项目索赔成本的组成部分是什么-法师兄

项目索赔成本的组成部分是什么

来源：互联网时间： 2023-05-07 22:14:09 311 人看过

（1）人工成本。索赔成本中的人工成本部分，包括：人工成本是指为完成合同外的额外工作而发生的人工成本；非施工单位责任造成的工作效率降低而增加的人工成本；法定人工成本增加和人员闲置成本、工资增加成本因非施工单位的工程延误责任造成的。（2）材料成本。索赔费用中的材料成本部分包括：由于索赔项目中材料的实际用量超过计划用量而增加的材料成本；由于客观原因导致材料价格大幅上涨；因非施工单位责任工程延误，材料价格上涨，材料储存费用超期。（3）施工机械使用费。索赔费中的施工机械使用费部分包括：因完成额外工作而增加的机械使用费；因非施工单位责任的工作效率降低而增加的机械使用费；因发包人或监理工程师原因造成的闲置费。（4）分包成本。分包成本索赔是指分包商的索赔成本。分包商的索赔应包含在总承包商的索赔总额中。（5）场地管理费。现场管理费是指施工单位完成新增工程、索赔工作和延长工期的现场管理费。但是，如果一些工人因闲置和其他工作仍在进行而要求赔偿损失，则可能不计算现场管理费。（6）利息。索赔费的利息部分包括：延期付款利息；因工程变更造成工程延期增加投资利息；索赔款利息；错扣利息。这些利息的具体利率如下：按当时银行贷款利率；按当时银行透支利率；按合同双方约定的利率。总部管理费。主要是指工程延期期间增加的管理费。（8）利润。因工程范围和施工条件的变化而引起的索赔可计入承包商的利润。索赔利润额通常按照原报价中的利润率计算，即在直接成本的基础上增加原报价单位的利润率作为索赔利润。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多银行贷款相关文章

工程造价
什么是项目成本预算审计

正确增减工程量，合理运用变更部分，保证工程量单价和应收费用的准确性，是建设工程造价预算结算审计的重要职能。建筑物的地基（整体形状、内部结构）应通过招标通知书、验收通知书、合同等有关规定初步核实。1。工程量的计算常有正误差和负误差。所谓实际操作不足以满足设计图纸的规范要求，如开挖后凸出地面的建筑物不考虑基础设施，忽视墙体将导致正误差，负误差通常用表达式表示因为所有尺寸都是根据图纸计算的，这会导致遗漏一些项目。因此，在严格审查和熟悉图纸的基础上，还应遵守工程量的计算规则：明确计算范围和限度，严格核对图纸尺寸与计算尺寸之间的误差，防止误差的发生。无论是审计还是设计变更，都要始终做到实事求是，杜绝不必要的开支，做好调查工作，实事求是。2。工程造价固定单价合法、可行、权威。有法律、有政府规定的准确计算标准和工作方式时，必须严格遵守，不得随意改变。集中单价应用方式：直接应用。在这种应用模式中，首先要关

2023-05-07

257人看过
银行贷款
什么是施工索赔成本

（1）人工成本。索赔成本中的人工成本部分包括：人工成本是指完成合同外额外工作的人工成本；非施工单位责任造成的工作效率降低，增加了人工成本；非施工单位责任工程延误，增加了法定人工成本，增加了闲工成本，增加了工资。对于索赔成本中的材料成本部分，包括：由于索赔项目实际使用的材料数量超过计划数量而增加的材料成本；由于客观原因，材料价格大幅上涨；因非施工单位责任造成工程延误的材料价格上涨和材料保管费（3）施工机械使用费。工程机械使用费在索赔费中的部分，包括：因完成额外工作而增加的机械使用费；非施工单位责任的工作效率将降低增加的机械使用费；发包人或监理工程师造成机械停工的闲置费（4）分包费。分包成本索赔是指分包商的索赔成本。分包商的索赔应包含在总承包商的索赔总额中（5）现场管理费。现场管理费是指施工单位完成新增工程、索赔工作和延长工期的现场管理费。但是，如果一些工人因闲置和其他工作仍在进行而要求赔偿损

