工期顺延怎么确认
来源:法律编辑整理 时间: 2023-04-10 21:33:09 89 人看过

承包人在工期可以顺延的情况发生后14天内,就将延误的内容和因此发生的追加合同价款向工程师提出书面报告。工程师在收到报告后14天内予以确认,逾期不予确认也不提出修改意见,视为同意工期顺延。

一、工程延期的期限怎么计算?

由于承包商自身的原因造成的工期延长,称之为工程延误。由于工程延误所造成的一切损失由承包商自己承担,包括承包商在监理工程师的同意下采取加快工程进度的措施所增加的费用。同时,由于工程延误所造成的工期延长,承包商还要向业主支付误期损失补偿费。由于工期延误所延长的时间不属于合同工期的一部分。

二、地基基础工程施工合同工期顺延的情形有哪些

建设工程施工合同工期顺延的情形有:

1、发包人未按约定提供施工图纸及开工条件;

2、发包人未按约定支付预付款、进度款或工程师未提供所需指令、批准等,以致不能施工;

3、工程设计变更、工程量增加。

4、一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超8小时;

5、不可抗力;

6、工期顺延的其他情况。

三、《施工合同》规定了工期顺延有哪几种情形?

1、发包人未按合同约定时间开工的,以实际开工时间作为工期的起算点,工期向后顺延相应迟延开工的时间。2、虽然进场,但开工条件不具备的。如达不到开工的客观条件或者法定条件,如工地未满足合同约定的开工要求,法律上相关审批手续未办妥等。3、发包人未按合同约定时间提供符合要求的图纸的。4、发包人未按合同约定支付工程款的。5、发包人或者监理未及时发出指令、确认或进行答复的。6、设计变更,导致工程量增加的。7、发包人提供的测量基准点、基准线和水准点、勘察报告及其他书面资料存在错误或疏漏的。8、发包人增加合同外工程的,该工程另行计算工期,在原合同工期中顺延。9、发包方供应材料的,因发包供应材料迟延造成工期延误的。10、不可扩抗力,如台风造成、政府指令(如高考、召开重要会议)要求停工等。11、非承包人原因而发包人要求停工的。12、非承包人原因而监理单位指令停工的。13、承包人按合同约定程序完成隐蔽工程后发包人要求开挖重新验收,且验收结合格的。14、发包人直接发包工程的施工人原因造成工期延误的。15、发包人与承包人在施工过程中因已完成工程质量产生争议,承包人为避免损失扩大暂停施工,但最终确定已完成工程质量合格的。16、发包人未协调好土地权属问题、相邻关系等问题,相关第三人影响承包人正常施工的。17、因异常恶劣气候但未达到不可抗力情形下造成工期延误的。18、不利物质条件但未达到不可抗力情形下造成工期延误。19、其他因发包方原因造成工期延误的情形。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年03月24日 22:33
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多不可抗力相关文章
  • 什么叫工期的顺延
    工期顺延是指下雨等自然因素,还有就是停水、停电等导致停工原因,签订工期顺延合同之后,就可以保护施工方的免受合同违约的责任。一、如何起诉全屋定制拖延工期全屋定制拖延工期的起诉方式具体如下:1、收集证据证明延误工期造成的具体损失金额,与施工方协商索赔;2、协商不成时,如果装修合同或协议有工期约定,可以依法起诉。合同违约赔偿的标准具体如下:1、合同违约金上限是不超过实际损失的百分之三十;2、如果合同违约赔偿金额过高或者过低是可以请求法院给予减少或者增加。二、工程暴雨导致塌方谁负责赔偿特大暴雨是属于不可抗力的自然因素,因特大暴雨造成工程无法施工的,无论是建设单位还是施工单位不能主张赔偿。如果工程坍塌是由暴雨等自然灾害导致的,因房子或地基等坍塌给邻居房子造成损失的,施工方可不承担赔偿责任。但若是施工方对施工工程等方面疏于安全维护,是全部或主要过错造成工程受损的,则应承担赔偿责任。三、怀孕,社保应该公
    2023-03-27
    406人看过
  • 顺延工期签证是怎样
    工期顺延,就是当我们在施工工程中,并非施工单位造成的,而是因为不可抗力的因素,导致施工单位无法正常施工的情况下,此时就可以申请工期顺延。由于工期是合同在订立时,完成单位工程所需要的时间,一般来说,合同内是会订立双方如何遵守该合同,以及相关的违约惩罚措施的。所以,当工期被延误时,施工单位往往会申请工期延顺。一、工期顺延怎么样才合法1、工程量增加施工过程中,发包人时常要求承包人增加工程量,因而必然导致工期的增加。这种情形下,工期自然顺延。2、发包人变更设计若在施工过程中,发包人变更设计,则因发包人变更设计而导致承包人无法施工的期间应当从工期中扣除,即顺延相应的工期。3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料若发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料,导致承包人无法施工的,则从发包人提供这些施工必须资料之日起算工期。其他如因发包人缺乏建设规划许可证、施工许可证或其他原因
