甲方独立分包,通常情况下,是指在建筑工程施工过程中,对于总承包合同以外的专项/专业工程及材料、设备、服务采购、供应、安装、施工,由业主直接选定专项/专业分包单位进行施工或选定供应商,服务商提供材料、设备、服务的行为。
甲方独立分包单位与总承包单位没有合同关系,二者的施工范围也不尽相同,总承包单位无权选择甲方独立分包单位,只是出于工程协调的方便,业主一般会要求总承包单位就分包工程给予甲方独立分包单位一定的协助和配合。因此,总承包单位只负责配合、协助甲方独立分包单位的工作,甲方独立分包单位在施工中所出现工期、质量等问题均与总承包单位无关。
根据建设工程索赔的定义,总承包单位在建设工程的实施过程中,凡是非自身原因造成的工期延期、费用增加,均可以要求业主补偿损失。因此,如果工期延误、费用增加是由于甲方独立分包单位的原因而非总承包单位自身的原因造成的,总承包单位就可以基于其与业主之间订立的施工合同,向业主进行建设工程索赔。
对总承包单位而言,当出现甲方独立分包单位原因造成的工期延误和费用增加时,要积极收集相关证据,并可以在之后的索赔中提出用以支持自己的主张。
一、特殊的甲方独立发包
在实践中还有一种常见的情形,就是总承包合同中约定了部分的甲指分包项目,并约定总承包单位应当与甲方指定的分包商签订分包合同,但在履行过程中,总承包单位因种种原因,不愿跟分包单位签订分包合同,业主便直接与分包单位签订施工合同。在这种情况下,该分包单位往往也被认定为甲方独立分包。
首先,从合同关系角度来看,施工合同系由业主与分包单位直接签订,总承包单位不是分包合同的一方,不承担分包合同的权利义务,根据合同的相对性原则,应认定为业主独立分包。至于总承包单位违反总承包合同约定拒绝与分包单位签订合同的行为则是另外一个层面的问题,业主可依总承包合同追究总承包单位的违约责任,但不应以此认定为甲指分包。
其次,从实际履行来看,分包单位施工的工程将由业主直接进行验收,分包单位的工程款将由业主直接支付,总承包单位与分包单位并不产生直接的权利义务关系,从这个角度讲,也应当认定为业主独立分包。
在这种模式下,我们建议总承包方在向业主索赔时需要注意:
第一,在业主和分包单位签署合同后,由总承包单位主动给业主发函,明确双方将合同约定的甲指分包项目变更为甲方独立分包。
-
借款合同一般情况下谁为甲方
210人看过
-
独立董事应在哪些情况下发表独立意见
123人看过
-
桩基工程甲方能否单独发包
441人看过
-
一般情况下的承包方的建筑工程结算审计
490人看过
-
一般情况下法院立案要多久
302人看过
-
一般情况下,可能将孩子判归女方抚养的情况
325人看过
实际履行是指合同当事人一方,应按照合同规定的标的履行其义务。 如果在合同履行过程中出现了履行障碍,则当事人应该继续按照合同的约定履行其义务,直到合同履行完毕为止 实际履行有助于维护合同的稳定性和可执行性,同时也能够保护当事人的合法权益。... 更多>
-
分公司可以独立签订合同的一般情况下台湾在线咨询 2023-02-08分公司虽然不具备独立的法人资格,但是依照法律的规定进行登记,取得了营业执照,具备了经营经格,可以以自己的名义签订经济合同,但一般要在公司的授权范围内进行,司法实践中一般不会因为是分公司签订的合同而认定无效。
-
一般情况下在我国发包方是哪些意思山东在线咨询 2022-07-29“发包”这个词一般多用于工程方面,它也不是书面词汇,这只是人们的别称,实际上它是指的是承包项目的甲方。 比如说;甲方有一个项目需要找一个承包单位(也就是乙方)来做。甲方就得把这个项目发包给乙方,所以人们俗把甲方称之为“发包方”。 比如:建设单位想盖1栋楼,以投标的方式确定总承包单位,负责工地的管理,付给总包管理费。请监理公司对工程质量进行监督。
-
一般情况下集体户口单独立户要如何去立?云南在线咨询 2022-08-04本人持单位集体户口卡、身份证、1寸证件照片、房屋产权证到房屋所在地的派出所申请单独立户。不明之处可联系辖区派出所户籍室或市公安局人口管理支队。
-
甲方独立分包由谁管理海南在线咨询 2021-12-18甲方独立分包由分包方向甲方管理。如果乙方也有过错的,那么也要承担相应责任。甲方指定分包不需要总包单位管理,但总承包合同约定外的分包须经建设单位认可。分包是指建筑工程总承包单位将承包工程中的部分工程,发包给具有相应资质条件的分包单位的行为。一个主体工程只能有一个承包方,在发包方同意的基础上将非主体工程部分分包给其他有资质的分包人。
-
一般情况下一般情况下两个地方的人员发生了意外, 应该由哪一方起诉湖南在线咨询 2022-03-04谁说了都不一定算。按民事诉讼法第21、22条的规定,按具体情形确定管辖法院。《中华人民共和国民事诉讼法》第二十一条对公民提起的民事诉讼,由被告住所地人民法院管辖;被告住所地与经常居住地不一致的,由经常居住地人民法院管辖。对法人或者其他组织提起的民事诉讼,由被告住所地人民法院管辖。同一诉讼的几个被告住所地、经常居住地在两个以上人民法院辖区的,各该人民法院都有管辖权。第二十二条下列民事诉讼,由原告住所