甲方:
乙方:
为了保证解决_____________村受益区_______户,_______人的饮水水质问题,让群众早日喝上安全健康的自来水,为确保该自来水工程的顺利实施,保质保量如期完成,经请示领导同意,村民代表大会决议通过,现决定同意将此工程承包给乙方实施,为明确甲乙双方的权利与义务,经协商一致同意签署以下施工协议:
(一)工程建设内容及质量要求:
工程建设内容:水池、机房、水表、管材购置及安装,提水设备等。工程质量要求:严格按照甲方提供的县水利局工程有关资料进行施工;进户管道到户穿墙后安装米,用户穿墙打孔由户主自己负责。
(二)计价方式:
工程实施实行包工包料,总价承包,工程总造价以水利局预算为准,其中村自筹资金:______万元,余下缺口由乙方负责争取到位,村里积极配合。工程合价为:_______万元。
(三)付款方式:
工程开工完成土建工程(水池及机房),由甲方从自筹资金中付工程进度款给乙方,工程完工县水利局验收合格后,由甲方把县水利局人饮办下拔资金全部付给乙方,并开具正式税务发票结算。
(四)工程施工期限:
该工程总工期为天(雨天除外)。
(五)甲乙双方的责任及义务:
1、甲方必须提供乙方良好的施工环境即三通(水、电、路通)。
2、甲方必须协调处理好非乙方引发各种矛盾纠纷。
3、管网工程所经田地由甲方安排好,不得影响乙方施工。
4、甲方必须按照工程款支付方式拨付工程款给乙方,否则乙方有权停工或让水厂停业。
5、甲方必须及时完成筹工筹劳工程,在乙方管网铺设前应完成群众自筹款收取,不得影响乙方施工。(进户管道开挖由受益户负责)。
6、甲方负责工程质量监督,如需改变工程建设设计,必须及时通知乙方,如有延误工期,乙方施工日期顺延。
7、甲方必须协助乙方管理好工程材料,如发现此工程受益群众有偷盗材料现象,应由甲方作出处罚决定,偷盗人赔偿乙方损失。
8、乙方必须严格按照工程安全施工条例,进行安全文明施工,工程出现的一切安全事故由乙方负责。
9、乙方所购工程材料必须严格按照县水利局提供的品牌及技术要求进行购置及安装。
10、乙方必须严格按照甲方的工程质量要求进行施工,如有质量问题,甲方有权责令停工及停拔工程款,并要求乙方限时整改到位。
11、乙方必须在工程施工期限内完成工程承包内容,不得延误工期,每延误一天罚款按工程总价的计算。
12、乙方在施工当中必须遵循当地风俗习惯,不得制造群众矛盾。
(六)本协议一式三份,甲、乙双方各执一份,监证方一份,本协议甲、乙双方签字生效。
甲方:
乙方:
年月日
无论是何种类型的工程合同,都是我们在日常的生活中常见的民事合同的类型,此时我们应当注意相关的工程合同的签订条件以及工程合同的签订程序等。
-
饮水工程承包合同如何书写?
239人看过
-
彩钢工程承包合同书如何书写?
247人看过
-
彩钢工程承包合同书如何书写?
123人看过
-
包工工程承包合同范本如何书写?
483人看过
-
彩钢工程承包合同如何书写?
167人看过
-
水电工程承包合同协议书怎么写?
62人看过
工程承包是指企业(承包商)通过投标等方式承接各类建筑工程的施工任务,并承担工程施工质量、安全、进度、造价等责任和风险的一种承包方式。 在建筑工程领域,工程承包是一种常见的业务模式,包括总承包、专业承包、劳务分包等多个层次。 工程承包企业需要... 更多>
-
如何写绿化工程承包合同书重庆在线咨询 2023-02-23绿化工程承包合同书首先要需要写明发包方和承包方的基本信息,然后针对工程概况、期限、造价、价款的支付和结算、工程质量和检查验收、双方的权利与义务、违约责任以及争议解决的方式等做出具体规定,最后由双方签字盖章、注明日期。
-
建筑工程施工承包合同书如何写台湾在线咨询 2021-12-04建筑工程施工合同一般可以写明以下要点:一、工程发包人和承包人的信息;二、工程概况,如工程名称、工程地点、工程具体内容等。;三、承包范围;第四,合同工期,即开工日期和竣工日期;第五,合同价格和价格形式;第六,项目主要负责人。《最高法院建设合同司法解释》第十条建设工程合同解除后,已完成的建设工程质量合格的,发包人应当按照约定支付相应的工程价款;已完成的建设工程质量不合格的,参照本解释第三条处理。
-
承包工程合同如何写?天津在线咨询 2022-08-14工程外包合同甲方:乙方:甲方将工程委托乙方施工,协议如下: 1.工程名称: 2.工程地址: 3.工程施工内容:。 4.工期要求:工作日开工日期:年月日竣工日期:年月日5.施工费用:1)、承包方式:2)、本合同内容总工程施工费:人民币元整)¥元)。 6.付款方式:乙方进场施工日开始甲方应预付总工程款的%人民币元整工程款;工程竣工并验收合格后(竣工后一周未验收视为验收合格),一周内付给乙方应得剩余工程
-
房屋建筑工程承包合同书如何写浙江在线咨询 2023-05-26一、房屋建筑工程承包合同书如何写 房屋建筑工程承包合同书应写明发包人与承包人条款、工程名称和范围、施工准备条款、施工组织设计和工期、工程质量和检验条款、价款及其支付、材料及设备供应、竣工验收与结算条款、违约责任及索赔条款、保修责任等。 二、建筑工程承包发包方的责任应该如何认定 建筑工程承包发包方的责任认定方式如下: 1.技术保证责任。 2.施工监督责任。 3.误工赔偿责任。 4.验收结算责任。 5
-
如何写水电工程安装施工劳务承包合同黑龙江在线咨询 2022-11-20水电安装承包劳务合同如下: 甲方: 乙方: 根据有关法律、法规、遵循平等自愿、公开和诚信的原则,经双方充分协商,就工程水电工劳务承包一事达成如下协议: 一、发包方式 甲方将相关工程水电安装劳务一事,以包工的形式发包给乙方承包。 二、发包单价及工作内容 甲方将本工程的水电安装劳务一事以元/m2的单价发包给乙方,工作内容包括图纸上属水电安装范畴的有关事项(给水到户、电到户、客厅负责预埋管子)及本工程工