    2023-02-19
    99人看过
  • 工期顺延的情形有哪些,工期顺延申请报告怎样写
    工期顺延的情形1、工程量增加施工过程中,发包人时常要求承包人增加工程量,因而必然导致工期的增加。这种情形下,工期自然顺延。2、发包人变更设计若在施工过程中,发包人变更设计,则因发包人变更设计而导致承包人无法施工的期间应当从工期中扣除,即顺延相应的工期。3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料若发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料,导致承包人无法施工的,则从发包人提供这些施工必须资料之日起算工期。其他如因发包人缺乏建设规划许可证、施工许可证或其他原因导致有关政府部门要求停工的,则停工期间应当从工期中予以扣除。①土地征用、房屋拆迁、地上和地下的障碍清除、三通一平(通水、通电、通路、场地平整);②施工所需各种证件、批文及有关申报批准手续(如建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、等等);③地质勘探资料、水文气象资料、基准点、线和水准点;4、发包人未按约支付工程款一
    2024-04-18
    355人看过
  • 工期顺延及索赔
    业主与施工单位对某工程建设项目签订了施工合同,合同中规定,在施工过程中,如因业主原因造成窝工,则人工窝工费和机械的停工费可按工日费和台班费的50%结算支付。业主还与监理单位签订了施工阶段的监理合同,合同中规定监理工程师可直接签证、批准5天以内的工期延期和5000元人民币以内的单项费用索赔。工程按下列网络计划进行。其关键线路为A-E-H-I-J。在计划招待过程中,出现了下列一些情况,影响一些工作暂时停工。(同一工作由不同原因引起的停工时间都不在同一时间)1.因业主不能及时供应材料,使E延误3天,G延误2天,H延误3天。2.因机械发生故障检修,使E延误2天,G延误2天。3.因业主要求设计变更,使F延误3天。4.因公网停电,使F延误1天,I延误1天。施工单位及时向监理工程师提交了一份索赔申请报告,并附有有关资料、证据和下列要求:1.工期顺延E停工5天,F停工4天,G停工4天,H停工3天,I停工1
    2023-06-05
    104人看过
  • 工期顺延的签证
    1、工期签证有什么意义?工期签证是指承发包双方就非承包人的原因造成的工期拖延达成的工期顺延和赔偿损失的补充协议或意见。两者的区别在于工期签证是双方协商一致的结果,而工期索赔仅仅是承包方的单方行为。从二者的定义即可看出工期签证是最有效的一种证据形式。在工期纠纷中,根据有关举证责任的规定,发包人可以轻而易举地完成举证,其只要出示双方签订的《建设工程施工合同》以及发包方、承包方、设计方和监理方四方签署的《竣工验收报告》即可完成承包人工期延误的举证责任。因为《建设工程施工合同》可以证明合同约定的竣工时间,而《竣工验收报告》则可证明工程实际竣工验收的时间。就举证来讲,可以说发包方在工期纠纷中占据着天然的优势。但对于承包方来说,如果没有工期签证,要推翻发包方的主张,则要复杂得多。既使承包方能举出工程量增加、工程设计变更和工程款没有及时支付等证据,但是发包方仍然可以以承包方没有在合同约定的期限内提出顺延
    2023-06-08
    477人看过
  • 工期顺延和工期延误的区别在于
    一、工期顺延和工期延误的区别在于工期顺延和工期延误的主要区别如下:1.工期延误是施工单位组织不力或因管理不善等原因造成的。2.工期延期的原因可能是多方面的,可以通过向建设单位、监阀单位申请获得批准而增加工期的。根据《中华人民共和国民法典》第七百九十八条规定,隐蔽工程在隐蔽以前,承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。二、工期顺延的情况有哪些1.施工单位未按约定提供图纸和开工条件;2.施工单位未按约定支付预付款和进度款,导致施工不能正常进行;3.施工单位指定的代表未按约定提供指令和批准,导致施工不能正常进行;4.设计变更和工程量增加;5.一周内,非施工单位因停水、停电、停气导致停工超过8小时;6.隐蔽工程前,施工企业发出检查通知,施工单位未及时检查;7.施工单位未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地等。《中华人民共和国民法典
