经济适用住房申请全攻略-法师兄

经济适用住房申请全攻略

来源：互联网时间： 2023-07-06 15:15:58 366 人看过

申请经济适用住房，需要符合以下条件：

（一）申请人具有当地的城镇户口；

（二）申请人的家庭收入符合市、县人民政府划定的低收入家庭收入标准；

（三）申请人无房或现住房面积低于市、县人民政府规定的住房困难标准等。

经济适用住房购买合同样本热门版

＜p＞卖方（以下简称甲方）＜／p＞

＜p＞买方（以下简称乙方）＜／p＞

＜p＞甲方根据《中华人民共和国城市房地产管理法》及有关规定，已依法通过划拨方式取得北京市＿＿＿＿＿＿区（县）地块的国有土地使用权，土地面积为＿＿＿＿＿＿平方米，国有土地使用证件为＿＿＿＿＿＿．甲方在上述地块上建设的项目名称为＿＿＿＿＿＿，现已竣工，取得房屋所有权证（房屋所有权证＿＿＿＿＿＿字＿＿＿＿＿＿号），经北京市国土资源和房屋管理局审核，准予上市销售，北京市经济适用住房销售许可证号为京房内证（经）字第＿＿＿＿＿＿号。＜／p＞

＜p＞乙方自愿购买甲方的＿＿＿＿＿＿房屋，甲方愿意出售，甲方出售该房屋时亦同时将该房屋所占用范围内的划拨土地使用权转让给乙方。双方经友好协商，就上述房屋的买卖事项，订立本合。＜／p＞

＜p＞第一条房屋，该房屋状况详见附件一。房屋建筑面积为＿＿＿＿＿＿平方米（包括套内建筑面积＿＿＿＿＿＿平方米，分摊的共有共用建筑面积＿＿＿＿＿＿平方米），共有共用部位详见附件二。土地使用面积为＿＿＿＿＿＿平方米（含共有共用面积）上述面积已经房屋土地管理部门测绘。＜／p＞

＜p＞第二条双方同意上述房屋售价为每建筑平方米人民币＿＿＿＿＿＿元，价款合计为人民币（大写）＿＿＿＿＿仟＿＿＿＿＿＿佰＿＿＿＿＿＿拾＿＿＿＿＿＿万＿＿＿＿＿＿仟＿＿＿＿＿＿佰＿＿＿＿＿＿拾＿＿＿＿＿＿元整（小写）＿＿＿＿＿＿元。乙方预付的定金＿＿＿＿＿＿元，在乙方支付购房价款时转为购房价款。＜／p＞

＜p＞第三条乙方同意＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿＿日前将购房价款全部当面交付甲方或汇入甲方指定银行。甲方指定银行：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿银行账号为：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＜／p＞

＜p＞第四条甲方同意在＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿＿日前将房屋交付给乙方。交付时，甲方提交建设工程质量监督部门出具的《北京市建设工程质量合格证书》，并办妥全部交接手续。交付地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿．甲方同意按《建设工程质量管理办法》、《北京市建设工程质量条例》及有关规定，自房屋交付之日起对乙方购置的房屋进行保修。＜／p＞

＜p＞第五条乙方同意其购置的房屋在小区物业管理委员会或业主管理委员会未选定物业管理机构之前由甲方或甲方委托的管理公司负责管理。＜／p＞

＜p＞第六条双方同意在签订本合同后一个月内，持本合同和有关证件共同到北京市＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿房地产交易管理部门办理房屋买卖过户手续，申领房地产权属证件，并按规定交纳有关税费。＜／p＞

＜p＞第七条本合同生效后，除不可抗力外，甲方不按期交付房屋的，乙方有权向甲方追索违约金。违约金自约定房屋交付之日第二天起至实际交付之日止，每延期一日，甲方按乙方已支付房价款金额的万分之＿＿＿＿＿＿（大写数字）向乙方支付违约金。逾期超过＿＿＿＿＿＿日（遇法定节假日顺延）甲方仍未交付房屋的，乙方有权解除本合同。合同解除自乙方书面通知送达甲方之日起生效。甲方除在合同解除后30日内向乙方双倍返还定金外，并须将乙方已付的房价款及利息全部退还给乙方，利息按利率计算。＜／p＞

