商品房购买合同书样本怎么写
来源:法律编辑整理 时间: 2024-01-31 14:57:48 422 人看过

出卖人:________________________________________________

注册地址:______________________________________________

营业执照注册号:_______________________________________

企业资质证书号:_______________________________________

法定代表人:__________________联系电话:_______________

邮政编码:_______________________________________________

委托代理人:__________________地址:___________________

邮政编码:____________________联系电话:________________

委托代理机构:______________________________________________

注册地址:_____________________________________________

营业执照注册号:_______________________________________

法定代表人:__________________联系电话:________________

邮政编码:_____________________________________________

买受人:_______________________________________________

【本人】【法定代表人】姓名:__________国籍:____________

【身份证】【护照】【营业执照注册号】【】____________________

地址:______________________________________________________

邮政编码:____________________联系电话:________________

【委托代理人】【】姓名:______________国籍:____________

地址:______________________________________________________

邮政编码:____________________电话:____________________

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖商品房达成如下协议:

第一条项目建设依据

出卖人以__________________方式取得位于_____________________、编号为_________________的地块的土地使用权。【土地使用权出让合同号】【土地使用权划拨批准文件号】【划拨土地使用权转让批准文件号】为_________________________。

该地块土地面积为__________,规划用途为_____________,土地使用年限自______年_____月_____日至_____年_____月_____日

出卖人经批准,在上述地块上建设商品房,【现定名】【暂定名】_______________。建设工程规划许可证号为_______________,施工许可证号为______________________。

_________________________________________________________________________。

第二条商品房销售依据

买受人购买的商品房为【现房】【预售商品房】。预售商品房批准机关为____________,商品房预售许可证号为___________。

_________________________________________________________________________。

第三条买受人所购商品房的基本情况

买受人购买的商品房(以下简称该商品房,其房屋平面图见本合同附件一,房号以附件一上表示为准)为本合同第一条规定的项目中的:第__________【幢】【座】____________【单元】【层】____________号房。

该商品房的用途为____________,属____________结构,层高为__________,建筑层数地上________层,地下_________层。

该商品房阳台是【封闭式】【非封闭式】。

该商品房【合同约定】【产权登记】建筑面积共__________平方米,其中,套内建筑面积__________平方米,公共部位与公用房屋分摊建筑面积________平方米(有关公共部位与公用房屋分摊建筑面积构成说明见附件二)。

第四条计价方式与价款

出卖人与买受人约定按下述第_________种方式计算该商品房价款:

1.按建筑面积计算,该商品房单价为(______币)每平方米________元,总金额(_______币)______千______百______拾______万______千______百______拾______元整。

2.按套内建筑面积计算,该商品房单价为(_______币)每平方米__________元,总金额(_______币)______千______百_______拾_______万_______千_______百_______拾_______元整。

3.按套(单元)计算,该商品房总价款为(_________币)________千________百_______拾_______万_______千_______百_____拾_________元整。

4.____________________________________________________________________。

商品房买卖合同说明:

1.本合同文本为示范文本,也可作为签约使用文本。签约之前,买受人应当仔细阅读本合同内容,对合同条款及专业用词理解不一致的,可向当地房地产开发主管部门咨询。

2.本合同所称商品房是指由房地产开发企业开发建设并出售的房屋。

3.为体现合同双方的自愿原则,本合同文本中相关条款后都有空白行,供双方自行约定或补充约定。双方当事人可以对文本条款的内容进行修改、增补或删减。合同签订生效后,未被修改的文本印刷文字视为双方同意内容。

4.本合同文本中涉及到的选择、填写内容以手写项为优先。

5.对合同文本【】中选择内容、空格部位填写及其他需要删除或添加的内容,双方应当协商确定。【】中选择内容,以划√方式选定;对于实际情况未发生或买卖双方不作约定时,应在空格部位打×,以示删除。