    2024-01-30
    170人看过
  • 房屋延期交付顺延怎么算
    关于延期交货时间的认定基准乃在于出卖人是否遵循了其与买方所签署之合同中所约定的交期向买受方交付相关房地产项目。倘若出卖人在收到买方发出的催告函后,仍然未能在三个月的合法期限内履行交货责任,则买方可根据相应条款主张权利,要求出卖人对其因逾期交货所造成的经济损失予以赔偿。然而,若经买方催告后,出卖人仍无法在三个月的合理期限内按约供货且未能提出充分理由作出合理解释,那么买方有权选择终止与出卖人之间的交易协议,并由出卖人独自承担因此引发的全部经济损失。《民法典》第五百六十三条有下列情形之一的,当事人可以解除合同:(一)因不可抗力致使不能实现合同目的;(二)在履行期限届满前,当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务;(三)当事人一方迟延履行主要债务,经催告后在合理期限内仍未履行;(四)当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的;(五)法律规定的其他情形。以持续履行的债务
    2024-04-24
    120人看过
  • 建工企业的顺延工期是怎么算的
    申请工期顺延的手续是:承包人向发包人或监理人发出申请工期顺延的通知,提供申请工期顺延的缘由与证据造成实际影响及损失的证据,经发包人或者监理人签证确认予以顺延。一、不可抗力如何索赔1、费用索赔:通常情况下因不可抗力发生损失时,现场已完工程、已到场材料的损坏有发包方负责,施工方自有或租赁使用的机械、材料等损失由施工方负责,不可抗力发生后现场清理的费用是否发包方负责的,承包方另外要求的赔偿一般是不会获得袭接纳的,在法律上来讲也是不予支持的。2、工期索赔:通常情况下发生不可抗力的时候工期是可以顺延的。另外,我说的是通常情况,具体的情况可能要看相关的承包合同,看看有关工期索赔和费用索赔包括的范围。二、建设工程合同发包人承担哪些责任建设工程合同发包人承担下列责任:1、做好施工前的一切准备工作,确保施工承包商准时进入施工现场;2、向承包人提供符合质量的材料和设备,因提供的材料质量有缺陷和设备不符合要求而
    2023-02-28
    173人看过
  • 什么是工期顺延,有何规定
    施工工期指单项工程从正式开工至按设计规定的全部工程内容建成,并达到竣工验收标准所用的实际施工天数。合同在订立时,完成单位工程所需要的时间,并且订立了双方如何遵守该合同,并且具备违约惩罚措施,当我们在施工工程中,如果不是我们的原因,或者不可抗力的因素,导致我们无法正常施工的情况下,我们可以申请工期顺延。工期顺延是指下雨等自然因素,还有就是停水、停电等导致停工原因,签订工期顺延合同之后,就可以保护施工方的免受合同违约的责任。工期顺延需要满足的条件有:1、工程量的增加,对合同约定的工程变更增加;2、施工材料的变更;3、工程质量鉴定,工程质量鉴定会花费时间,会导致工期延期;4、不可抗力等。律师补充:当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认,承包人虽未取得工期顺延的确认,但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定,承包人以此为由主张工期顺延的,人
    2023-05-06
    217人看过
  • 可以顺延工期的条件
    《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)第7.5.1项规定,在合同履行过程中,因下列情况导致工期延误和(或)费用增加的,由发包人承担由此延误的工期和(或)增加的费用,且发包人应支付承包人合理的利润:(1)发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的;(2)发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的;(3)发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的;(4)发包人未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知的;(5)发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的;(6)监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的;(7)专用合同条款中约定的其他情形。什么情况下单位可以主张工期顺延单位可以主张工期顺延的情况有:施工单位未按约定提供图纸和开工条件的,建设单位可以要求延长工期。施工单位未按约定支付预
