应该写建设单位与承包方在合同中约定工程建设的时间,施工方需要在约定的期限内完成工程的交付。施工合同的内容包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款。
怎么索要工程合同工期延误的违约金
索要工程合同工期延误的违约金首先要证明工期延误,其中就需要分清楚三个情形,开工日期、竣工时间以及工期顺延的情形。
第一,认定开工日期
开工日期,是建设工程工期的起算点,也是控制工期风险的第一个重要节点。一般而言,开工日期的确定方式有以下几种:
1、合同中约定具体的日期作为开工日期;
2、以发包人开工通知中写明的日期作为开工日期;
3、以监理人的开工通知写明日期作为开工日期;
4、以承包人递交的开工报告或开工申请被批准的日期为开工日期。
若有开工会议纪要、开工通知明确了开工时间则可以此举证;没有这些证据则可依据开工报告记载时间来作为开工时间;若这些均没有,一般可以合同记载时间举证。
第二,认定竣工时间
竣工是指承包人完成施工任务。一般来说,工程竣工后,发包人均进行验收,确认合格后予以接收。然而在实践中,承包人工程完工之日和竣工验收时间经常有时间差,关于竣工时间的认定,司法解释做出了规定:
1、以双方确认的日期为竣工日期。
2、经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;
3、承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交竣工验收报告之日为竣工日期;
4、未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移工程占有之日为竣工日期。
第三,工期顺延的情形
工期合法顺延时,是不需承担违约责任的,工期顺延的情形主要有以下:
1、施工过程中,发包人时常要求承包人增加工程量,因而必然导致工期的增加;
2、因发包人变更设计而导致承包人无法施工的期间应当从工期中扣除;
3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料,导致承包人无法施工的,则从发包人提供这些施工必须资料之日起算工期;
4、发包人未按约支付工程款,承包人有权停工,因此引起的工期延误责任由发包人承担;
5、发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当导致工期延误,发包人应当承担相应的工期延误。
索要工程合同工期延误的违约金要进行证明工期延误,其中就需要分清楚三个情形,开工日期、竣工时间以及工期顺延的情形。首先开工日期一般为合同当中所规定的为准,如果有开工会议纪要,可以进一步佐证该日期。同时一般验收工程的时间为竣工时间。
《中华人民共和国民法典》
第七百八十八条建设工程合同是承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。
第七百八十九条建设工程合同应当采用书面形式。
-
合同书中违约部分的书写规范
65人看过
-
工厂用工合同书写规范
202人看过
-
合租房租约的书写规范
200人看过
-
合同定金的规范书写方法
167人看过
-
购房定金合同的书写规范
410人看过
-
工伤认定决定书的书写规范
364人看过
违约金是指合同一方或双方违反合同约定的义务或责任时,应向另一方支付的金钱或金钱替代物。在合同违约的情况下,违约金通常是一种违约的惩罚,用于弥补对方因违约行为而遭受的损失。 需要注意违约金的具体金额和支付方式,以及是否符合合同条款和相关法律法... 更多>
-
合同书约定的合作期限怎么写?吉林省在线咨询 2022-06-02合同合作期限写明合作自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日即可。合作合同经全体合伙人签名、盖章后生效。根据《合伙企业法》第十八条规定,合伙协议应当载明下列事项: (一)合伙企业的名称和主要经营场所的地点; (二)合伙目的和合伙经营范围; (三)合伙人的姓名或者名称、住所; (四)合伙人的出资方式、数额和缴付期限; (五)利润分配、亏损分担方式; (六)合伙事务的执行; (七)入伙与退伙; (八)
-
合同违约金书写的规定是什么湖南在线咨询 2022-06-121.当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 2.约定的违约金低于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。 3.当事人就迟延履行约定违约金的,违约方支付违约金后,还应当履行债务。
-
合同书范本怎么写符合规范青海在线咨询 2022-09-07合作协议书甲方,乙方:双方经反复协商一致,就下列事宜达成协议:一、甲乙双方自愿签订本协议书,甲乙双方达成如下协议二、双方协商确定,甲方提供合格商品,乙方负责提供业务销售,三、双方协商确定,乙方负责业务销售的同时,甲方需按照约定的X%负责给乙方提供业务费用四、双方协商确定,在经营期间按照x比例进行提现五、其他六、以上事实清楚,甲乙双方无异议七、(以后操作的想法)八、支付方式九、违约责任十、违约金或的
-
建筑工程合同台账书写的规范是?陕西在线咨询 2023-01-07施工工程合同台帐编号:JY- 7、2-01 序号合同编号合同名称建设单位合同基本情况签订日期签定人合同完成日期备注合同工期质量要求合同份数
-
合同书的写作规范是什么?黑龙江在线咨询 2022-11-13《民法典》第四百七十条合同的内容由当事人约定,一般包括下列条款: (一)当事人的姓名或者名称和住所; (二)标的; (三)数量; (四)质量; (五)价款或者报酬; (六)履行期限、地点和方式; (七)违约责任; (八)解决争议的方法。 当事人可以参照各类合同的示范文本订立合同。