6.在签订合同前,出卖人应当向买受人出示应当由出卖人提供的有关证书、证明文件。

7.本合同条款由中华人民共和国建设部和国家工商行政管理局负责解释。

总的来说,无论是在签订买卖合同模板的时候,还是在签订其他合同的时候,还是要看主要内容,因为这关系到自己的利益。合同一经签订,即具有法律利益。为此,必须仔细查看内容,以确保自己的利益不会丢失。有了合同就等于有了法律保护,对双方都有利。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年12月30日 10:41
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多法律综合知识相关文章
  • 商品房买卖合同怎样签,该怎么签订购房合同?
    一、如何签订购房合同购房者购买商品房,尤其是期房,对自己所购房屋的了解都是通过楼盘宣传材料、售楼人员的讲解或者朋友的介绍获得的,因此在签订商品房买卖合同时,购房者往往都是被动的,所以在签订购房合同时要注意下面的问题:(一)购房人签合同前应先看一下前面的说明,明确以下问题:1、《商品房买卖合同》示范文本虽由统一编号、印制,但仅是在商品房预售时推荐使用,而非强迫使用的。2、合同文本中的选择内容,以及空格和空白行,是供房地产商和购房人自行约定或补充约定的。自行约定的内容优先于示范文本中的固定条款,房地产商和购房人都有权对示范文本条款的内容进行修改、增补或删减。3、购房人签合同时一定要注意在空格或空行部位填写需要删除或添加的内容,如不作约定或以补充协议形式另行约定时,应划掉空格或空行部位,避免留下后患。(二)注意关于“当事人”的表述1、购房人签合同前首先要确定在合同上填写的出卖人与预售许可证上的售
    2023-03-01
    53人看过
  • 怎么写房屋买卖购房合同范本
    出卖人(甲方):某某买受人(乙方):某某根据《民法典》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及有关法律、法规的规定,甲乙双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用、守法的原则,经协商一致,达成如下条款:第一条商品房情况该商品房销售许可证号:1234商品房土地来源为:某某。以出让方式取得土地使用权的,土地使用年限为六十年,自某年某月某日至某年某月某日止。第二条商品房价款商品房销售按建筑面积计算,每平方米价格为多少元,价款为多少元。第三条商品房交付日期商品房竣工,经验收合格后,方可交付;未经验收或验收不合格的,不得交付。甲方于某年某月某日前,将商品房交付乙方。如遇不可抗力,不能履行合同,双方同意按下列第几种方式处理:1、变更合同2、解除合同第四条乙方付款形式及付款时间乙方按下列第种形式付款:1、一次性付款。2、分期付款。3、其他方式。第五条甲方逾期交付商品房的处理除遇不可抗力外,甲方如未按本合同第三条约
    2023-04-13
    275人看过
  • 卖房协议书怎么写商品房买卖合同协议
    甲方(卖方):乙方(买方):甲乙双方就房屋买卖事事项,达成以下合同条款:一、甲方自愿坐落市区路小区号楼单元房间(建筑面积)平方米,储藏室平方米,产权证号)房地产出售给乙方,与出售房地产相关的土地使用权同时出售给乙方(附房地产证复印件和房地产位置图)。二、双方约定上述房地产及附属建筑物总价为人民币大写;即人民币小写.三、乙方在签订本合同时支付定金,即小写.四.从乙方支付定金之日起个月内向甲方支付首付款(从中扣除定金),首付款以外的款项通过银行住房抵押交付(相关期限和程序按抵押银行规定办理)。甲方保证该房产合法,权属明确,有合法的土地使用权(已缴纳土地出让金)。六、办理房地产证明产生的相关税费方承担。七、乙方支付首付后,甲方积极配合乙方办理房地产转让手续,房地产转让到乙方名义时,乙方应向甲方支付全部房款余额。八、甲方应房地产交付给乙方;届时,该房地产应无担保、抵押、房地产缺陷,无人出租、使用;
    2023-08-07
    378人看过
  • 买卖双方购房合同书怎么写