    2023-08-17
    448人看过
  • 工期顺延的合法情形
    1、工程量增加施工过程中,发包人时常要求承包人增加工程量,因而必然导致工期的增加。这种情形下,工期自然顺延。2、发包人变更设计若在施工过程中,发包人变更设计,则因发包人变更设计而导致承包人无法施工的期间应当从工期中扣除,即顺延相应的工期。3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料若发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料,导致承包人无法施工的,则从发包人提供这些施工必须资料之日起算工期。其他如因发包人缺乏建设规划许可证、施工许可证或其他原因导致有关政府部门要求停工的,则停工期间应当从工期中予以扣除。4、发包人未按约支付工程款一般来说,当事人在施工合同中均约定发包人按工程进度支付工程进度款。若发包人未按期支付工程进度款,承包人有权停工,因此引起的工期延误责任由发包人承担。5、发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当实践中,通常存在发包人将部分工程如钢结构工程、
    2023-06-04
    337人看过
  • 三门峡停工留薪期确认和延长确认要办多久
    一、三门峡停工留薪期确认和延长确认要办多久法定办结时限(工作日)60承诺办结时限(工作日)18二、三门峡停工留薪期确认和延长确认法律依据《工伤保险条例》(中华人民共和国国务院令第586号):第三十三条:职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的,在停工留薪期内,原工资福利待遇不变,由所在单位按月支付。停工留薪期一般不超过12个月。伤情严重或者情况特殊,经设区的市级劳动能力鉴定委员会确认,可以适当延长,但延长不得超过12个月。工伤职工评定伤残等级后,停发原待遇,按照本章的有关规定享受伤残待遇。工伤职工在停工留薪期满后仍需治疗的,继续享受工伤医疗待遇。三、三门峡停工留薪期确认和延长确认办理流程1、受理:市行政服务大厅一楼市人社局2、3号窗口进行受理;2、鉴定:劳动能力鉴定委员会组织专家进行鉴定;3、决定:劳动能力鉴定委员会根据专家组意见作出劳动能力鉴定结论;4、送达:市行政服
    2023-05-24
    467人看过
  • 超出工程合同期限如何罚款,工期顺延如何认定
    一、超出工程合同期限如何罚款承包人未按建设合同约定的期限完成施工的,构成合同违约,合同有约定时,按约定赔偿。没有约定的,实际实际造成损失赔偿。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百八十四条【损害赔偿范围】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,造成对方损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益;但是,不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。二、工期顺延如何认定在建筑工程施工的过程中,发包人存在以下行为的导致工程停工的,要承担相应的停工损失:(1)发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件;(2)发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常进行;(3)工程师未按合同约定提供所
    2023-04-18
    429人看过
  • 拖欠工程款可顺延工期吗
    拖欠工程款可顺延工期,但承包人必须事先发过书面催告承包人因拖欠工程款提起诉讼,发包人往往以工期逾期为由提出反诉,动辄提出数百、数千万的逾期赔偿,其目的是抵销承包人的诉讼请求;而承包人以发包人逾期付款工期可以顺延为由进行反诉抗辩,司法实践中却往往得不到法官的支持,原因是法官的自由裁量权缺乏统一的操作规矩。拖欠工程款顺延工期法律有什么规定《民法典》(2021.1.1生效)规定承包人可顺延工期的法条共有三条。第七百九十八条【隐蔽工程】隐蔽工程在隐蔽以前,承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第二百八十三条【发包人违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停
    2023-06-15
    328人看过
换一批
#犯罪
北京
律师推荐
    展开

