甲方原因导致工期延误,是否需要依据合同执行?
来源:法律编辑整理 时间: 2023-07-11 08:41:28 133 人看过

甲方原因造成工期延误,承包人应证明延误的理由并不是自身原因造成的,否则就要承担工期延误的违约责任或赔偿责任。当合同约定的造成工期延误的事由发生时,不应消极等待施工条件的恢复及放任损失的扩大,也不能仅仅口头与发包人进行报告或联系,而应积极采取措施,按合同约定就造成工期延误的事由及时向发包人提出书面报告,及时取得申请工期顺延的签证,并及时收集、固定引起工期延误的其它证据。

在什么原因下造成的工期延误,经工程师确认后工期可以相应顺延

法律咨询:

哪些原因造成的工期延误经工程师确认后工期相应顺延?

律师回答:

(1)发包人不能按专用条款的约定提供开工条件;

(2)发包人不能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使工程不能正常进行;

(3)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行;

(4)设计变更和工程量增加;

(5)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;

(6)不可抗力;

(7)专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。

相关法律知识:

《中华人民共和国建筑法》中有关内容的规定

第六十四条违反本法规定,未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的,责令改正,对不符合开工条件的责令停止施工,可以处以罚款。

第六十五条发包单位将工程发包给不具有相应资质条件的承包单位的,或者违反本法规定将建筑工程肢解发包的,责令改正,处以罚款。

超越本单位资质等级承揽工程的,责令停止违法行为,处以罚款,可以责令停业整顿,降低资质等级;情节严重的,吊销资质证书;有违法所得的,予以没收。

未取得资质证书承揽工程的,予以取缔,并处罚款;有违法所得的,予以没收。

以欺骗手段取得资质证书的,吊销资质证书,处以罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

第六十六条建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的,责令改正,没收违法所得,并处罚款,可以责令停业整顿,降低资质等级;情节严重的,吊销资质证书。对因该项承揽工程不符合规定的质量标准造成的损失,建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人承担连带赔偿责任

第六十七条承包单位将承包的工程转包的,或者违反本法规定进行分包的,责令改正,没收违法所得,并处罚款,可以责令停业整顿,降低资质等级;情节严重的,吊销资质证书。

承包单位有前款规定的违法行为的,对因转包工程或者违法分包的工程不符合规定的质量标准造成的损失,与接受转包或者分包的单位承担连带赔偿责任。

第六十八条在工程发包与承包中索贿、受贿、行贿,构成犯罪的,依法追究刑事责任;不构成犯罪的,分别处以罚款,没收贿赂的财物,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予处分。

对在工程承包中行贿的承包单位,除依照前款规定处罚外,可以责令停业整顿,降低资质等级或者吊销资质证书。

第六十九条工程监理单位与建设单位或者建筑施工企业串通,弄虚作假、降低工程质量的,责令改正,处以罚款,降低资质等级或者吊销资质证书;有违法所得的,予以没收;造成损失的,承担连带赔偿责任;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

