内销商品房买卖契约
来源:互联网 时间: 2023-06-10 21:31:28 150 人看过

卖方(以下简称甲方):_________

买方(以下简称乙方):_________

甲方按照《_________市实施<中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例>办法》的规定,通过_________方式,取得_________市_________区(县)_________地块的土地使用权,土地面积为_________平方米,土地使用年限_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止,国有土地使用证号为_________.甲方在上述地块上建设的_________,现已具备规定的预售条件,经_________市房地产管理局批准,准予上市预售,_________市商品房销售许可证号为_________.

乙方自愿购买甲方的_________房屋,甲方已于_________年_________月_________日收到乙方预购房屋的定金_________元。双方经友好协商,就上述房屋的预售预购事项,订立本契约。

第一条_________房屋,房屋用途_________,建筑面积为_________平方米(含共有共用面积,房屋状况详见附件),土地使用面积_________平方米(含共有共用面积),土地使用期限房屋产权过户之日起至_________年_________月_________日止。

上述面积为甲方暂测面积,房屋竣工后以房地产管理部门实测面积为准。

第二条双方同意上述房屋售价为每建筑平方米人民币_________元,价款合计为(大写)__________________元整(小写:_________元)。房屋竣工后,第一条载明的暂测面积与实测面积误差在_________%以内的,不再结算;误差超过_________%的,超过部分按房屋售价进行结算。

付款方式见附件二,乙方按期将购房价款汇入甲方指定银行。乙方已支付的定金_________元,在乙方最后一次付款时转为购房价款。

第三条甲方须于_________年_________月_________日前,将房屋交付乙方。除不可抗力外,甲主未按期将房屋交给乙方的,乙方有权向甲方追索违约金。违约金自房屋应交付之日第二天起至实际交付日止参照中国人民银行固定资产贷款利率计算。逾期超过_________日(遇法定节假日顺延)甲方未交付房屋的,乙方有权终止本契约。契约终止自乙方书面通知送达甲方之日起生效。甲方除在契约的终止后30日内向乙方双倍返还定金外,并须将乙方已付的房价款及利息全部退还给乙方。利息参照中国人民银行固定资产贷款利率计算。

第四条乙方逾期付款,甲方有权向乙方追索违约金。违约金自本契约约定付款之日起至实际付款之日止参照中国人民银行固定资产贷款利率计算。逾期超过_________日(遇法定节假日顺延)乙方未付款的,甲方有权终止本契约。契约终止自甲方书面通知送达乙方之日起生效。乙方已交纳的定金甲方不予返还。

第五条甲方交付房屋时,应提交建筑工程质量监督部门出具的《工程质量竣工核验证书》。

甲方交付的房屋经建筑工程质量监督部门核验不合格的,乙方有权终止本契约,甲方应在契约终止后30日内向乙方双倍返还定金,并将乙方已付的房价款和利息全部退还乙方(利息计算同第五条)。甲方交付房屋的装修、设备未达到本契约附件一规定的装修、设备标准的,甲方同意按未达到部门的双倍差价向乙方补偿。