＜p＞第八条本合同生效后，除不可抗力外，乙方不按期付款的，甲方有权向乙方追索违约金。违约金自本合同约定付款之日第二日起至实际付款之日止，每延期一日，乙方按延期交付房价款的万分之＿＿＿＿＿＿（大写数字）向甲方无能为力付延期违约金。逾期超过＿＿＿＿＿＿日（遇法定节假日顺延）乙方仍未付款的，甲方有权解除本合同。合同解除自甲方书面通知送达乙方之日起生效。乙方已交纳的定金甲方不予返还。＜／p＞

＜p＞第九条本合同由双方签字之日起生效，未尽事项，双方可另签补充协议。本合同的附件和双方签订的补充协议，为本合同不可分割的组成部分，具有同等的法律效力＜／p＞

＜p＞第十条双方凡因履行本合同引起的纠纷，应协商解决。协商不成的，双方同意按以下第＿＿＿＿＿＿种（大写）方式解决纠纷。1．提交北京仲裁委员会仲裁。2．任何一方均可向房地产所在地的人民法院提起诉讼。＜／p＞

＜p＞第十一条本合同正本一式两份，甲乙双方各执壹份，副本＿＿＿＿＿＿份，房地产交易管理部门壹份，＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＜／p＞

＜p＞甲方（签章）＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；乙方（签章）＜／p＞

＜p＞法定代表人：＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；法定代表人：＜／p＞

＜p＞身份证号码：＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；身份证号码：＜／p＞

＜p＞地址：＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；地址：＜／p＞

＜p＞联系电话：＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；联系电话：＜／p＞

＜p＞邮政编码：＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；邮政编码：＜／p＞

＜p＞代理人：＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；代理人：＜／p＞

＜p＞＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿＿日＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿＿日＜／p＞

《经济适用住房管理办法》第二十五条

城市低收入家庭申请购买经济适用住房应同时符合下列条件：

（一）具有当地城镇户口；

（二）家庭收入符合市、县人民政府划定的低收入家庭收入标准；

（三）无房或现住房面积低于市、县人民政府规定的住房困难标准。

经济适用住房供应对象的家庭收入标准和住房困难标准，由市、县人民政府根据当地商品住房价格、居民家庭可支配收入、居住水平和家庭人口结构等因素确定，实行动态管理，每年向社会公布一次。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多不可抗力相关文章

居住证
上海居住证申请全攻略

1．到现居住地的街道（乡、镇）社区事务受理服务中心办理居住登记。2．登记满半年办理到社区事务受理服务中心申请办理居住证3．现场填写《上海市居住证申请表》提交居住证办理材料4、社区事务受理服务中心收到申办材料后，对材料齐全的，出具“《上海市居住证》受理回执”；对材料不齐全的，当场告知申请人补齐材料。5、经主管部门核定后，符合办理条件的，制证；不符合办理条件的，出具书面意见并说明理由，由社区事务受理服务中心告知申请人。6、证件制作完成后，社区事务受理服务中心通知申请人领证7、申请人收到通知后到社区事务受理服务中心领证上海居住证积分申请流程（一）积分申请流程1、职工本人至现居住地街道社区事务受理服务中心申办《上海市居住证》。2、登录上海市居住证积分管理信息系统进行积分模拟打分（二十一世纪人才网）。3、模拟积分分值满足120分时，个人向单位提出积分申请。4、申请人提供身份证号给单位为申请人进行网上

2023-07-04

478人看过
分居
农村建房申请全攻略

农村建房申请书应包含以下内容：1、标题，可以直接写“申请书”，也可以在“申请书”前加上内容；2、顶格写明接受申请书的单位、组织或有关领导；3、正文部分是申请书的主体，首先提出要求，其次说明理由；4、结尾要写礼貌用语；5、个人申请要写清申请者姓名，单位申请写明单位名称并加盖公章，注明日期。一、农村建房申请书模板如下：农村建房申请书尊敬的各位政府领导本人＿＿＿＿＿，是＿＿＿＿＿农民，由于现住房是＿＿＿＿，至今＿＿＿＿年，虽经过多次整修，墙面大面积开裂，补仍难解决漏雨漏风问题。为了改善居住条件，特向政府提出建房申请。现建房地址＿＿＿＿＿＿＿＿，面积为＿＿＿＿平方米。东面＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿，南面和西面＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿，北面＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿，符合国家政策。特此申请，敬请批准。此致敬礼申请人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿日二、农村自建房的申请手续如下：1、