《中华人民共和国民法典》第八百零一条因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人应当承担违约责任。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年12月30日 19:47
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多不可抗力相关文章
  • 甲方延迟工期的原因是什么如何进行索赔
    一、甲方延迟工期的原因是什么如何进行索赔甲方延迟工期的原因如下:1.甲方不能按专用条款的约定提供开工条件的。2.甲方不能按约定日期支付工程款预付款、进度款,致使工程不能正常进行的。3.甲方工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行的。4.甲方设计师的设计变更和工程量增加的。5.一周内甲方的原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时的。6.专用条款中约定或者甲方工程师同意工期顺延的其他情况。进行索赔的方式是:可以依据合同的约定要求甲方赔偿,如果没有约定的,按实际造成的损失赔偿。如果违约方不赔偿的,当事人可能向法院起诉。二、建筑工程合同中如何规定工期延迟问题建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工。因故不能按期开工的,应当向发证机关申请延期期以两次为限,每次不超过三个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的,施工许可证自行废止。根据《中华人民共和国建筑法》第九条建设单
    2023-09-17
    79人看过
  • 因发包人导致工期延误的,承包人需要收集哪些证据
    承包人可以收集的证据资料当建筑工期延误的,承包人可以收集以下证据资料,用以证明确实是由发包人原因导致的:1、双方往来的信件及各种会议,会谈纪要;2、招标文件、施工合同文本及附件、补充协议、施工现场的各类签认记录,经认可的施工进度计划书,工程图纸及技术规范等;3、发包人或者工程师签认的签证;4、气象资料、工程检查验收报告和各种技术鉴定报告、工程中送停电、送停水、道路开通和封闭的记录和证明;5、国家有关法律法令政策性文件;6、施工进度计划和实际施工进度记录、施工现场的有关文件(施工记录、备忘录、施工月报、施工日志等)及工程照片;7、工程核算资料、财务报告、财务凭证等,各种验收报告和技术鉴定;8、工程有关的图片片和录象、备忘录,对工程师或业主的口头指示和电话应随时书面记录,并请给予书面确认;9、投标前发包人提供的现场资料和参考资料;10、其他,如官方发布的物价指数、汇率、规定等。一、工期索赔的具
    2023-03-03
    489人看过
  • 甲方原因导致乙方未能付款,甲方违约吗
    一、甲方原因导致乙方未能付款,甲方违约吗关于甲方是否构成违约行为这个问题,乙方向规定以外付款的应对策略如下:首先,对于坚守合约的一方来说,它们有权向违反合约的乙方要求对所造成的损害进行补正和挽回。此外,他们还可以请求对方承担赔偿损失等相应的违约责任。其次,如果在签约阶段已经明确规定了违约金或者定金的有关事项,那么坚守合约的一方便有权利按照相关准则请求乙方支付违约金或者适用定金制裁。最后,倘若乙方对于违约责任拒不承担,那么坚守合约的一方可选择向有管辖权的法院提起诉讼。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。二、甲方原因停工索赔,法律的规定是什么?由于甲方原因停工的乙方可以依法索赔,双方可以经协商一致签订索赔协议书,其内容应当包括:甲方中途停工损失补偿办法,补偿原则,停工的具体日期,停工的
    2024-07-17
    138人看过
  • 签订合同以后甲方原因不能施工索赔的依据以及方式
    索赔的依据对于因甲方的原因合同无法实际履行的,承包方是有权提出索赔的。首先,我国《民法典》第五百八十四条规定“一方当事人不履行合同给对方造成损失,其赔偿数额应相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益。”因此,如果确因发包方的原因不实际履行承发包合同,就是发包人违约,承包人可以提出违约索赔,包括可得利益的索赔,这是这种索赔的法律依据。其次,《建设工程施工合同示范文本》通用条款部分第11.2款有相应约定,该条款约定“因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工,工程师应以书面形式通知承包人,推迟开工日期。发包人赔偿承包人因延期开工造成的损失,并相应顺延工期。”这一条款针对承发包合同因甲方原因延迟开工,其违约责任除赔偿损失,还应承担工期的顺延责任,即因此造成的工期损失也由甲方承担。这是这个问题答案的合同依据。当然这主要是指承发包双方已实际适用了示范文本;如果未适用该文本,我们仍可以
    2023-03-03
    449人看过
  • 承包工程甲方原因延迟工期怎么索赔
