公路工程通用条款和专用条款-法师兄

公路工程通用条款和专用条款

来源：法律编辑整理时间： 2023-03-29 18:02:28 409 人看过

通用条款是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款；专用条款是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。

一、建筑工程施工合同包括哪些文件？

建设工程施工合同包括以下文件：

1、合同协议书；

2、如果是招标项目，需有中标通知书、投标函及其附录；

3、专用合同条款及其附件；

4、通用合同条款；

5、施工技术标准和要求；

6、施工图纸；

7、已标价的工程量清单或预算书；

8、其他的合同文件。

二、建设工程合同的订立过程应注意什么问题

建设工程合同的订立过程应注意以下问题：

1、合同签订应当以书面形式签订建设工程承包合同；

2、合同的主要内容要明确；

3、明确发包人和承包人的主要义务；

4、垫资条款的效力及处理原则；

5、违约责任协议和不可抗力；

6、解决争议的方法。

根据《中华人民共和国民法典》规定，当事人订立合同，可以采用书面形式、口头形式或者其他形式。

三、施工合同被判定无效还能确认工程价款吗

根据法律规定，建设工程施工合同无效，但工程经竣工验收合格，承包人可以要求发包人参照合同约定结算支付工程价款。建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多不可抗力相关文章

投标书
[招投标书]公路工程施工监理合同专用条件

A.参阅通用条件1.l.l项目例：项目名称、立项证明、项目情况1.1.1工程例：工程地点、工程造价、工程概况。2.5业主财产例：当监理服务完成或中止时，业主提供给监理单位使用的设施、设备、尚未使用的物品的交接办法。由监理单位负责上述移交工作时，相应费用的计算方法。2.6保密例：业主要求监理单位关于本项目或本工程予以保密的资料内容和保密期限。4.1监理单位的赔偿责任例：监理单位违反监理合同的规定并因此造成业主的经济损失，应根据其所承担责任的比例向业主赔偿。赔偿金=受损工程的相应监理费X监理单位应承担责任的比例4.2业主的赔偿责任例：业主违反监理合同的规定，并因此造成监理单位的经济损失,应据实向监理单位赔偿。赔偿金=监理单位的直接经济损失4.4赔偿的限额例：监理单位的累计赔偿限额：监理单位的累计赔偿限额为监理合同金额的____％（建议比例5％～IO％），当达到此限额时，业主有权单方面中止监理合

2023-06-09

120人看过
合同条款
合同条款中如何撰写专用条款？

专用合同条款一般包括以下内容：1、当事人的名称或者姓名和住所；2、标的；3、数量；4、质量；5、价款或者报酬；6、履行期限、地点和方式；履行方式包括交货方式、验收方式、付款方式、结算方式等；7、违约责任；8、解决争议的方法。合同的订立又称缔约，是合同双方动态行为和静态协议的统一，既包括缔约各方在达成协议之前接触和洽谈的整个动态的过程，也包括双方达成合意、确定合同的主要条款或者合同的条款之后所形成的协议。劳动合同条款有哪些在我国法律中，对劳动合同的订立作出了许多规定，结合法律及实践，劳动合同的内容一般包括用人单位和劳动者双方的基本信息、工作岗位及工作内容、工作地点、劳动合同期限、薪酬及发放的期限、社保缴纳、工作保密条款、双方约定的其他权利义务等主要内容。《中华人民共和国民法典》第四百七十条合同的内容由当事人约定，一般包括下列条款：（一）当事人的姓名或者名称和住所；（二）标的；（三）数量；（四

2023-07-10

126人看过
借款
条款编号：专用合同

专用合同条款编号应根据不同情况编制。一般由合同类型前两个大写字母的缩写而组成，如劳动合同LD的缩写、借款合同DK的缩写、租赁合同ZL的缩写。设置所谓的合同编号，只是为了便于合同的管理，与合同中的内容没有任何的关系，对合同也没有任何的影响。合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议什么是专用合同条款通用条款是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款；专用条款是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。《中华人民共和国民法典》第四百六十四条合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。婚姻、收养、监护等有关身份关系的协议，适用有关该身份关系的法律规定；没有规定的，可以根据其性质参照适用本编规定。