第六条甲方同意按《建设工程质量管理办法》的有关规定,自房屋交付之日起对乙方购置的房屋进行保修。

第七条乙方同意其购置的房屋由甲方或甲方认可的管理公司代管。

第八条本契约由双方签字,在办理房屋预售预购登记后生效。预售、预购登记于本契约签订之日起30日内,由双方共同到_________局交易管理部门办理。

第九条本契约生效后至房屋交用前,乙方不得转让所预购的房屋,如有特殊原因需转让,须报_________市房地产管理局批准。

第十条双方同意房屋交付后30日内共同到预售登记的管理部门办理房屋买卖立契手续,并按有关规定申领房地产权属证件。

第十一条办理上述手续时发生的税费,由双方依照有关规定缴纳。

第十二条本契约在履行中发生争议,双方应协商解决。协商不能解决的,任何一方均可向房地产所在地人民法院提起诉讼。

第十三条本契约未尽事项,在不违反本契约的前提下,双方可签订补充协议。

本契约的附件和双方签订的补充协议为本契约不可分割的组成部分,具有同等的法律效力。

第十四条本契约本一式两份,甲乙双方各执一份,副本_________份,交房地产管理部门_________份。

甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________

法定代表人(签字):_________代理人(签字):_________

地址:_________地址:_________

联系电话:_________联系电话:_________

邮政编码:_________身份证号码:_________

_________年____月____日_________年____月____日

签订地点:_________签订地点:_________

预售登记机关(盖章):_________经办人(签字):_________

_________年____月____日

附件

一、房产平面图及装修、设备标准(略)。

二、付款方式(略)。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年09月09日 03:44
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多商品房买卖相关文章
  • 买卖茶具契约
    违约金
    立契约书人××实业有限公司(以下简称甲方)××陶瓷有限公司(以下简称乙方),双方兹就买卖茶具事宜,订立本件契约,条款如下:一、买卖标的:仿古茶具精品、次品各一百组。二、价金:精品每组人民币××元整,次级品每组××元整,合计××元整。三、送货地点:甲方公司所在地或其所指定的地点。四、送货日期:乙方应于订约后一个月内按甲方指定的地点、组数如期送达。如有迟延,应依迟交部分的货款每按千分之二计罚违约金,乙方不得有异议。五、清偿费用:原则上运送费、包装费由乙方负担。惟甲方所指定送货地点不在××市××县两界内,按实际里程数每公里×元酌收运送费用。六、甲方或其指定受领之人世间于受领第一条的茶具后,应即时验收。茶具如有瑕疵,应于受领后七天内以书面通知乙方更换,逾期乙方不负瑕疵担保责任。七、甲方应凭乙方所开出的统一发票及送货签收单将货款一次付给乙方。八、本契约一式二份,甲乙双方各执一份为凭。立契约书人:买方
    2023-04-23
    51人看过
  • 商品房买卖违约内容及常见情况处理
    商品房买卖房屋违约现象在生活中比较常见额情况有不按时交房·房屋质量不合格·面积不足·房屋变更等情况,在验房的时候发现问题存在,就要想办法解决,或是依照合同的规定或是法院判决。商品房买卖房屋的违约常见内容与处理1·常见内容。首先就是房屋不能在约定的时间之内交房,开发商往往是拿工程原因及资金问题等等做为不能准时交房的理由。或是因为没有办理下来商品房预售许可证而迟迟没有交房,因为此时的开发商是没有出售房屋的资格的,所以导致开发商不能在约定时间交房。2·处理办法。在商品房的合同里对不能及时交房做出违约规定的,可以依照房屋的出售合同做为解决的依据,要求开发商做出应答以及赔偿。在商品房的合同里只是表明交房日期,并没有对违约交房的处理办法做出规定的,需要依据相关法律法规做出赔偿,赔偿的标准应该是延迟额交房时间按照同类房屋的市场租金收取费用赔付于构成损失的买家。3·常见内容。房屋质量不合格,开发商建设的房
    2023-05-31
    346人看过
  • 二手房房屋买卖契约(一)
    二手房房屋买卖契约范本甲方(出卖人):立契人:乙方(承买人):根据国家房地产法律法规和政策规定,并经双方商妥,就下列房地产买卖事项自愿订立契约,共同遵守。一、甲方将座落在______区___________的房地产(房屋建筑面积(大写)_________平方米,附着物______;土地使用面积_____(平方米)出售给乙方。乙方已对甲方所要出售的房地产做了充分了解,愿意购买该房地产。二、甲乙双方议定的上述房地产成交价格为人民币(大写______,¥____元。乙方于契约签章后向甲方预付定金(大写)______元,经房地产交易管理机关审查批准成交后,剩余价款由乙方如数付清给甲方。付款式:____________。三、双方同意于_____年______月_______日由甲方将上述房地产正式交付给乙方。四、甲方将上述房屋及其附属物移交给乙方时,该房屋及其附属物所占用的土地使用权一并转移给乙方。
    2023-05-04
    324人看过
  • 商品房买卖契约中要求买方签订物业管理公约的如何处理