    购房合同范本甲方:(卖方);联系方式:;常住地址:;乙方:(买方);联系方式:;常住地址:;签订日期:年月日根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定,为明确甲、乙双方的权利义务关系,经双方协商一致,签订本合同。(一)甲方将其拥有独立产权的位于市/区的房屋(房屋所有权证编号:,建筑面积平房米)以人民币(大写:___佰___拾___万___仟___佰___拾___元整)(¥)出售给乙方。乙方愿意以上述价格向甲方认购该房。(二)乙方在前应向甲方给付定金人民币元整(大写:佰拾万仟佰拾元整)。上述定金在乙方付款时充抵房款。(三)甲方承诺:1、向乙方提供符合要求的房屋资料以备查核。2、自签订本协议起,甲方承诺并保证,依法享有本合同所售房屋共有权的权利人均已书面同意将该房屋出售给乙方,期间不得反悔或者将房屋出售给第三人。3、按照前述业务的需要,及时签订各项合同文件和办理各种手续。4、在办理产权
    2023-04-14
    61人看过
  • 商品房买卖中的认购书是预约合同还是本约合同
    案件:2002年,甲市某开发商计划对当地某地块进行房产开发,建设商品房出售。在尚未取得土地使用权的情况下,其与众多购房者签订了《认购书》,其中约定:出售期房某栋某某室住宅,建筑面积X平方米,每平方米1800元,2004年某月前交付。除此以外,《认购书》还包含了其他一般商品房买卖合同之必须条款。购房者依约交纳了定金及部分房款后,开发商因拿地手续及搬迁等原因无力动工,遂通知购房者退款并商议赔偿事宜,但一部分购房者并未接受开发商的解约请求。部分购房者要求开发商继续履行《认购书》或赔偿房屋差价全额,开发商则主张合同无效。案件审理的争议焦点是:原被告双方签订的《认购书》如何定性,是预约,还是本约?律师看法:根据订立合同目的的不同,合同可以分为预约合同和本约合同。预约合同是一种以约定将来订立一定合同为目的的合同,其在于当事人对将来签订特定合同的相关事项进行规划;本约合同则是对双方当事人特定权利义务的明
    2023-06-10
    133人看过
  • 购买商品房的程序是什么,怎样购买预售商品房?
    一、购买商品房的程序是什么商品房购买因商品房性质不同而有所差异,但总的来讲,以下基本步骤是每个购房者都必须经历的:(l)签订认购书,并按开发商要求交纳定金或预付款;(2)签订商品房买卖契约,按契约约定交付房价款;(3)办理商品房抵押贷款的,应与银行签订《个人住房贷款借款合同》;(4)买卖双方到北京市房屋土地管理局办理登记备案;(5)购房者与开发商办理入住手续;(6)购房者按照与开发商协议在入往前或入住后与有关物业管理公司签订有关物业管理公约及其有关附件;(7)办理产权过户手续,购房者领取房屋产权证。二、怎样购买预售商品房1、购房者在售楼部应当查阅《广东省商品房预售许可证》(原件),了解该预售项目的预售面积情况、抵押情况、预售款监控帐户及预售证有效期限等基本情况。没有取得预售许可证的项目不能销售;2、如预售项目是房地产中介公司代理的,购房者有权要求中介公司人员出示开发商出具的委托书,了解委托
    2023-02-27
    54人看过
  • 怎样起草商品房购房合同?
    根据有关法律法规,商品房销售合同应当载明以下主要内容:当事人的名称或者姓名、住所;商品房的基本情况和商品房的销售方式。商品价格的确定方法和总价、付款方式和时间。交货和使用条件及日期,装饰和设备。承诺交付供水、供电、供暖、燃气、通信、道路、绿化等配套基础设施和公共设施,以及相关的权利和责任。标准商品房购房合同书<p>卖房方(甲方):______________身份证号码:______________</p><p>购房方(乙方):______________身份证号码:______________</p><p>关于乙方向甲方购房事宜,双方经协商,达成协议如下:</p><p>一、甲方将其拥有独立产权的位于_______市_______区的房屋(房屋所有权证编号:_______,建筑面积_______平方米)以人民币_______仟_______佰_______拾_______万_______仟_
    2023-07-08
    464人看过
  • 购买预售商品房的购房合同怎么处理
    房地产买卖合同通常须待网签成功后方予以正式签订,双方于所签合同上签字盖章确认后即刻送达至当地房屋管理局进行备案。在此之后,经过官方部门审核批准并批准备案的文本将会被交付给购房者,因此有任何关于本流程的疑问均可直接与开发商进行沟通了解。通常来说,房地产买卖合同备案所需的时长可能约为30个工作日,具体情况可能因地区、购房方式以及其他相关因素有所差异。值得注意的是,若购买房屋选用的是抵押贷款方式,则在合同完成房管局备案程序之后,还需将购户所有的贷款申请材料提交至按揭银行进行审核和办理抵押贷款手续,这一环节的处理时间大约也需要30个工作日左右,具体时间长短取决于各家银行的工作效率。待上述所有手续全部顺利完成之后,签约中心便会通知购户前来领取购房合同。《中华人民共和国民法典》第二百零九条【不动产物权登记的效力】不动产物权的设立、变更、转让和消灭,经依法登记,发生效力;未经登记,不发生效力,但是法律另