    建设工程因甲方原因造成工程延期的,乙方可以依据合同的约定要求甲方赔偿,如果没有约定的,按实际造成的损失赔偿。如果甲方不赔偿的,乙方可能向法院起诉。《中华人民共和国民法典》第八百零三条【发包人未按约定的时间和要求提供相关物资的违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。一、工期顺延如何认定在建筑工程施工的过程中,发包人存在以下行为的导致工程停工的,要承担相应的停工损失:(一)发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件;(二)发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常进
    2023-04-04
    456人看过
  • 在工作期间因工作原因导致第三方受伤是否符合工伤
    在上班途中造成第三方受伤的,是不能按工伤处理的,如果是自身在上班途中,发生交通事故,并且不是主要责任的,才可以认定为工伤的。一、早上上班在路上摔伤,算工伤吗该怎么处理上下班途中自己摔跤受伤不算工伤,自己承担医药费。在上下班途中,受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的,应当认定为工伤。用人单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起30日内申请工伤认定。二、下班路上受伤算不算工伤上班路上受伤不一定属于工伤,职工在上下班途中,受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的才属于工伤范围。受此类工伤的申请人需要提供公安交通部门出具的交通事故认定书,认定书中应当表明受伤职工承担的责任不是主要责任才可以认定为工伤。即同等责任、次要责任或不承担责任。三、上班早退途中受伤是否算工伤算的,按规定,员工在上下班途中遭到意外伤害,可以认定为工
    2023-03-04
    53人看过
  • 因甲方原因合同无法履行怎么办
    因为甲方的原因合同无法履行,乙方可以依照合同约定要求甲方支付违约金或者承担其他违约责任。如果甲方拒绝承担违约责任的,乙方可以仲裁或者诉讼处理。如果合同中没有约定违约责任,乙方可以根据法律规定要求甲方承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。无法证明劳动合同履行地怎么办根据《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》第二十一条规定:劳动争议仲裁委员会负责管辖本区域内发生的劳动争议。劳动争议由劳动合同履行地或者用人单位所在地的劳动争议仲裁委员会管辖。双方当事人分别向劳动合同履行地和用人单位所在地的劳动争议仲裁委员会申请仲裁的,由劳动合同履行地的劳动争议仲裁委员会管辖。由此确定,本案中具有管辖权的劳动争议仲裁委员会为被申请人所在地即f市的劳动争议仲裁委员会,或申请人与被申请人劳动合同履行地的劳动争议仲裁委员会。对于用人单位所在地,根据《劳动人事争议仲裁办案规则》第十二条的规定:“劳动合同履行地为
    2023-07-31
    101人看过
  • 因天气原因导致飞机延误怎么维权
    一、因天气原因导致飞机延误怎么维权因天气原因导致飞机延误,维权的方式主要有以下几种:退票或改签:根据《公共航空运输旅客服务管理规定》,由于天气原因造成航班延误或取消,旅客可以要求退票或改签,航空公司或其航空销售代理人不得向旅客收取客票变更费或退票费。索赔:如果航班延误或取消给旅客造成了经济损失,例如因滞留机场而产生的额外费用,旅客可以要求航空公司进行赔偿。具体赔偿标准和程序可能因航空公司而异,建议查看航空公司的相关规定或咨询客服人员。投诉:如果旅客对航空公司的处理结果不满意,可以向航空公司总部或民航局进行投诉。投诉时最好提供详细的证据和情况说明,以便相关部门进行调查处理。需要注意的是,天气原因属于不可抗力因素,航空公司对此不承担法律责任。因此,在维权时,旅客需要理性对待,避免采取过激行为或提出不合理的要求。同时,建议及时了解航班动态和相关信息,以便合理安排行程。《中华人民共和国民法典》第八
    2024-02-03
    276人看过
  • 工期延误需要哪些证据
    当建筑工期延误的,承包人可以收集以下证据资料,用以证明确实是由发包人原因导致的:1、双方往来的信件及各种会议,会谈纪要;2、招标文件、施工合同文本及附件、补充协议、施工现场的各类签认记录,经认可的施工进度计划书,工程图纸及技术规范等;3、发包人或者工程师签认的签证;4、气象资料、工程检查验收报告和各种技术鉴定报告、工程中送停电、送停水、道路开通和封闭的记录和证明;5、国家有关法律法令政策性文件;6、施工进度计划和实际施工进度记录、施工现场的有关文件(施工记录、备忘录、施工月报、施工日志等)及工程照片;7、工程核算资料、财务报告、财务凭证等,各种验收报告和技术鉴定;8、工程有关的图片片和录象、备忘录,对工程师或业主的口头指示和电话应随时书面记录,并请给予书面确认;9、投标前发包人提供的现场资料和参考资料;10、其他,如官方发布的物价指数、汇率、规定等。一、工期索赔的具体依据承包商向业主提出工
    2023-02-23
    122人看过
  • 快递原因导致快递延误如何赔偿