2023-07-01

64人看过
房贷
购房贷款申请全攻略

贷款买房流程：1、首先还是签订买卖合同；2、然后根据买卖合同的约定缴纳首付；3、然后再和开发商合作的银行支行签订个人住房按揭贷款合同；4、签订合同之后银行就会审批，如果审批通过之后银行就会放款，没有支付的购房款就由银行支付给开发商，所以欠的是银行的借款而非开发商的购房款。银行往往会要求做预抵押登记，以及要求开发商在抵押登记之前承担保证责任。最新银行贷款买房流程第一步：买卖双方准备齐全资料见律师。第二步：评估公司评估房屋，律师出具法律意见书。第三步：银行审阅评估报告，行长签字批贷。第四步：放贷。注：各银行要求买卖双方需提供的资料有所不同，且流程细节上也有差异，请参照每月的贷款手册。《个人贷款暂行办法》第十一条个人贷款申请应具备以下条件：（一）借款人为具有完全民事行为能力的中华人民共和国公民或符合国家有关规定的境外自然人；（二）贷款用途明确合法；（三）贷款申请数额、期限和币种合理；（四）借款人

2023-07-04

456人看过
结婚证
经济适用住房的申请材料

一、经济适用房申请材料(一)按要求如实填写的《个人购买经济适用住房申请审批表》及户口簿、身份证、结婚证，丧偶的提供相关证明，离异的提供离婚证及未成年子女抚养证明;(二)提供申请人户籍所在地及实际居住地的现住房证明、与申请人合并计算年收入、人均住房建筑面积的直系亲属所拥有的其他房产证明，有工作单位的还需提交单位有无分配住房的证明;(三)提供申请人及合并计算年收入、人均住房建筑面积的直系亲属上一年度收入证明(工资收入含基本工资、各类补贴或其他收入，应由所在单位提供;无工作单位的到户口所在地社区居委会和街道办事处办理书面证明)，上一年度个人所得税完税证明或单位代扣代缴凭证;未就业的，提供失业证或其他相关证明;个体工商户，提供经营执照、上年度个人所得税及相关税收缴交凭证。二、经济适用房申请手续经济适用房申购手续这样办理：按照申请、登记、公示、审批的办法，分批次批准购买经济适用房。具体按下列程序办理

2023-04-27

353人看过

经济适用房
打算住经济适用房，那怎样申请嘉兴经济适用房

既然打算住经济适用房，那怎样申请嘉兴2017年经济适用房呢，回答如下：(一)受理。申请对象在公布的经济适用住房申请受理期限内，到集中受理点向户口所在地街道办事处或镇人民政府提出申请，如实填写《嘉兴市市区购买经济适用住房申请审批表》(以下简称《申请审批表》)，并提供下列相关证明材料：1.申请对象家庭成员(或单身)身份证原件及复印件。2.申请对象家庭成员(或单身)的居民户口簿原件及复印件(含盖有嘉兴市公安局户口专用章并有住址的首页及家庭常住人口登记卡);如夫妻双方户口不在同一户口簿的，需提供结婚证书及复印件;如离婚的需提供离婚协议书及复印件或法院判决离婚的判决书及复印件;如属未婚的需提供未婚证明;如属单位集体户口，则由单位或户口所在地派出所出具证明。3.单位收入及住房证明。如夫妻双方或一方(或单身)有工作单位的，则由单位对其上年度收入、住房分配等情况作出书面证明并加盖公章。如夫妻双方或一方(或

2023-02-14

319人看过
探监
探监申请全攻略

朋友有事需要会见的，可以在当地派出所出具证明，说明情况。各监狱要求在探监时，出示以下证件：1．身分证件（包括身份证、临时身份证、户口本、户籍证明、军官证、士兵证等），2．当地街道办事处、居委会、村委会出具的相关证明。只有的规定的探监日，才能探监。作为朋友可以去监狱探监吗朋友身份能去探监。法律规定只有罪犯的亲属和监护人才能行使探监权。但在实践中，亲朋好友经监狱方同意也是可以和服刑人员见面的。需带地方公安机关出具的会见人与被会见人关系证明和本人身份证件，到监狱狱政部门办理会见证。《中华人民共和国监狱法》第四十八条的规定，只有罪犯的亲属和监护人才能行使探监权。

2023-07-06

380人看过