    2024-08-02
    262人看过
  • 购买合同书的范本是怎样的
    一、购买合同书的范本是怎样的购买合同书的范本需要包括购买和供货单位为甲乙双方,对购买的产品名称品种规格和质量需要写清楚。购买合同,是指一方将货物的所有权或经营管理权转移给对方,对方支付价款的协议。购销合同包括供应、采购、预购、购销结合及协作、调剂等形式。订立合同双方:购货单位:^(以下简称甲方);供货单位:__(以下简称乙方)。为了增强甲乙双方的责任感,加强经济核算,提高经济效益,确保双方实现各自的经济目的,经甲乙双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。购销合同样本第一条^产品的名称、品种、规格和质量1.产品的名称、品种、规格:_____(应注明产品的牌号或商标)2.产品的技术标准(包括质量要求),按下列第(^)项执行:(1)按国家标准执行;(2)无国家标准而有部颁标准的,按部颁标准执行;(3)无国家和部颁标准的,按企业标准执行;(4)没有上述标准的,或虽有上述标准,但需方有特殊要求的,
    2024-01-23
    216人看过
  • 购房合同写的商品房对吗
    是的,一般购房合同要有商品房基本状况;商品房的销售方式等。一、购房合同样本购房合同样本应写明买卖双方和商品房的基本信息;商品房价款的确定方式及总价款、付款方式、付款时间;交付使用条件和日期;办理产权登记的有关事宜;质量标准承诺;配套基础设施和公共设施的交付承诺和责任;公共配套建筑的产权归属;面积差异的处理方式;解决争议的方法;违约责任等。二、购房合同可以抵押借款吗?有购房合同,同时能够提供银行要求的其他材料,可以办理抵押贷款。根据《民法典》第三百九十四条的规定,为担保债务的履行,债务人或者第三人不转移财产的占有,将该财产抵押给债权人的,债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现抵押权的情形,债权人有权就该财产优先受偿。第六百六十九条规定,订立借款合同,借款人应当按照贷款人的要求提供与借款有关的业务活动和财务状况的真实情况。《商品房销售管理办法》第十六条第一款规定,商品房销售时,房地产开发
    2023-06-21
    389人看过
  • 企业购买房产商品房合同怎么签
    1、购房者在确定了买房意向之后,经过购房者与出卖人双方的平等协商,购房者和开发商共同将正式的合同条款输入合同备案软件,进行网上签约。2、开发商和购房者签订的购房合同上报成功后,打印正式的(电子)合同,购房者和开发商履行签字手续,打印的份数依据付款方式确定(一次性付款需打印4份,按揭贷款需打印5份)。3、开发企业需要在网上签约的3个工作日内,到房地产交易管理部门办理合同盖章备案手续。开发商和购房者网上签约上报之后,开发商需要携带全部的购房资料,全套已签字(盖章)的纸质正式合同到具有管辖权的房地产交易管理部门办理合同盖章备案手续。
    2023-05-30
    467人看过
  • 怎么写商品房预售房屋买卖合同
    出售方(甲方):地址:___________________________________邮码:_______________电话:_____________购买方(乙方):_________________________姓名:性别:出生:年月日国藉:身份证号码:地址:邮码:电话:分协议书第一条甲方经批准,取得位于____市用地面积____㎡的土地使用权。地块编号:____使用年期____年,自____年__月__日起至____年__月__日止。甲方在上述土地兴建楼宇,系____定名____,由甲方预售。第二条乙方自愿向甲方定购上述楼宇的第____幢____号(第__层)。建筑面积____㎡,土地面积/㎡(其中:基底分摊____㎡、公用分摊____㎡、其他____㎡)。第三条甲方定于____年__月__日交付乙方使用。如遇下列特殊原因可延期交付使用,但不得超过____天:1.人力不可抗
    2023-05-05
    395人看过
  • 工艺品购销合同范本,怎么写工艺品购销合同