    在有的商品房买卖契约里,卖方会要求买方在合同里事先同意在入住时签订有关物业管理公约。一般来讲,购房者可要求对方出示公约文件,经审阅后再表示是否同意签署。但有的开发商会告知公约暂时未制订出来,而合同又要马上签,这样购房者可以要求在有关条款中规定:合同中所指物业管理公约的有关规定应遵守国家、北京市有关物业管理的法律法规,与之相抵触的公约条款不视为买方已同意签署,对买方也不产生拘束力。还有极个别的情况,发展商要求买方在签约支付房价款的同时预付有关物业管理费用,这从法律上来讲是没有依据的,因为购房者还未正式入住并接受物业管理,因此有关费用实际并未发生,购房者可拒绝这种要求,有关费用待入住时按有关物业管理法律法规规定交纳。
    2023-06-10
    191人看过
  • 买卖商品房公约很重要
    日前,市国土资源和房屋管理局颁布有关文件,要求开发企业售房前应报送物业管理公约申请核准;售房时应由开发企业、购房人、物业管理企业共同签署遵守公约的承诺书;在办理预售登记手续或交易过户手续时应提交三方签订的遵守公约的承诺书。1、为什么要在签订房屋买卖合同的同时签订物业管理公约?当前反映的物业管理纠纷较多,纠纷看似发生在入住阶段,其实大多在买房时就留下了隐患,往往是因为买房时对房屋售后各方关于物业管理的权利义务没有界定清楚。很多业主和开发企业认为物业管理是入住后的事,应该在入住后再协商。但由于前期物业管理的委托权由开发企业行使和物业管理服务的公共性,单个业主事实上不可能在入住时就公共性的物业管理服务与物业管理企业进行协商。这样很多业主因此认为自己是在入住时被动接受了开发企业和物业管理企业提出的物业管理条款,觉得服务和收费标准等均由开发企业和物业管理企业确定,业主没有主动选择的权利。同时由于买房
    2023-06-10
    270人看过
  • 房屋买卖中契约应当包括哪些内容
    房屋买卖合同的主要条款应包括:(1)当事人的基本情况;(2)房屋的坐落、种类、间数、结构、质量、面积、附属设备等;(3)房屋价款数额、计价标准等,有国家统一价格的,应执行国家法定价格,没有统一价格的,由买卖双方参照评估价格自行议定;(4)付款的时间方式等;(5)房屋腾清及交付的日期;(6)办理房屋产权过户、登记及其他手续的有关规定;(7)违约责任;(8)其他当事人约定的事宜,如合同生效的条件,对不可抗拒事件的处理等;(9)合同的签订日期、地点、签字人等。一、商品房买卖合同内容一般有什么商品房销售合同应包括以下内容:1、当事人姓名、姓名、住所;2、商品房基本情况;3、商品房销售方式;4、商品房价格的确定方式、总价、支付方式、支付时间;5、交付条件和日期;6、装修设备标准承诺;7、供水、供电、供热、燃气、通信、道路、绿化等配套基础设施和公共设施的交付承诺及相关权益和责任;9、办理产权登记相关事
    2023-06-29
    319人看过
  • 购买期房如何签订买卖契约
    1、购买商品房时,须事先了解并查阅所购买的房屋是否取得《商品房预售许可证》,自己拟购买的房屋是否在《商品房预售许可证》上所载的房屋幢号范围内。2、购房者所签订的认购协议中的购房人应与商品房买卖契约中购房人一致。3、购房者可通过《商品房预售许可证》上备注事项,了解开发企业所销售的商品房是否存在土地抵押情况。若存在土地抵押的,在签订认购协议时,应要求开发商约定土地解押时间和签约时间。4、购房者与开发企业所签订的认购协议应按照从网上下载的标准格式,协议中应约定签约时间。认购协议签订时,购房者只付定金,不付房款。5、购房者所购买的房屋若设定在建工程抵押的,开发商应在认购协议中注明房屋抵押的事实,双方应约定房屋的解押时间和签约时间。6、购房者与开发商所签订商品房买卖契约必须是从网上下载的标准格式,双方签字盖章后,购房者方可付定金和房款。开发商应在十日内确认上传,并在三十日内办理登记备案。登记备案手续
    2023-04-21
    418人看过
  • 签订买卖契约
    商品房预售
    购房人在签订认购书后,应在认购书中约定的时间内到指定地点签订正式契约。契约包括:内销商品房销售契约、内销商品房预售契约、外销商品房销售契约、外销商品房预售契约、经济适用住房买卖契约等。签订买卖契约是整个购房程序中最重要一环,契约也是销售中最重要的法律文件。契约一般为一式肆份,其中正本贰份,开发商和购房人各执壹份。副本贰份,开发商和当地房管部门各壹份。契约的主要条款包括:(1)土地使用证号及使用年限(2)商品房销售许可证号(3)房产名称及购房人购买房产的类型(4)所购物业的楼层、面积、房号、户型、交付使用日期(5)房价款。包括单价和总价(6)付款方式(7)双方违约条款(8)保修条款(9)买方接受物业管理公司管理条款(10)预售登记(11)房屋转让(12)房屋过户(13)纠纷、争议的解决方式(14)附件一:房屋户型图(15)附件二:装修设备标准(16)附件三:共有共用部位同时购房人与开发商还可
    2023-06-10
    321人看过
  • 鹿寨县房改房屋买卖契约
    甲方(卖):立契约人乙方(买):根据《自治区人民政府印发广西壮族自治区关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设实施办法的通知》和《鹿寨县深化城镇住房制度改革加快住房制度建设的通知》,双方同意就下列房屋买卖事项,订立本契约,共同遵守。一、甲方愿意将座落在镇路(街)巷号门牌栋单元号房(房屋建筑面积平方米)出售给乙方。乙方已对甲方所要出售的房屋做了充分了解,愿意购买该房。二、甲乙双方根据《鹿寨县深化城镇住房制度改革加快住房制度建设的通知》,规定价格及其它规定,上述房屋成交价格为人民币(大写)元;¥元。乙方在年月日前一次付清给甲方。三、双方同意年月日由甲方将上述房屋正式交付给乙方,乙方对该房屋拥有全部产权。即占有权、使用权、有限处分权和收益权,可以使用或继承。四、房改房屋过户、继承报县房改办审批,由甲乙方按规定办理各种手续。五、乙方扩建楼房或改变楼房主体结构装修必须经甲方同意。,六、职工按房改政
