工期索赔及程序要求-法师兄

工期索赔及程序要求

来源：法律编辑整理时间： 2023-03-16 21:31:27 328 人看过

(1)概述在工程施工中，常常会发生一些不能预见的干扰事件使施工不能顺利进行，使预定的施工计划受到干扰，造成工期延长，这样，对合同双方都会造成损失。工期索赔是双面的，承包方的工期索赔和发包方的工期反索赔。承包方的工期索赔：指工期延误属于发包方责任时，承包方提出的索赔要求，承包方工期索赔的目的通常有两个：一是免去或推卸自己对已产生的工期延长的合同责任，使自己不支付或尽可能不支付工期延长的罚款;二是进行因工期延长而造成的费用损失的索赔。这不是本文所讨论的重点。发包方的工期延误反索赔：指工期延误属于承包方责任时，发包方对承包方进行索赔，即由承包方支付延期竣工违约金。发包方在确定违约金的费率时，一般要考虑以下因素：本盈利损失;由于工期延长而引起的贷款利息增加;工程拖期带来的附加监理费;由于本工程拖期竣工不能使用，租用其他建筑时的租凭费。违约金的计算方法，在每个合同文件中均有具体规定，一般按每延误一天赔偿一定的款额计算，累计赔偿额一般不正超过全同总额原10%。

(2)程序要求当发包方未能按合同约定履行自已的各项义务以及应由发包方承担的其他情况，造成工期延误、承包方不能及时得到合同价款及承包方的其他经济损失，承包方可按下列程序以书面形式向发包方索赔：

1、索赔事件发生28天内，向工程师发出索赔意向通知;

2、发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期和(或)补偿经济损失的索赔报告及有关资料;

3、工程师在收到施工单位送交的索赔报告及有关资料后，于28天内给予答复，或要求施工单位进一步补充索赔理由和证据;

4、工程师在收到施工单位送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对施工单位作进一步要求，视为该顶索赔已经认可;

5、当该索赔事件持续进行时，施工单位应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了28天内，向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告，索赔答复程序与

3、4规定相同。建设单位的反索赔的时限与上述规定相同。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多违约金相关文章

保险理赔
海事保险理赔及索赔程序

海事保险理赔及索赔是海上保险事故发生时一个问题两个角度的保险争议解决方式的法律用语。索赔是被保险人依据海上保险合同所享有的重要权利，当保险标的发生海上保险合同项下的保险事故造成损失或对此损失负有责任时，被保险人有权向海上保险人要求赔偿或追偿。但被保险人在向海上保险人行使索赔权时应当履行相应的义务并遵守法定程序。理赔是保险人在知悉发生保险事故并调查确认法律责任归属后，审查索赔材料，作出赔付、部分赔付或拒赔等决定的法律行为。理赔是保险人应尽的保险义务，也是保险人完善经营管理的重要措施。海上保险的理赔应遵循一些基本原则。1.以海上保险合同为依据的原则。海上事故发生后，是否属保险责任范围、是否在保险期限内、保险赔偿金额多少、免赔额的确定、被保险人自负责任等等均依据保险合同确定的责任。2.合理原则。海上保险人在处理保险赔偿时，要以保险合同为依据并注意合理原则，因为海上保险合同条款不能概括所有情况。3

2023-06-09

65人看过
法律综合知识
工程索赔流程及范围

一、工程索赔流程及范围在工程实施过程中，当承包方因发包方原因遭受经济损失时，有权提出索赔。1．工程索赔的流程通常遵循《建设工程通用条款》的规定，即在索赔事件发生后28天内，承包方需向工程师提交详细的索赔报告和相关资料。工程师在收到报告后的28天内需给予答复或要求承包方补充索赔理由和证据。2．索赔的范围包括但不限于人工停工费、机械停工费、已完成工程的人工、材料、机械设备支出，以及因停工产生的各项管理费用、利息、保险费用和可能的履行合同可得利益损失。这些索赔项目都需要在签证确认的停工、窝工损失和增加费用范围内进行。二、工程停工索赔范围工程停工的索赔范围根据停工的性质不同而有所区别。1．对于临时停工，索赔通常包括人工停工费和机械停工费。2．而对于中途停工退场的情形，索赔范围则更为广泛，包括停工前已完成工程的人工、材料、机械设备的全部支出，以及由此产生的各项管理费用、利息、保险费用，甚至还包括可能