2023-07-13

158人看过
不可抗力
通用的工程建筑施工合同的最常用条款

建筑施工是指工程建设实施阶段的生产活动，是各类建筑物的建造过程，也可以说是把设计图纸上的各种线条，在指定的地点，变成实物的过程。它包括基础工程施工、主体结构施工、屋面工程施工、装饰工程施工等。建设工程施工合同条件一、词语涵义及合同文件第1条词语涵义。建设工程施工合同文本，由建设工程施工合同条件(以下简称合同条件)和建设工程施工合同协议条款(以下简称协议条款)组成。其用词用语除协议条款另有约定外，应具有本条所赋予的涵义：1.发包方(简称甲方)：协议条款约定的、具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。2.甲方驻工地代表(简称甲方代表)：甲方在协议条款中指定的代表人。3.承包方(简称乙方)：协议条款约定的、具有承包主体资格并被发包方接受的当事人。4.乙方驻工地代表(简称乙方代表)：乙方在协议条款中指定的代表人。5.社会监理：甲方委托具备法定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。6.总监理

2023-06-12

425人看过

法律综合知识
合同协议书和专用条款的区别

效力方面有所区别。一般来说专用条款优先于通过用条款和协议书，除非双方另有约定。专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。《民法典》第四百六十五条依法成立的合同，受法律保护。依法成立的合同，仅对当事人具有法律约束力，但是法律另有规定的除外。

2024-04-27

293人看过
预付款
施工合同专用条款如何书写

一、施工合同专用条款如何书写1、合同文件：合同组成和解释次序的补充或更改；2、设计文件：甲方提供设计文件的份数；乙方负责部分设计时，提交设计文件时间、份数；3、合同范围：列入本合同范围内的工程地点、内容、规模、建筑物的尺度，建筑物的结构形式，并明确合同范围内水工、堆场、水电、土建、机械、疏浚等不同专业的施工内容。4、技术标准的替代：适用于本工程的其他技术标准及应用范围；5、提供场地条件：甲方向乙方提供施工场地的时间、位置、面积和高程；6、提供水电与交通条件，甲方提供水、电、交通和通讯等条件和接至地点及时间，甲方提供施工船舶的临时停泊水域的位置和时间；二、施工发包人的工作发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：1、施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：设备、管道的安装满足施工进度要求；2、将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：承包方在施工中使用的水、电、电讯，发包

2023-06-08

299人看过
合同条款
通用合同条款的条目

合同的普通条款，是指合同主要条款以外的条款。它包括以下类型：法律未直接规定，亦非合同类型和性质要求必须具备的，当事人无意使之成为主要条款的合同条款，例如不可抗力和免责条款等。当事人未写入合同中，甚至从未协商过，但基于当事人的行为，或基于合同的明示条款，或基于法律的规定，理应存在的合同条款。该条款主要指某些公认的商业习惯或经营习惯、交易惯例规则，特定行业规则等组成。特意特定条款。这是当事人有意将合同条款留待以后谈判商定，或由第三人确定，或根据具体情况加以确定。它不妨碍合同成立。通用合同条款和专用合同条款的区别通用条款是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款；专用条款是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。《中华人民共和国民法典》第四百七十条合同主要条款与示范文本合同的内容由当事人约

2023-07-06

334人看过
法律综合知识
施工合同专用条款补充协议

一、施工合同专用条款补充协议甲方：乙方：应甲方要求，在原甲方与乙方＿＿年＿＿月＿＿日签订合同的基础上，做相应增项。根据原施工合同，经双方协商，做如下补充协议：一、工程范围＿＿年＿＿月＿＿日乙方根据甲方要求做出相应的增项工程制做与安装。二、工期要求＿＿年＿＿月＿＿日至＿＿年＿＿月＿＿日。三、新增工程量详见附表。四、质量要求按原合同承诺履行与参考甲方设计师提供施工标准。五、付款方式按原合同执行。六、其它1、本协议其它内容仍按原合同执行。2、本协议1式2份，甲乙双方各执1份。3、本协议经双方签字盖章后生效，并与原合同享有同等法律效力。甲方：（盖章）乙方：（盖章）法定代表人：法定代表人：二、施工合同通用条款一、词语定义及合同文件1、词语定义下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：1．1通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。1．2专用条款

2021-10-06

269人看过

法律综合知识
是否合法修改建设工程通用条款

一、是否合法修改建设工程通用条款《建筑施工合同》内容一般分为“通用条款”和“专用条款”。“通用条款”部分是由行政主保管部门制定的，一般不允许更改。“专用条款”部分，最好由当事人把己方的主要意图告知律师后，由律师协助填写。二、建设工程施工总承包合同包括哪些内容建筑工程承包的合同是需要包含以下条款：工程项目名称、工程范围、质量保证期、工程质量、报酬、施工费用承担、中间交工工程的开工和竣工时间、工程造价、技术资料交付时间等。《中华人民共和国民法典》第七百九十五条施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、相互协作等条款。第七百八十九条建设工程合同应当采用书面形式。第七百九十条建设工程的招标投标活动，应当依照有关法律的规定公开、公平、公正进行。三、建设工程合同承担违