    工艺品购销合同范本卖方:________(下称甲方)买方:________(下称乙方)通讯地址:_____________通讯地址:________________联系方式:___________联系方式:___________卖方开户行及银行账号:____________________________________________甲、乙双方经过友好协商,基于自愿及平等互利的原则,就甲方向乙方出卖本合同约定的艺术品事宜,达成如下协议:第一条艺术品概况序号作者/年代艺术品名称数量单位规格尺寸质地保存现状瑕疵备注第二条艺术品权属甲方应保证对本合同第一条所列艺术品拥有所有权及处分权并拥有足以对抗任何第三人的权利,同时甲方应如实披露艺术品瑕疵。第三条交易价格经甲、乙双方确认,本合同交易艺术品的价格合计为:___________元人民币,甲、乙双方均应对本合同约定的交易价格保密,任何一方因泄露交
    2024-01-03
    184人看过
  • 商品房购买后怎样退房
    法律综合知识
    一、商品房购买后怎样退房商品房退房的流程:1、买房人发出退房通知;2、买房人提出退房要求后15日内,开发商应当退还买房人已经支付的全部房款,并且负责办理买房人与贷款银行解除或者终止合同的全部手续,在所述手续或者文件尚未签订前,开发商应当代替买房人向贷款银行支付每月支付的本金与利息;3、开发商退还房款。当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。《中华人民共和国民法典》第五百八十五条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的,违约方支付违约金后,还应当履行债务。以
    2024-04-25
    213人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 商品买卖合同样本商品买卖合同样本
      上海在线咨询 2023-06-30
      买卖合同 需方:供方: 买卖双方通过友好协商,确认(双方代表签字)买卖双方的买卖关系,一致同意如下款: 1、产品名称、型号、单价、金额: 备注:供计金额人民币(大写): 2、交货地点: 3、交货时间: 4、运输费用: 5、付款方式: 6、违约责任由双方友好协商解决。 7、合同壹式贰份,双方各持壹份;传真件视同原件,双方签字后生效。 供方:需方:日期:
    • 买商品房合同样本上写的是什么
      上海在线咨询 2022-08-20
      商品房预售合同范本 2017-11-26 甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方购买甲方预售的《______________》商品房事宜,订立本合同。 第一条 甲方通过土地使用权出让/转让/划拨方式取得区/县____________________地块土地使用权,并依法进行了土地使用权登记取得房地产权证,证书号为:______________,土地面积为:________________
    • 购买二手商品房合同协议是怎样写
      贵州在线咨询 2022-12-23
      农村房屋也称宅基地房,是指农村集体经济组织成员基于特定的身份,无偿从本集体经济组织取得宅基地后,在宅基地上建造的建筑物。根据法律规定,农村宅基地的所有权归集体经济组织所有,使用权归农村居民,因此,具有无偿性、福利性和限制转让性。农村的房屋买卖标的不仅涉及房屋,二手商品房买卖合同协议书还包含相应的宅基地使用权。车辆买卖合同范本。宅基地使用权是农村集体经济组织成员享有的权利,与享有者特定的身份相联系,
    • 什么是商品房认购书?商品房认购书怎么写?
      香港在线咨询 2022-10-29
      一、什么是商品房认购书商品房认购书就是指购房者和开发商在签订商品房预售合同或商品房买卖合同之前签订的文书,主要是确认购房者在将来某个时间与开发商进行进一步洽谈、签订购房合同的预约。商品房认购书的内容有详有略,通常内容是:购房者向开发商交纳一定金额的预约款,享有在某个时间段内购买开发商某处房屋的权利;购房者如果不在约定时间与开发商洽谈购房合同,开发商有权解除商品房认购书,将预订的房屋转售他人。绝大多
    • 购买商品房要注意什么,应该怎么写商品房买卖合同
      上海在线咨询 2022-05-04
      1、抵押人是否是房屋的所有权人或有权处分人。2、房产是否有权利限制(被查封冻结)情况3、签订合同后,需到当地房管局办理抵押登记手续 贷款合同是一种约束双方的协议,指以金融机构为贷款人,接受借款人的申请向借款人提供贷款,由借款人到期返还贷款本金并支付贷款利息。 购买合同的第一条,注意项目建设依据这一项条款内容,需要在合同中填写相关的内容,并且核验其与开发商提供的相关证件是否一致,编号和经营范围是否有