2024-07-24

392人看过
债权人
工程索赔是否有上限要求

一、工程索赔是否有上限要求目前并没有法律明确规定工程施工合同违约金最高赔偿上限。通常这个违约金比例不得超过工程施工实际损失的30%，如果过高，那么法院在进行处理的时候会给予降低的。《民法典》第八百零七条【发包人未支付工程价款的责任】发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。二、惩罚性与赔偿性违约金的区别惩罚性违约金。惩罚性违约金，是固有意义上的违约金，又称违约罚。此种违约金于违约时，债务人除须支付违约金外，其他因债之关系所应负的一切责任，均不因之而受影响。债权人除得请求违约金外，还可以请求债务履行或者不履行所生之损害赔偿。赔偿性违约金。赔偿性违约金，是当事人双方预先估计的损害赔偿总额，

2023-06-17

408人看过
重婚
承租人如何要求延期交房及索赔

房屋交房延期索赔如下：购房人与开发商签订的房屋买卖合同中已约定逾期交房违约金金额的，可以依据合同约定的金额要求开发商赔偿违约金；合同中没有约定或约定不明确的，可以按照已交房款总额乘以同期银行贷款利率及逾期时间索赔。小三如何索赔1、小三如果有法定要求索赔的情形的，可以向人民法院起诉索赔。但是如果小三是因为和出轨者之间的男女关系为由索赔的，一般是不能得到支持的，因为只有经过合法婚姻登记的夫妻中的无过错方有权请求损害赔偿。2、法律依据：《中华人民共和国民法典》第一千零九十一条有下列情形之一，导致离婚的，无过错方有权请求损害赔偿：（一）重婚；（二）与他人同居；（三）实施家庭暴力；（四）虐待、遗弃家庭成员；（五）有其他重大过错。《民法典》第五百八十二条履行不符合约定的，应当按照当事人的约定承担违约责任。对违约责任没有约定或者约定不明确，依据本法第五百一十条的规定仍不能确定的，受损害方根据标的的性质以

2023-08-18

283人看过

期房
期房转卖的手续要求及程序

期房转卖所需的手续条件如下：1、必须有有效的商品房预售合同。转让合同以预售合同为基础，预售合同无效，转让合同无效；2、标的物为正在建设但尚未竣工的商品房；3、必须征得银行同意；4、应当通知开发商；5、预购人与下手买方签订转让合同，并办理相关手续。银行与预售人之间形成了借贷法律关系和抵押法律关系，相应的银行是债权人和抵押权人。抵押权是物权，物权有追及力。无论抵押物转移到谁手中，抵押权人都可以行使抵押权。根据《中华人民共和国城市房地产管理法》规定，抵押人转让抵押物未经抵押权人同意，转让合同无效的规定。在借贷法律关系中，债务人转让债务必须征得债权人同意，否则转让无效。可见，银行的同意是基于银行与预售人之间的贷款关系，而不是抵押关系，这一点必须明确。期房转卖需要什么手续期房转卖需要的手续有：（一）未全部付清房款的第一预购人应与开发商办理变更手续、解除预售合同，由受让人与开发商重新签订期房购买合同；

2023-07-02

111人看过
刑事申诉
申诉的程序及要求

一、申诉的程序及要求刑事案件申诉程序1、刑事申诉的立案。《暂行规定》的第6条规定：人民法院收到申诉后，均应登记，认真审阅。原审人民法院审查、处理刑事申诉，均应立卷。2、刑事申诉的审查。人民法院或人民检察院接受申诉后应进行全面审查，不应受申诉人提出的申诉理由的限制。审查的内容应包括：（1）案件事实。（2）适用法律是否正确。3、审查结果的处理。原终审人民法院对刑事申诉进行审查后，认为原判决、裁定正确的，则说服、教育申诉人，使其服判息诉；对坚持无理申诉的，可以用书面通知驳回。并告之申诉人不能再行申诉。审查后，如果发现原判确有错误需要重新审判的，应按审判监督程序另行组成合议庭进行再审。二、刑事案件申诉程序具体规定刑事案件申诉适应用刑事诉讼中的程序问题，也适用于对发生法律效力的判决不服的救济。主要是在刑事诉讼法中规定。《刑事诉讼法》第二百四十一条当事人及其法定中国人、近亲属，对已经发生法律效力的判决

