建设工程中施工人的责任包括哪些?
来源:互联网 时间: 2023-06-23 10:16:29 310 人看过

建设工程勘施工人的责任主要是使工程的质量符合约定;如果质量经检验不合格的,则发包人可以请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建;如果因此而造成逾期交付的,施工人要承担违约责任

一、工程质量返工后依然达不到标准怎么处理

工程质量返工后依然达不到标准的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第十九条第三款规定,建设工程施工合同有效,但建设工程经竣工验收不合格的,依照《民法典》第五百七十七条规定处理。

《民法典》第五百七十七条规定,当事人一方不履行合同义务或者履行义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

二、工程反索赔的法律依据

工程反索赔是指发包人向承包人提出的索赔。根据建设工程有关法律、法规的规定,由于发包人的原因,致使工程不能按约定的竣工日期,或监理人同意的延长工期竣工,或者由于承包人的原因,致使工程质量达不到约定的质量标准的,发包人应当承担违约责任,赔偿违约损失。《中华人民共和国建筑法》第五十四条规定:建设单位不得以任何理由,要求建筑设计单位或者建筑施工企业在工程设计或者施工作业中,违反法律、行政法规和建筑工程质量、安全标准,降低工程质量。 建筑设计单位和建筑施工企业对建设单位违反前款规定提出的降低工程质量的要求,应当予以拒绝。

三、合同约定的工期延误,承包人如何处理?