    所谓不可抗力,是指合同订立后发生的,当事人订立合同时不能预见的,且不能避免和不能克服的导致合同不能履行或不能按期履行的客观现象。 不可抗力的范围包括以下三种情况: (1)自然灾害。如地震、台风、洪水、旱灾、海啸等。 (2)政府行为。... 更多>

    #不可抗力
    相关咨询
    • 工期内如何确认工期顺延
      陕西在线咨询 2021-11-30
      发包人主张承包人工期违约,承包人经常抗辩工期顺延的情况什么条件才能顺延工期,应当按照合同约定。合同没有规定或者规定不明确的,不能归责于承包人的原因、气候因素、建设主管部门认可的、固定假期造成的延误一般不计入工期。英美法院对承包人工期的顺延比较严格,因为合同约定要按固定时间完成。但英美法的一个基本原则是,合同的任何一方都无权阻碍或延迟他人的履行,否则无权要求另一方在合同期限内完成工作。发包人拖欠预付
    • 工期顺延有哪些确认方式?
      吉林省在线咨询 2023-02-24
      承包人在工期可以顺延的情况发生后14天内,就将延误的内容和因此发生的追加合同价款向工程师提出书面报告。工程师在收到报告后14天内予以确认,逾期不予确认也不提出修改意见,视为同意工期顺延。 当然,工程师确认的工期顺延期限应当是事件造成的合理延误,由工程师根据发生事件的具体情况和工期定额、合同等的规定确认。
    • 建设工程招标,工期和标准可以按顺延工期确认吗
      陕西在线咨询 2021-11-20
      在工程量增加的施工过程中,发包人经常要求承包人增加工程量,必然导致工期增加。如果发包人在施工过程中改变设计,由于发包人改变设计,承包人无法施工的期限应从工期中扣除。发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等必要的施工材料。发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等必要的施工材料,导致承包人无法施工的,从发包人提供这些必要的施工材料之日起计算工期。发包人未按合同支付工程款的,发包人未按期支付工程进度款的,承
    • 劳动合同期限顺延确认书拟定发放
      广西在线咨询 2023-07-27
      根据法律的规定,一般将劳动合同的自动顺延分为法定顺延和约定顺延两种: 一、法定顺延 劳动合同的法定顺延是指劳动合同期限届满时,由于一些特殊情形的出现,使该劳动合同的终止受到限制,必须顺延至相应情形消失时终止。 在我国根据法律的规定,劳动合同依法顺延的情形可概括如下:
    • 什么是工期顺延?
      黑龙江在线咨询 2021-11-24
      所谓工期延期,是指承包商根据法律和合同对工期延期的事实状态进行的变更,即工期延期是事实,但由于符合法律或双方约定的一些条件,双方就事件造成的延期天数达成一致。工期延期需要满足以下条件:1。施工过程中,发包人经常要求承包人增加工程量,必然导致工期增加。在这种情况下,工期自然顺延。2、如果发包人在施工过程中改变设计,由于发包人改变设计,承包人无法施工的期限应从工期中扣除,即顺延相应的工期。3、发包人未