2023-06-07

114人看过
业主
什么是工程索赔程序

索赔提出在工程实施过程中发生索赔事件，或承包人发现索赔机会后，首先提出索赔意向，即在合同规定的时间内，及时将索赔意向通知发包人或工程师，并向对方表明其保留请求权的请求愿望、请求或声明，这是请求程序的第一步。承包人向发包人提出的索赔，应在索赔事件发生后，根据正当的索赔理由，持证明索赔事件发生的有效证据，按合同约定的时间向发包人提交索赔通知。发包人应按合同约定的时间答复和确认承包人提出的索赔。根据招标文件的有关规定和合同要求，提出索赔意向书。意向书应包括索赔桩号（构筑物名称）、索赔原因和依据、事件开始日期和估计损失，无详细的计算资料和证明。这样监理工程师就可以通过意向书对整个事件的起因、地点和索赔方向有一个大致的了解。索赔资料的准备在索赔资料的准备阶段，主要工作包括：跟踪调查事件，掌握事件的详细过程；分析事件发生的原因，明确各方责任，确定索赔依据；调查、分析和计算损失和损害，明确各方责任，确定

2023-05-02

113人看过
鉴定结论
施工过程中有哪些索赔要求

施工中提出的索赔主要有：首先，工程质量索赔；其次，工程进度索赔；最后，工程保修款。一、没有工程量清单是否可以招标没有工程量清单不可以招标。对于一些需在短时间内就要动工的项目，进行工程招标时，由于时间关系，未能及时提供工程量清单，可以用下浮率来投标，即投标单位报一个下浮率，以后工程量清单出来了，按中标下浮率进行结算。工程量减少索赔的规定是：工程量减少不会导致施工方损失，也就没办法索赔，工程量减少是否可以索赔需要看合同对于工程量上下浮动比例是否有约定不调价，没有或者超出该比例是可以要求索赔的，因为发包方减少工程量已构成违约，而且承包方的报价是考虑项目整体法量和施工内容的，一方违约给另一方造成损失的，另一方可以要求赔偿。二、建筑工程承包清工合同的内容是什么建筑工程承包清工合同的内容是什么建筑工程承包清工合同的内容是：发包人与承包人条款、工程名称和范围、施工准备条款、施工组织设计和工期、工程质量和

2023-03-02

339人看过

鉴定结论
工伤赔偿申请流程及要求

劳动工伤赔偿首先要在工伤发生后1个月内由单位申报工伤。如果单位不申请，个人可以在受伤后1年内自己提出申请。然后确定工伤程度，伤残程度需要到专业鉴定中心鉴定，然后根据鉴定结果确定具体的赔偿金额。申报流程：申请人应向劳动行政部门申请工伤认定并提供相关材料。而保险部门将在收到申请后的15天内进行审核。符合条件的予以受理，不属于条件的会通知申请人。如果申请材料不齐全的，也会通知申请人在30日内补齐。私人劳动工伤赔偿程序1、由工伤职工所在单位填写《劳动鉴定申请表》，申请劳动鉴定。特殊情况，职工可直接申请；2、提供历次病、伤、残医院治疗的原始病历，属因工伤残的，需持工伤事故调查报告及有关材料；3、劳动鉴定委员会应认真审定申请及附件材料，对资料不全或情况不明的不予受理；4、对符合条件的，统一安排鉴定，并把鉴定的时间、地点、人员提前通知企业及有关人员；5、劳动鉴定委员会应当委托符合条件的医疗卫生机构或者聘

2023-07-01

257人看过
业主
工程索赔的程序都有哪些，工程索赔的主要依据是什么

一、工程索赔的程序都有哪些工程索赔的基本程序包含提出索赔要求、报送索赔资料和索赔报告、协商解决索赔问题、调解、诉讼。1、提出索赔要求当出现索赔事项时，索赔方应在索赔事项发生后的28天内以书面信件正式发出索赔通知书，声明索赔权利。如果逾期再报，其索赔要求可能遭到拒绝。2、报送索赔资料和索赔报告在正式提出索赔要求以后，索赔方应抓紧时间准备索赔资料，编写索赔报告，并在下一个28天以内正式提交索赔报告。如果索赔事项的影响是持续存在的，事态还在发展，则每隔28天报送一次补充资料。最后在索赔事项结束后的28天以内报送最终索赔报告，提出具体的索赔款额或工期延长天数。3、协商解决索赔问题协商是指合同双方在自愿、互让互谅的基础上，按照工程项目的合同文件，通过友好谈判解决工程中产生的索赔问题，因此也被称为协商谈判。4、调解当双方不能通过友好协商解决索赔问题时，可以按照施工合同专用条款的规定，请有关部门进行调解