2023-05-07

445人看过
合同条款
工程索赔报告的组成部分包括哪些内容？

(1)总论部分。包括以下具体内容：①序言；②索赔事项概述；③具体索赔要求：工期延长天数或索赔款额；④报告书编写及审核人员。(2)合同引证部分。索赔报告关键部分之一，是索赔成立的基础。一般包括以下内容：①概述索赔事项的处理过程；②发出索赔通知书的时间；③引证索赔要求的合同条款；④指明所附的证据资料。(3)索赔额计算部分。索赔报告书的主要部分，也是经济索赔报告的第3部分。索赔款计算的主要组成部分是：由于索赔事项引起的额外开支的人工费、材料费、设备费、工地管理费、总部管理费、投资利息、税收、利润等等。每一项费用开支，应附以相应的证据或单据。并通过详细的论证和计算，使业主和工程师对索赔款的合理性有充分的有了解，这对索赔要求的迅速解决十分重要。(4)工期延长论证部分。工期索赔报告的第3部分。在索赔报告中论证工期的方法，主要有：①横道图表法②关键路线法③进度评估法等等。承包商在索赔报告中，应该对工期延

2023-06-26

95人看过
债权人
什么是负债及其组成部分

负债及其构成是什么？

2023-05-07

74人看过

业主
工程项目的组成包括

工程项目的组成包括：1、单项工程。单项工程是指在一个工程项目中，具有独立的设计文件，竣工后可以独立发挥生产能力或效益的一组配套齐全的工程项目；2、单位（子单位）工程。单位工程是指具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物；3、分部（子分部）工程。分部工程是单位工程的组成部分，应按专业性质、建筑部位确定。建筑工程包括：地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、屋面、建筑给排水及采暖、建筑电气、智能建筑、通风与空调、电梯、建筑节能等分部工程。当分部工程较大或较复杂时，可按材料种类、工艺特点、施工程序、专业系统及类别等将分部工程划分为若干子分部工程；4、分项工程。分项工程是分部工程的组成部分，一般按主要工程、材料、施工工艺、设备类别等进行划分。例如，土方开挖工程、土方回填工程、钢筋工程、模板工程、混凝土工程、砖砌体工程、木门窗制作与安装工程、玻璃幕墙工程等。法律依据：《工程建设项目报建管理办

2023-08-12

440人看过
著作权
著作权的核心组成部分是什么

著作权的核心内容是指著作权人的人身权和财产权。著作权是指文学、艺术、科学作品的作者对其作品享有的权利。著作权是知识产权的一种类型，它是由自然科学、社会科学以及文学、音乐、戏剧、绘画、雕塑、摄影和电影摄影等方面的作品组成。《著作权法》第十一条规定，著作权属于作者，本法另有规定的除外。创作作品的公民是作者。由法人或者其他组织主持，代表法人或者其他组织意志创作，并由法人或者其他组织承担责任的作品，法人或者其他组织视为作者。如无相反证明，在作品上署名的公民、法人或者其他组织为作者。

2023-04-14

166人看过
保证
有关工程项目成本分析

一、成本分析在项目成本管理中的作用非常重要第一，工程成本分析活动的开展为项目管理者提供了一个重要的经济信息交流平台。项目管理不外乎两个方面，一是现场管理;二是成本管理。现场管理主要是工程进度、质量、安全，反映的是实物现状，看到的是一目了然的工程实体，比较直观;而成本管理主要是过程控制行为，形成的是内业资料，若不通过解剖分析就难以看清它的真实面貌，了解到成本管理的真实情况。分析交流可以使项目领导和各级管理人员较为详细地了解项目成本管理的基本状况和管理成效，明白项目的管理优势和存在的问题、原因，使领导心中有数，便于领导决策;同时通过分析交流相互启发，可以使企业领导和各管理部门能够在成本管理的思路上、经济运行的做法上和对某些具体问题的认识上达到高度统一，从而形成相互协调、相互促进、共同提高、良性互动的良好局面。第二，开展经济运行分析是对企业项目管理制度措施的检验和对业务人员能力考验和素质提高。分