    2023-04-22
    289人看过
  • (2) 达成买卖契约
    一、确定卖方提供的标的物有无权利瑕疵。二、确定标的物有无质量缺陷。三、敦促卖方按约定和法律规定的时间、地点和方式,办理有关手续。四、主动明确价格条款。价格是买卖合同的一项重要条款。如果价格条款没有或不明确,买方付款就没有标准,没有依据,很容易发生纠纷。买卖双方签订合同应注意哪些问题1、在签订和履行买卖合同时买方应注意的有:(1)确定卖方提供的标的物有无权利瑕疵。(2)确定标的物有无质量缺陷。2、在签订和履行买卖合同时卖方应注意的有:(1)主动明确价格条款。(2)敦促买方按合同规定的时间和方式支付价款。《中华人民共和国民法典》第五百九十五条买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人,买受人支付价款的合同。
    2023-07-11
    246人看过
  • 村房买卖契约能否生效
    随着我市旧城改造进程的不断加快,许多自然村落纳入了城市的规划当中。而房价的攀升,也使得诸多早已经售出房屋的原房主想方设法地变更合同。为此,买卖双方不得不对簿公堂。半年来,仅李村法庭就受理了村房买卖合同纠纷案40余件。于是,一纸多年封存的旧契约还是否具有法律效力,便成为许多村房买卖者关注的焦点。案件回放1994年10月14日,卖方田某将坐落于李村镇新村的一处房屋及庭院,以32000元的价格出售给了龙某,并订立了卖房契约。由于当时未能办理过户手续,买主以两证(房产证和土地建设使用证)为证,承诺将来国家如有变化或拆迁,其房权、产权永远归属龙某所有,田某无任何理由变更。订立契约当日,田某将房屋交付给龙某使用,同时将两证也交给了龙某。后来,新村的所有集体土地性质变为国有,双方买卖合同的房屋因拆迁而被拆除。为了毁约,田某以国办发(1999)39号《国务院办公厅关于加强土地转让管理严禁炒卖土地的通知》规
    2023-04-23
    143人看过
  • 房地产买卖契约引纠纷
    近日,南宁市的一名购房者被南宁市西乡塘区法院依法采取强制措施,腾迁其在火炬路某花园已居住使用达10余年的两套商品房和杂物房。问及被强制腾迁的原因,得从一份房地产买卖契约说起。1994年10月,南宁某公司与张某签订《房地产买卖契约》,约定:张某以384434元的总价购买南宁高新区火炬路某花园2套商品房及杂物间。张某于当月21日付总价30%的房款,余下70%的房款向银行办理按揭贷款。之后,张某提供的资信证明其没有获得总价70%的房屋贷款,在张某长期办理房贷未果,未能付清尚欠房款269103.70元的情况下,某公司起诉至法院,请求解除双方签订的《房地产买卖契约》,由张某返还房产并以所交首付款充抵房屋的使用费、赔偿不足部分。经法院委托价格评估部门评定,张某购置的2套房屋从房产交付之日至委托评估时止的租金为135610元。2004年12月法院作出判决:解除张某与南宁某公司签订的《房地产买卖契约》,由
    2023-06-10
    269人看过
  • 是否合法的房产买卖契约
    房屋买卖契约合法。具体规定是:1、房屋买卖合同生效。房屋销售合同属于民事销售合同的范畴,其性质是民事法律行为;2、确定效力的目的是解决是否受法律保护的问题,其社会效益是维护交易的安全和声誉;3、协议有效,对方已支付全部房款,对方有权要求自己履行办理过户手续的义务。鹿寨县房改房屋买卖契约甲方(卖):立契约人乙方(买):根据《自治区人民政府印发广西壮族自治区关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设实施办法的通知》和《鹿寨县深化城镇住房制度改革加快住房制度建设的通知》,双方同意就下列房屋买卖事项,订立本契约,共同遵守。一、甲方愿意将座落在镇路(街)巷号门牌栋单元号房(房屋建筑面积平方米)出售给乙方。乙方已对甲方所要出售的房屋做了充分了解,愿意购买该房。二、甲乙双方根据《鹿寨县深化城镇住房制度改革加快住房制度建设的通知》,规定价格及其它规定,上述房屋成交价格为人民币(大写)元;元。乙方在年月日前
    2023-07-04
    270人看过
  • 汽车买卖契约书?
    不可抗力
    买方xxx(以下简称甲方)??卖方xxx(以下简称乙方)??保证人xxx(以下简称丙方)??上列当事人就汽车买卖事宜订立合约如下:??第一条甲方就其约定,将其所有的轿车售予乙方,乙方买受。??第二条后记轿车的买卖总金额为人民币xx元整。乙方依照下列方式支付款项予甲方。??(1)本日(订约日)先交付定金xx元。??(2)余款xx元(中期款)于申请过户的同时支付。??(3)余款xx元,可分十次支付,自xxxx年x月x日至x月止,每月x日前支付xx元,乙方应于过户时,将相当于上述期满金额的支票汇出交付。??第三条甲方对乙方负责办理如下的过户与交付手续:??前条第(3)项的支票于过户的同一日支付。??第四条办理过户手续所需费用由乙方负担。??第五条乙方若无法履行第二条第(3)款项中任何一期的分期付款,则必须将余款一次付清。??第六条甲方须保证后记轿车并无瑕疵。有关瑕疵的保证,则只限于交付日后三个月
    2023-04-23
    493人看过
换一批
#商品房
北京
律师推荐
    展开