2023-06-07

471人看过
工伤医疗待遇
工伤赔偿的程序与要求

工伤工厂规定的赔偿标准包括医疗费用和住院伙食补贴。医疗费用必须符合工伤保险诊疗项目目录、工伤保险药品目录和工伤保险住院服务标准。住院伙食补贴按出差伙食补贴标准给予，外地医疗交通费、住宿费、康复治疗费、辅助器具费等也列入其中。此外，还提供停工留薪工资、生活护理费、一次性残疾补贴、残疾津贴、一次性死亡补贴等。在工伤工厂,规定的赔偿标准包括以下两个方面:1.医疗费用。工伤治疗所需的费用必须符合工伤保险诊疗项目目录、工伤保险药品目录和工伤保险住院服务标准。2.住院伙食补贴。职工住院治疗工伤的，所在单位按照本单位出差伙食补贴标准给予住院伙食补贴；3、外地医疗交通费、住宿费，康复治疗费，辅助器具费；4、停工留薪工资；5、生活护理费；6、一次性残疾补贴，残疾津贴，一次性残疾就业补贴和一次性工伤医疗补贴；7、丧葬补贴，支持亲属抚恤金，一次性死亡补贴。工伤住院的伙食补贴标准是什

2023-09-07

187人看过
行政复议程序
行政复议程序及要求

行政复议程序行政复议的具体程序分为申请，受理、审理、决定四个步骤:一、申请1、申请时效。申请人申请行政复议，应当在知道被申请人行政行为作出之日起60日内提出(法律另有规定的除外)。因不可抗力或者其他正当理由耽误法定申请期限的，申请期限自障碍消除之日起继续计算。2、申请条件。(1)申请人是认为行政行为侵犯其合法权益的相对人;(2)有明确的被申请人;(3)有具体的复议请求和事实根据;(4)属于依法可申请行政复议的范围;(5)相应行政复议申请属于受理行政复议机关管辖;(6)符合法律法规规定的其他条件。3、申请方式。申请人申请行政复议，可以书面申请，也可以口头申请;口头申请的，行政复议机关应当当场记录申请人的基本情况、行政复议请求、申请行政复议的主要事实、理由和时间。4、行政复议申请书。申请人采取书面方式向行政复议机关申请行政复议时，所递交的行政复议申请书应当载明下列内容:(1)申请人如为公民，则

2023-06-02

148人看过

法律综合知识
工伤认定申请程序及材料要求

一、工伤认定申请程序及材料要求工伤认定申请程序及材料要求：1．事故伤害发生之日起30日内向劳动保障行政部门申请工伤认定；2．认定为工伤后，向劳动能力鉴定委员会申请伤残等级鉴定；3．持鉴定结论向社保部门申请工伤待遇，获得工伤赔偿所需材料：工伤认定申请表；与用人单位存在劳动关系的证明材料；医疗诊断证明或者职业病诊断证明书。二、工伤认定可以找律师吗工伤认定可以委托律师，因为根据《工伤保险条例》第十八条规定，职工进行工伤认定需要提交工伤认定的相关材料，当事人可以委托律师进行收集，但这种情况一般自己也可以收集。用人单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起30日内申请；用人单位未申请的，工伤职工或者其近亲属、工会组织在事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起1年内申请。三、工伤鉴定达不到伤残怎么赔偿工伤达不到伤残等级可以按照以下标准进行赔付：1．因工伤发生的全部医疗费应由单位先垫

2023-07-24

419人看过
公司注册程序
公司注册程序及要求

将注册资本实缴登记制改为认缴登记制。也就是，除法律、行政法规以及国务院决定对公司注册资本实缴有另行规定的以外，取消了关于公司股东（发起人）应自公司成立之日起两年内缴足出资，投资公司在五年内缴足出资的规定；取消了一人有限责任公司股东应一次足额缴纳出资的规定。转而采取公司股东（发起人）自主约定认缴出资额、出资方式、出资期限等，并记载于公司章程的方式。著作权登记取得制度的规定以登记作为著作权取得和保护前提条件的国家，其著作权法以强调著作权人的经济利益为主，作品固定于载体之上是进行商业交易的前提条件，因此，这些国家著作权法对作品的形式要件作了限制。并且，为保护固定于载体之上的作品权利，还要求对这些作品进行登记。著作权登记制度的出现对防止他人对作品的擅自复制起到积极的作用。法国学者安德烈弗朗松解释著作权登记制度产生的原因时，认为在英美法系法律理论中，人们为了公众的利益才鼓励作者发表自己的作品。因此根

2023-07-16

201人看过