2023-10-19

383人看过
合同条款
专用合同条款的意义

通用条款是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款；专用条款是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。在使用专用合同条款时，应注意以下事项（1）专用合同条款编号应与相应的通用合同条款编号一致；（2）合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体项目工程勘察的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；（3）在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“／”。《中华人民共和国民法典》第四百七十条合同的内容由当事人约定，一般包括下列条款：（一）当事人的姓名或者名称和住所；（二）标的；（三）数量；（四）质量；（五）价款或者报酬；（六）履行期限、地点和方式；（七）违约责任；（八）解决争

2023-07-07

375人看过
借款
专用合同有哪些条款

合同的内容由当事人根据交易的具体情况约定，但一般包括以下条款：1、当事人的名称或者姓名和住所；2、标的；标的是一个常用的法学术语，是合同当事人权利和义务共同指向的对象。标的物可以是物，如借款合同的标的是货币，买卖合同的标的是出卖物。标的也可以是行为，如货物运输合同中的劳务。也可以是智力成果等。3、数量；4、质量；5、价款或者报酬；6、履行期限、地点和方式；履行方式包括交货方式、验收方式、付款方式、结算方式等。7、违约责任；8、解决争议的方法。当事人可以参照各类合同的示范文本订立合同。专用合同条款怎么填写专用合同条款一般包括以下内容：1、当事人的名称或者姓名和住所；2、标的；3、数量；4、质量；5、价款或者报酬；6、履行期限、地点和方式；履行方式包括交货方式、验收方式、付款方式、结算方式等；7、违约责任；8、解决争议的方法。合同的订立又称缔约，是合同双方动态行为和静态协议的统一，既包括缔约各

2023-08-18

169人看过
欠条
欠工程款打欠条有用吗

该欠条只要是当事人的真实意思表示，且不损害他人合法权益的，则该欠条一直是有效的，但债权人向债务人追偿的时效只有3年，超过三年起诉可能会败诉。《民法典》第一百八十八条？？向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的，依照其规定。但是，自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保护，有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长。一、工地欠条怎么写？把欠款的原因、款数写清楚，欠款人签字就具有法律效力。欠条内容一般由标题、正－文、落款三部分组成。欠条一般由标题、正文、落款三部分组成。1、标题欠条的标题一般由文种名构成，即在正－文上方中间以较大字体写上“欠条”两字。也有的在此位置写上“暂欠”或“今欠”字样作为标题，但这种标题正－文则在下一行顶格写。2、正文欠条的正－文要写清欠

2023-02-25

285人看过

借款
农村信用社贷款流程和条件

信用社贷款要求贷款人有按期还本付息的能力，原应付贷款利息和到期贷款已基本清偿或者已经作了贷款人认可的偿还计划。申请保证、抵押贷款的，必须具有符合规定的贷款保证人、贷款抵押物或质物。农村借款人的资产负债率不得高于70％。除自然人和不须经工商部门核准登记的事业法人外，应经过工商部门办理年检手续等。云南农村信用社贷款条件有哪些1、企业法人执照或营业执照有效；2、在信用社开立了基本账户或一般账户；3、企业持有人民银行颁发的《贷款卡》；4、服从信用社管理，如实向信用社提供有关经营情况，按时报送报表和经营计划；5、有固定的经营场地和设施；6、财务管理制度健全，企业管理规范。《中国人民银行关于印发农村信用合作社管理暂行规定的通知》第十四条农村信用社发放贷款，应遵守以下规定：一、认真执行国家产业信贷政策，坚持区别对待、择优扶持的原则；二、贯彻国家规定的贷款基本原则，遵守《借款合同条例》；三、以提高社会经济

2023-07-26

490人看过
政府采购合同
政府采购合同（专用条款）

政府采购合同（专用条款）甲方：_____________________乙方：_____________________见证方：___________________受_________（甲方）委托，_________（见证方）就甲方所需的_____________________在定点范围内进行了询价，甲乙双方根据询价采购结果，经协商一致，达成如下货物购销合同：一、货物及其数量：_____________________________________________。二、合同金额：人民币_________元。三、质保期：___________________________。四、交货时间：_____________________。五、交货地点：_________________________________。六、联系人：___________________________。七、付

2023-06-09

384人看过