    商品房买卖是指一手房买卖,即房地产开发商将新开发建设的商品房出售给购房者其法律关系主要由买卖双方当事人签订的房屋预售合同或者现房销售合同所确定。在商品房买卖法律关系中,购房者要按照房屋买卖合同约定支付房款,而开发商则要按照合同约定交付房屋,... 更多>

    #商品房买卖
    相关咨询
    • 如何申请办理商品房买卖手续,商品房买卖契约如何办理
      贵州在线咨询 2022-10-30
      一、如何申请办理商品房买卖手续商品房在中国兴起于80年代,它是指在市场经济条件下,具有经营资格的房地产开发公司(包括外商投资企业)通过出让方式取得土地使用权后经营的住宅,均按市场价出售。其价格由成本、税金、利润、代收费用以及地段、层次、朝向、质量、材料差价等组成。另外,从法律角度来分析,商品房是指按法律、法规及有关规定可在市场上自由交易,不受政府政策限制的各类商品房屋,包括新建商品房、二手房(存量
    • 商品房买卖合同预售登记手续哪些房屋买卖契约
      广西在线咨询 2021-07-30
      商品房买卖契约的预售登记手续的办理方式如下: 1、商品房的预售行为是一种房地产开发商将正在建设的商品房预先出售给买受人并支付定金或者房价款的行为。而商品房买卖契约的预售登记手续是房屋买卖契约的生效要件,而没有经过登记的契约在法律上的效力是属于无效的,合同中所约定的权利和义务对当事人就没有约束力。 2、办理预售登记手续的时间应该在签订契约之日的30日内,由买卖双方到房屋土地管理局市场处办理预售或者预
    • 与商品房买卖怎么交契税?
      河南在线咨询 2022-11-01
      建议可以直接咨询房管部门以及税务部门
    • 买卖商品房,买方应该交多少契税?
      四川在线咨询 2023-02-20
      根据具体情况定。个人购买普通住房缴1.5%,首次购买90平方米以下普通住房缴1%。个人购买符合普通住房标准住房的,按照成交价格的1.5%征收契税。
    • 商品房买卖契约的预售登记手续怎么办理?
      河北在线咨询 2023-03-09
      商品房买卖契约的预售登记手续的办理方式如下: 1、商品房的预售行为是一种房地产开发商将正在建设的商品房预先出售给买受人并支付定金或者房价款的行为。而商品房买卖契约的预售登记手续是房屋买卖契约的生效要件,而没有经过登记的契约在法律上的效力是属于无效的,合同中所约定的权利和义务对当事人就没有约束力。 2、办理预售登记手续的时间应该在签订契约之日的30日内,由买卖双方到房屋土地管理局市场处办理预售或者预