合同约定的工期延误,承包人处理如下:应当证明延误的原因不是自身原因造成的,否则应当承担工期延误的违约责任或者赔偿责任,承包人不应被动等待施工条件的恢复和放任损失的扩大,也不应只是口头报告或联系发包人,而应积极采取措施,根据合同约定及时向发包人提交书面报告,及时取得申请工期延误的签证,并及时收集其他造成工期延误的证据。工期延期又称为工程延误或进度延误,是指工程实施过程中任何一项或多项工作的实际完成日期迟于计划规定的完成日期,从而可能导致整个合同工期的延长,因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人应当承担违约责任。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年07月13日 12:37
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多工程反索赔相关文章
  • 承包商在工程建设中需要承担哪些责任?
    建设工程承包人承担的责任如下:1、按合同约定的日期准时进入施工现场,按时开工;2、接受发包人的监督;3、确保建设工程质量达到合同约定的标准;4、发包人经检验验收未按期付款的,承包人可以催告,经催告仍未付款的,承包人可以要求人民法院解决任何可以折价、拍卖的项目,确保自身利益不受损失。建设工程承包人抵押权效力建设工程承包人法定抵押权的行使方式是与发包人协议折价或向法院申请拍卖。承包人应当发出催告,合理期限内未支付的可以通过收集相关证据请求人民法院将该工程依法拍卖,就该工程拍卖价款受偿,或者与发包人协议将该工程折价,就该工程折价款受偿。《中华人民共和国民法典》第八百零二条因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身损害和财产损失的,承包人应当承担赔偿责任。
    2023-07-11
    377人看过
  • 工程建设程序中包括哪个阶段
    一、工程建设程序中包括哪个阶段工程建设程序中包括的阶段有:1.决策阶段。主要包括项目建议书和可行性研究报告的编制和提交。对于政府资助的项目,编制和提交项目建议书是项目建设的初始阶段。2.勘察设计阶段。调查过程:复杂工程分为初步调查和详细调查两个阶段。为设计提供了实际依据。3.施工准备阶段。4.施工阶段。建设工程必须具备建设条件,取得建设许可证,方可开工建设。新开工时间按设计文件中规定的永久性工程首次正式开工时间确定。启动时间不开槽,正式打桩。铁路、公路、水库等土方工程开工时间为正式开工时间。5.生产准备阶段生产性建设项目,在建成投产前,建设单位应当及时组织专门小组或者组织有计划地进行生产准备。6.竣工验收阶段工程竣工验收是全面评估施工成果、检验设计和施工质量的重要环节,也是建设项目投产和使用的标志。7.评估阶段是固定资产管理的一项重要内容是固定资产投资管理的最后一个环节。二、工程建设合同的
    2023-06-16
    155人看过
  • 建设工程项目施工成本管理的任务主要包括了哪些内容
    法律咨询:建设工程项目施工成本管理的任务主要包括哪些?律师回答:(1)施工成本预测;(2)施工成本计划;(3)施工成本控制;(4)施工成本核算;(5)施工成本分析;(6)施工成本考核。相关法律知识:《中华人民共和国建筑法》中有关内容的规定第五十二条建筑工程勘察、设计、施工的质量必须符合国家有关建筑工程安全标准的要求,具体管理办法由国务院规定。有关建筑工程安全的国家标准不能适应确保建筑安全的要求时,应当及时修订。第五十三条国家对从事建筑活动的单位推行质量体系认证制度。从事建筑活动的单位根据自愿原则可以向国务院产品质量监督管理部门或者国务院产品质量监督管理部门授权的部门认可的认证机构申请质量体系认证。经认证合格的,由认证机构颁发质量体系认证证书。第五十四条建设单位不得以任何理由,要求建筑设计单位或者建筑施工企业在工程设计或者施工作业中,违反法律、行政法规和建筑工程质量、安全标准,降低工程质量。
    2023-04-27
    342人看过
  • 市政工程包括哪些基础设施?
    市政工程包括城市道路、桥梁、给排水、污水处理、城市防洪、园林、道路绿化、路灯、环境卫生等城市公用事业工程,一般分为以下五个类目:1、河湖水系工程,如河道、桥梁、引(排)水渠、排灌泵站、闸桥等水工构筑物。生态环境的发展一定离不开水系列工程的建设,因此桥梁以及闸桥类的水系工程,对于人与自然的和谐起着至关重要的作用,保证人与自然生态的和谐水系工程建设必不可少。2、道路交通工程,如道路、立交、广场、交通设施、铁路及地铁等轨道交通设施;道路和广场的交通工程建设是市政工程当中的重要一项,因为道路和广场工程建设直接影响着当地经济的发展,以及人们正常的生活所需,因此道路广场类交通基础建设肩负着城市发展的重要使命;3、街道绿化工程,行道树、灌木、草坪、绿化小品。市政工程当中建筑物的城建是一个城市发展的标志,能够保证大自然生态和谐的草坪构建也显得尤为重要,因此草坪、建筑物等的绿化类工程成为了市政工程的重点项目
    2023-07-01
    457人看过
  • 施工人对建设工程质量承担的民事责任
    施工人对建设工程质量承担的民事责任需要分情况讨论,若是因施工人的原因而导致建筑工程质量不符合约定的,则发包人可要求其在在合理期限内无偿修理或者返工、改建。法律依据:《中华人民共和国民法典》第八百零一条:因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人应当承担违约责任。一、建设工程合同工程价款纠纷涉及确认时效和返还时效1、承包人主张预付款、进度款,其诉讼时效为按合同约定的支付期限提出付款要求后二年。2、承包人主张工程结算款,其诉讼时效自工程通过工程竣工质量验收、承包人提交竣工结算报告后二年,为发包人工程价款的确认时效,如工程价款结算已经确定,自确认之日后二年为承包人的返还时效,如承包人送出工程价款结算报告,发包人在二年未确认结算款,承包人的返还时效最长为4年。3、承包人主张签证、索赔增加的工程
    2023-02-26
    427人看过
  • (2) 合同中关于建设工程的规定包括哪些?