2023-06-01

113人看过
工程造价
高估项目成本的主要原因是什么

1。客观地说，由于工程造价的动态性，每个工程从决策到竣工交付都有很长的工期。在各种因素的影响下，工程设计的变化、设备材料价格的变化、工资标准、利率、利率、汇率的变化等诸多影响预期工期内工程造价的动态因素，必然会影响工程造价的变化。因此，工程造价在整个施工期内处于不确定状态。工程的实际成本要到竣工结算时才能确定。这就使得一些“高估、算计”的承包商利用这个机会，在各个阶段增加工程造价。从主观上讲，一些承包商追求建筑产品的利润最大化。绞尽脑汁，采取各种非标准手段提高建筑产品竣工结算价格。目前主要有以下几种方法：（1）利用不合理的设计变更提高工程结算价格。（2）隐蔽工程或其他工程签证不合理，增加工程结算价格。（3）建筑工程材料，特别是装饰安装工程材料，采购价格低，结算价格高。或“次优”的最终解决方案。（4）低价投标，扩大竣工结算数量和单价，高价结算。（5）一个承包商发出几封投标介绍信，以提高投标底

2023-05-07

136人看过

法律综合知识
营业成本的构成部分包括哪几项

一、营业成本的构成部分包括哪几项营业成本是与营业收入直接相关的，已经确定了归属期和归属对象的各种直接费用。营业成本主要包括主营业务成本、其他业务成本。销售产品、商品和提供劳务的营业成本，是由生产经营成本形成的。工业企业产品生产成本（也称制造成本）的构成主要包括：1．直接材料直接材料包括企业生产经营过程中实际消耗的直接用于产品的生产，构成产品实体的原材料、辅助材料、备品备件、外购半成品、燃料、动力、包装物以及其他直接材料。2．直接工资直接工资包括企业直接从事产品生产人员的工资、奖金、津贴和补贴。3．其他直接支出其他直接支出包括直接从事产品生产人员的职工福利费等。4．制造费用企业可以根据自身需要，对成本构成项目进行适当调整。二、公司的经营范围应该如何界定公司的经营范围应该由公司章程确定。公司的经营范围由公司章程规定，并依法登记，经营范围用语应当参照国民经济行业分类标准。公司的经营范围经登记后，

2023-09-06

454人看过
业主
项目索赔的条件和证据是什么

1、索赔确认的条件如下：1。合同或者其他证据为索赔提供了法律依据，或者有证据证明有合理的依据支持索赔。2。增加的费用是由于合同期间不可预见的原因造成的，而不是由于承包商的工作失误。3。与索赔有关的费用是可辨认的或可确定的，而且就所完成的工作量而言是合理的。4。支持索赔的证据是客观和可核实的，不是基于问题管理人员的主观意见或没有支持的请求。工程索赔一般由以下费用项目组成：人工费、材料费、施工机械使用费、保证费、保险费、利息费、管理费、利润、机会利润损失等，由承包人在合同规定的索赔期限内提出索赔。6。承包人的索赔是否超过法律规定的诉讼时效。其次，索赔所需的证据关系到索赔的成败。证据不足或没有证据将导致索赔失败。索赔证据的基本要求。索赔证据的基本要求包括真实性、全面性、相关性和及时性。2。证据的类型。工程索赔审查的证据如下：（1）与工程有关的现场（现场）会议纪要和信函；（2）各种施工进度计划，包