    一、快递原因导致快递延误如何赔偿对于因为延误而产生的赔偿问题,我们将免除你这次的服务费。如果因为延期,造成包裹里的东西失去了原有的价值,那我们就得按照包裹被丢失或是损坏来处理这个问题。关于包裹的延误、丢失、损坏,又或者是里面的东西少了,如果你有保价的话,那么我们会根据公司和寄件人当初约定的保价规则来决定如何赔偿。《邮政法》第四十七条邮政企业对给据邮件的损失依照下列规定赔偿:(一)保价的给据邮件丢失或者全部损毁的,按照保价额赔偿;部分损毁或者内件短少的,按照保价额与邮件全部价值的比例对邮件的实际损失予以赔偿。(二)未保价的给据邮件丢失、损毁或者内件短少的,按照实际损失赔偿,但最高赔偿额不超过所收取资费的三倍;挂号信件丢失、损毁的,按照所收取资费的三倍予以赔偿。邮政企业应当在营业场所的告示中和提供给用户的给据邮件单据上,以足以引起用户注意的方式载明前款规定。邮政企业因故意或者重大过失造成给据邮
    2024-07-03
    377人看过
  • 航空公司因为天气原因延误是否需要赔偿
    不需要,如因天气原因导致航班无法正常起飞的,航空公司不成的赔偿责任,但是应当协助旅客安排餐食和住宿。一、航空公司坠机赔偿标准?国内空难赔偿标准。一般情况下,国内空难家属及受伤乘客可以得到两部分赔偿:一是承运人(航空公司)所承担的赔偿;二是保险公司所承担的赔偿,即航空意外险。承运人的赔偿又分为两方面:一是飞机坠毁对地面或水面第三人造成的伤害而承担的赔偿责任。在航空运输中,航空公司与旅客或者托运人以及收货人是一种航空运输合同关系,除合同当事人之外都是第三人;二是对乘坐该航班的乘客所造成的伤害所承担的赔偿责任。二、航空公司取消了航班有赔偿吗在航空运输合同中,一般不会明确约定航空公司取消航班所需承担的“违约金”,因此若航空公司取消航班被定性为违约行为,根据法律规定,航空公司除需退还机票款外,还应赔偿旅客因航班取消而产生的直接、必要、合理的损失。三、延误险怎么理赔标准《民航总局对国内航空公司因自身原
    2023-06-27
    344人看过
  • 因劳动者的原因导致双方未签订劳动合同的,是否需要支付二倍工资?
    绝大多数地区(如浙江、上海、北京、江苏等地)的实务中认为,这种情况下,双方未签订劳动合同,是基于劳动者的过错导致的,用人单位无需支付二倍工资。当劳动者久拖不签劳动合同时,企业HR该如何应对:(1)用人单位不在法律规定的期限内与劳动者签订书面劳动合同,将面临巨大的违法成本,因此,HR应制定完善的劳动合同签订流程,依法及时签订劳动合同。(2)对于拒不订立劳动合同的劳动者的处理,法律已经明确赋予了用人单位相应的权利,用人单位应当在规定的期限内行使好这项权利,切不可听之任之。同时,注意固定和保存好劳动者不签订劳动合同的相关证据,以免于争议发生后处于被动地位。(3)劳动者拒不订立劳动合同的证据收集方式:企业HR可与劳动者谈话,谈话内容录音录像,以及书面内容签字确认。也可将书面劳动合同以MSN的方式送达至劳动者,保留劳动者签收证据。一、无期限劳动合同订立条件1、建立劳动关系本法第十条规定,建立劳动关系
    2023-03-10
    462人看过
  • 甲方延期付款是否能推迟工期
    法律咨询:如果甲方推卸延期付款的责任该怎么办?作为一家建筑企业,我们在2014年的4个月里,6789个月没有收到任何来自甲方的项目资金。近日,甲方在回函中称“银行拨付的工程款需经建设方、甲方、财政三方审核。因为三方预算是2014年9月9日出来的,678年3月的建设期不能推迟。”(因为我们的城建是学校的项目,所以我们有财政局的参与)。现在我想问一下你们的律师,我们需要怎样延长工期,有什么法律依据。非常感谢。律师回答说:按照合同履行义务。如果合同规定提前支付工程款,你有理由推迟工期。相关法律知识:《中华人民共和国建筑法》的相关规定。当建筑工程安全国家标准不能满足保证建筑安全的要求时,应及时修订。第五十三条国家对从事建筑活动的单位实行质量体系认证制度。从事建设活动的单位可以自愿向国务院产品质量监督管理部门或者国务院产品质量监督管理部门授权的部门认可的认证机构申请质量体系认证。合格的,由认证机构颁
    2023-05-07
    334人看过
  • 导致患者延误治疗的原因及其后果
    因患者原因延误治疗导致不良后果主要指的是患者以下行为:1、患者对医疗行为不理解,不按医嘱服药和私自服药;2、患者出于某种动机和目的,不真实反映病状;3、全麻醉手术擅自进食发生受损中或手术后呕吐反流致患者死亡;4、术后过早进餐,隐瞒呼吸道吸入异物的情节,导致医生将呼吸道异物误诊为呼吸道炎症,延误病情;5、不遵医嘱擅自喂食禁忌药物或食物。违法医疗广告的成因违法医疗广告屡禁不绝,究其原因,主要在以下几个方面:1广告法律法规不够健全,违法成本太低改革开放30年来,广告业也走上了法治轨道,形成了以宪法为基本大法、以广告法为核心、以各种行政法规和部门规章为框架的广告法律体系。但我们也清楚地认识到,还存在着不少漏洞和许多不足,以1994年的《广告法》为例,它已经远远落后于形势。首先,从《广告法》的性质和地位看,它应当是我国广告业的部门法。但从实际的功能和定位看,主要是国家对广告业和广告活动的监督管理,因
    2023-07-06
    204人看过
换一批
#犯罪
北京
律师推荐
    展开