    1.工程范围。2.建设工期。3.中间交工工程的开工和竣工时间。4.工程质量。5.工程造价。6.技术资料交付时间。7.材料和设备的供应责任。8.拨款和结算。9.竣工验收。10.质量保修范围和质量保证期。常见的建设工程合同纠纷有什么问题建设工程合同常见纠纷如下:1、施工合同的有效性;2、合同无效是否结算;3、备案合同与补充协议,即黑白合同不一致,结算时应采用哪个合同作为结算依据;4、对于建设部推荐的施工合同版本通用条款中涉及的发包人逾越不结算是否认可送审价格的问题;5、工程结算采用哪些标准问题;6、诉讼中成本司法鉴定的范围;7、关于工程质量、工期和农民工利益。《中华人民共和国民法典》第七百八十八条建设工程合同是承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。
    2023-07-06
    233人看过
  • 基础设施建设包括哪些
    一、基础设施建设包括哪些1、基础建设主要是包括交通运输、机场、港口、桥梁、通讯、水利,以及城市供排水供气,供电设施和提供无形产品的服务,与教科文卫等部门所需要的固定资产建设。2、法律依据:《中华人民共和国民典法》第二百五十四条国防资产属于国家所有。铁路、公路、电力设施、电信设施和油气管道等基础设施,依照法律规定为国家所有的,属于国家所有。第二百五十五条国家机关对其直接支配的不动产和动产,享有占有、使用以及依照法律和国务院的有关规定处分的权利。第二百五十六条国家举办的事业单位对其直接支配的不动产和动产,享有占有、使用以及依照法律和国务院的有关规定收益、处分的权利。二、基础建设的意义是什么基础建设的意义:1、基础设施建设时间长,不会提供产品,不会短时间内造成新的供大于求。2、基础设施对长期经济增长有巨大作用。现在把基础设施搞好,将来经济好了,刚好可以使用。3、基础设施建设能帮助国家把过剩的生产
    2023-08-08
    406人看过
  • 承包人在建设工程中承担责任是什么
    一、按照合同约定的日期准时进入施工现场,按期开工。承包人按照合同约定的日期准时进入施工现场,按期开工是确保按时竣工的第一步。承包人应在进入施工现场前做好开工的一切前期工作,如施工方案、原材料、设备的采购、管理、使用、场地的平整、施工必备的水、电、道路的畅通等。二、接受发包人的监督。《民法典》第七百九十七条规定“发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下,可以随时对作业进度、质量进行检查。”三、确保建设工程质量达到合同约定的标准。《民法典》第八百零一条规定“因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人应承担违约责任”。《民法典》第八百零二条规定“因承包人的原因致使建设工程在合理使用期内造成人身和财产损害的,承包人应当承担损害赔偿责任。”四、发包人经检验验收未按期付款,承包人可以催告,经催告仍不付
    2023-08-17
    244人看过
  • 建设工程施工属于发包人违约的情形有哪些
    发包人违约的情形有:不按规定提供建筑施工的材料、资金等;随意增加工期、变更设计的;不按合同约定支付工款;不按约定的时间进行施工验收和质量检验等。一、什么叫工期顺延施工工期在合同订立时已约定好,工期延误会承担违约责任,在一些特殊情况,工期顺延是合法律的,知道这些工期顺延的合法情形,能避免很多纠纷,同时也能更好地维护自己的权益。工程量增加、发包人变更设计、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料、发包人未按约支付工程款、发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当都有可能导致工期顺延。二、工程合同工期顺延的情形有哪些工程合同工期顺延的情形有:1、发包人未按合同约定时间开工的,以实际开工时间作为工期的起算点,工期向后顺延相应迟延开工的时间。2、虽然进场,但开工条件不具备的。如达不到开工的客观条件或者法定条件,如工地未满足合同约定的开工要求,法律上相关审批手续未办妥等。3、发包人未按
    2023-03-07
    260人看过
  • 建设工程中违法分包转包的由谁承担用工责任
    在建设工程违法层层转包,违法分包中发生的劳动、劳务报酬、工伤保险待遇、人身损害赔偿等纠纷的,实际施工人与实际施工人的上一层具有用工主体的单位需承担连带责任,具备用工主体的单位不得以与劳动者无劳动关系进行抗辩。违法分包转包的认定办法转包是指承包人在承包工程后,又将其承包的工程建设任务转让给第三人,转让人退出现场承包关系,受让人成为承包合同的另一方当事人的行为。由于转包容易使不具有相应资质的承包者进行工程建设,以致造成工程质量低下、建设市场混乱,所以中国法律、行政法规均作了禁止转包的规定。根据《建设工程质量管理条例》第七十八条的规定:违法分包,是指下列行为:(一)总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的;(二)建设工程总承包合同中未有约定,又未经建设单位认可,承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的;(三)施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的;(四)分包单
    2023-07-25
    199人看过
  • 建设工程施工的安全责任由谁承担
    建设工程施工的安全责任由谁承担?施工企业的法人是主要安全责任人施工现场的安全由施工单位负责,实行施工总承包的工程项目,由总承包单位负责,分包单位向总承包单位负责,服从总承包单位对施工现场的安全管理。总承包单位和分包单位应当在施工合同中明确安全管理范围,承担各自相应的安全管理责任。总承包单位对分包单位造成的安全事故承担连带责任。建设单位分段发包或者指定的专业分包工程,分包单位不服从总包单位的安全管理,发生事故的由分包单位承担主要责任。安全是指不受威胁、没有危险、危害、损失。人类的整体与生存环境资源的和谐相处,互相不伤害,不存在危险、危害的隐患,是免除了不可接受的损害风险的状态。安全是在人类生产过程中,将系统的运行状态对人类的生命、财产、环境可能产生的损害控制在人类能接受水平以下的状态。安全,是人类的本能欲望。中国人一向以安心、安身为基本人生观,并以居安思危的态度促其实现。因而视安全为教育的一
    2023-06-15
    75人看过
  • 工程质量责任主体的责任包括哪些工程质量责任?