2023-05-07

342人看过
建筑工程索赔
建筑工程索赔费用的组成是什么？

(一)人工费指列入概算定额的直接从事建筑安装工程施工的生产工人和附属辅助生产单位的工人开支的各项费用。在索赔费用中还包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的等损失费的累计，其中增加工作内容的人工费应按照计日工费计算，而停工损失费和工作效率降低的损失费按窝工费计算，窝工费的标准双方应在合同中设定。(二)设备费可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式。当工作内容增加引起的设备费索赔时，设备费的标准按照机械台班费计算。因窝工引起的设备费索赔，当施工机械属于施工企业自有时，按照机械折旧费计算索赔费用;当施工机械是企业从外部租赁时，索赔费用的标准按照设备租赁费计算。(三)材料费材料费的索赔包括：由于索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费;由于客观原因材料价格大幅度上涨;由于非承包人责任工程延期导致的材料价格上涨和超期储存的费用。材料费中应包括运输费、仓储费，以及合理的损

2023-06-04

61人看过
股份有限公司
股权交付的法律组成部分是什么

股权转让是履行股权转让协议最重要的法律行为。权益是无形财产，不能像有形财产那样以实物形式转让。其交付转让具有与实物交付转让完全不同的特点。完整有效的股权交付应包括股权变更和股权转让。各种股权，从有限公司的出资证明书到股份有限公司的股票，都有自己的所有权凭证形式。要实现股权转让，必须根据各类股权的具体形式进行相应的变更。需要指出的是，在某些情况下，所有权的变更不仅仅是双方的意志和行为。法律规定股权转让需经有关部门批准的，变更所有权必须经批准后方可实施或者生效。同时，股权转让是股权交割的另一个重要方面。权力和职能的转移，是指股东所享有的各种权利，包括参与公司管理的权利和分配公司利润的权利，实际转移给受让人。如果说所有权的变更在法律上属于股权的交付，那么权力和职能的转移实际上就是股权的交付，这两个方面共同构成了股权转让不可分割的两个方面。所有权变动的价值在于对股权的法律确认和法律风险的防范，而权

2023-05-07

418人看过

财务会计
财务会计报告的组成部分是什么

1。企业财务会计报告包括会计报表、会计报表附注和财务状况表三部分。会计报表包括：资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表。（1）资产负债表主要反映公司、企业在特定日期的财务状况；（2）利润表主要反映公司、企业在一定会计期间的经营成果，即损益情况；（3）现金流量表主要反映公司、企业在一定会计期间内现金及现金等价物的流入和流出情况；（4）所有者权益变动表反映在一定会计期间内所有者权益各组成部分的增减变动情况。三。会计报表附注：包括两项内容：一是对会计报表要素的补充说明；二是对会计报表中不能描述的其他财务信息的补充说明。根据《企业会计准则第30号--财务报表列报》，财务报表附注主要包括财务报表的编制基础、遵循企业会计准则的说明，重要会计政策的说明，重要会计估计的说明，会计政策和会计估计变更及差错更正的说明等；资产负债表、损益表、现金流量表中列示的重要项目的进一步说明流量表和所有者权益变动

2023-05-08

426人看过
刑事诉讼法
申请国家赔偿是什么救济的重要组成部分

按照法律规定，国家机关和国家机关工作人员在行使职权过程中，侵犯公民、法人和其他组织合法权益，造成损害的，受害人可以申请国家赔偿。公民可以通过行使诉权，依据刑事诉讼法、民事诉讼法和行政诉讼法，实现权利救济。司法救济一般由人民法院主导并通过公正的审判来实现。相对于其他性质的救济，司法救济在职能上具有其他救济不可替代的终局性地位。申请国家赔偿也是司法救济的重要组成部分。公民由于国家机关或其工作人员在行使国家或公共权力时给予违法行为而导致自己的权利受到损害，可以申请国家赔偿。二、申请国家赔偿需要什么材料？赔偿请求人向赔偿委员会申请作出赔偿决定，应当提供以下法律文书和证明材料：1、赔偿义务机关作出的决定书；2、复议机关作出的复议决定书，但赔偿义务机关是人民法院的除外；3、赔偿义务机关或者复议机关逾期未作出决定的，应当提供赔偿义务机关对赔偿申请的收讫凭证等相关证明材料；4、行使侦查、检察、审判职权的机

2023-06-25

144人看过