民共和国民法典》：第十八章　建设工程合同　　第八百零二条　因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身损害和财产损失的，承包人应当承担赔偿责任。