    所谓不可抗力,是指合同订立后发生的,当事人订立合同时不能预见的,且不能避免和不能克服的导致合同不能履行或不能按期履行的客观现象。 不可抗力的范围包括以下三种情况: (1)自然灾害。如地震、台风、洪水、旱灾、海啸等。 (2)政府行为。... 更多>

    #不可抗力
    相关咨询
    • 甲方原因造成工期延误可以不执行合同吗
      重庆在线咨询 2021-12-18
      甲方原因造成工期延误,承包人应证明延误的理由并不是自身原因造成的,否则就要承担工期延误的违约责任或赔偿责任。当合同约定的造成工期延误的事由发生时,不应消极等待施工条件的恢复及放任损失的扩大,也不能仅仅口头与发包人进行报告或联系,而应积极采取措施,按合同约定就造成工期延误的事由及时向发包人提出书面报告,及时取得申请工期顺延的签证,并及时收集、固定引起工期延误的其它证据。
    • 因甲方原因导致工程延误, 工程成本增加
      重庆在线咨询 2022-01-24
      1、因甲方原因导致工程延误,造成你司人工、材料成本增加的,可以要求甲方承担违约责任,赔偿损失。合同中的免责约定显失公平,可以起诉撤销,但有一定难度。 2、合同中已经对相关费用风险作提示,并且约定价款不因此调整,显然这些风险都属于可预测范围,不然也不会作提示。因此,你司不能要求增加价款。
    • 发包人能否因承包人原因导致工期延误后终止合同?
      黑龙江在线咨询 2024-11-18
      根据《建筑法》第九条和第十条的规定,建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工。如果不能按期开工,则应向发证机关申请延期,最多两次,每次不超过三个月。如果既不开工又不申请延期或者超过延期时限,施工许可证将自行废止。在建的建筑工程因故中止施工时,建设单位应自中止施工之日起一个月内向发证机关报告,并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。
    • 单位原因导致务工的误工费依据什么赔偿
      吉林省在线咨询 2022-07-06
      单位原因导致务工的误工费依据一般也是参考一般工伤情况下的误工费赔偿的。
    • 因业主原因造成工程延误,导致长期滞留,怎样索赔利息及法律依据
      北京在线咨询 2022-10-09
      根据合同法第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。业主原因造成工程延误,包括履约保证金利息损失在内的损失,都应当由业主承担。