    工程质量责任主体对工程质量有如下责任:1、建设单位是工程质量的第一责任人,对建设工程质量全面负责;2、勘察设计单位必须按照工程建设的强制性标准进行勘察设计,并对勘察设计的质量负责;3、施工单位对建设工程的施工质量负责;4、工程监理单位应当依照法律、法规和有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同,代表建设单位对工程施工质量进行监理,并对施工质量承担监理责任。根据规定,建设工程质量责任主体由建设行政主管部门给予行政处罚,并且其不良记录,包括勘察、设计、施工、施工图审查、工程质量检测、监理等单位的不良记录,应作为建设行政主管部门对其进行年检和资质评审的重要依据。建设工程质量责任主体包含什么人目前我国常见的建设工程质量问题主要有混凝土构件裂缝、屋面渗漏、地面起壳起砂等,从建设工程参与主体上对造成上述质量问题的原因作划分,主要有建设单位的原因、勘察单位的原因、设计单位的原因、施工单位的原因和监理单位
    2023-07-07
    99人看过
  • 发包人在工程勘察设计合同中的违约责任包括
    法律咨询:建设工程勘察设计合同中发包人的违约责任是什么?律师回复:(1)雇主延迟付款。发包人应按合同约定的金额和时间向设计人支付设计费。每逾期一天,发包人应承担2‰的滞纳金,设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30日的,设计人有权暂停下一阶段工作,并书面通知发包人。(2)审批的延误。发包人上级或设计审批部门不批准设计文件或者合同项目暂停的,视为发包人风险。设计人提交合同约定的设计文件和有关资料后,视为设计人已完成全部设计任务,发包人按合同约定结清全部设计费用。(3)因发包人原因要求终止合同。①在合同履行期间,发包人要求终止或者解除合同,设计人未开始设计工作的,发包人支付的定金不予退还;设计工作已经开始的,发包人根据设计人的实际工作量,支付舞台设计费的一半,不足一半的,支付一半以上的,全额支付舞台设计费。相关法律知识:《中华人民共和国建筑法》第三十一条受监理的建设工程,由建设单位委托具有相
    2023-05-07
    120人看过
  • 建设工程款结算方式包括哪些
    一、建设工程款结算方式包括哪些1、分段结算。这是指对于当年开工但当年不能竣工的项目,按照其工程形象进度划分不同阶段进行结算,其那个工程价款可以在每月预支。2、竣工后一次结算。对于规模较小的项目,可实行工程价款每月预支,那么竣工后一次结算的方式。3、按月结算。4、结算双方约定的其他的这个结算方式。《民法典》第八百零七条,发包人未按照约定支付价款的,承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的,除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外,承包人可以与发包人协议将该工程折价,也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。二、什么是建设工程结算建设工程结算亦称建设工程竣工结算是指建筑安装工程竣工后,施工企业向建设单位办理竣工工程价预结算的文件。编制建设工程结算必须严格遵守国家和地区的有关规定,实事求是地按实际完成的工程量付款。三、建设工程结算的范围
    2023-06-07
    234人看过
换一批
#工程建设
北京
律师推荐
    展开
    #工程反索赔
    相关咨询
    • 中建建设工程分包责任纠纷有哪些
      陕西在线咨询 2022-12-13
      1、建设工程分包责任纠纷可以通过和解、协商、仲裁、诉讼处理。当事人可以按照平等互利的原则私下进行和解,和解不成可请第三方加以协商解决;协商不成时可以根据分包合同的约定交由指定机构进行仲裁或者向人民法院提起诉讼。 2、法律依据;《仲裁法》 第二条平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权益纠纷,可以仲裁。
    • 发包人造成工程停建的责任包括哪些
      湖北在线咨询 2022-11-20
      因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。 《民法典》第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
    • 建设工程挂靠施工对外民事责任的承担,包括
      山东在线咨询 2021-11-20
      建筑工程挂靠施工,是指为进行工程建设不具备相应施工资质的施工人员(即挂靠人员)借用有资质的施工企业(挂靠人员)的资质,向挂靠人员缴纳管理费,承包工程,进行施工施工的行为。承担上游发包人的民事责任 在建设程中,挂靠人未按约定履行施工合同义务,逾期交付工程或者不符合约定给发包人造成损失纠纷的,发包人应当追究挂靠人和挂靠人。依据合同相对性原则,被挂靠人作为的对方,承担民事责任,应当是理所当然的。挂靠人作
    • 建设工程总包合同中,发包人可以与承包人签订哪些建设工程施工合同
      河南在线咨询 2022-03-28
      第二百七十二条【总包与分包】发包人可以与总承包人订立建设工程合同,也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个承包人。 总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意,可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担连带责任。承包人不得将其承包的全部
    • 建筑工程的共用设位和共用设施包括哪些
      河北在线咨询 2022-03-20
      (一)共用部位:一般包括建筑物的基础、承重墙体、柱、梁、楼板、屋顶以及外墙、门厅、楼梯间、走廊、楼道、扶手、护栏、电梯井道、架空层及设备间等; (二)共用设备:一般包括电梯、水泵、水箱、避雷设施、消防设备、楼道灯、电视天线、发电机、变配电设备、给排水管线、电线、供暖及空调设备等; (三)共用设施:一般包括道路、绿地、人造景观、围墙、大门、信报箱、宣传栏、路灯、排水沟、渠、池、污水井、化粪池、垃圾容