装修合同纠纷会判刑吗-法师兄

装修合同纠纷会判刑吗

来源：互联网时间： 2023-03-27 21:11:11 454 人看过

装修合同纠纷是否会判刑要看其是否存在危害国家利益、社会公共利益、个人合法权益的情况，如果存在，那么实施加害行为的行为人可能被依法追究刑事责任，即被判刑。根据《民法典》第五百零九条，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚信原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。当事人在履行合同过程中，应当避免浪费资源、污染环境和破坏生态。第五百三十四条规定，对当事人利用合同实施危害国家利益、社会公共利益行为的，市场监督管理和其他有关行政主管部门依照法律、行政法规的规定负责监督处理。

一、合同条款应遵循什么原则

合同管理办法应遵循的原则分别有：诚信原则指当事人应该根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务；全面履行原则指当事人履行合同时应当按照约定全面履行双方在合同中约定的义务；环保原则指当事人在履行合同过程中，应当避免浪费资源、污染环境和破坏生态。

二、民法一般常用的履行合同原则有哪些

根据我国《民法典》（民法典于2021.1.1实行）第五百零九条的规定，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚信原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。当事人在履行合同过程中，应当避免浪费资源、污染环境和破坏生态。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多合同条款相关文章

房屋装修
如何处理房屋装修合同纠纷，房屋装修合同纠纷怎么解决

一、如何处理房屋装修合同纠纷《建筑装饰装修管理规定》指出，房主或房屋使用者因装饰装修损坏毗邻房屋的，应该负责修复或赔偿。《家庭居室装饰装修管理试行办法》第十五条规定，发生了家庭居室装饰装修纠纷，可以向当地建设行政主管部门或者其指定的机构进行投诉，也可以向当地人民法院提起民事诉讼；第十九条规定，如果装修家庭因家庭居室装饰装修而造成相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等，应该由家庭居室装饰装修的居民负责修复和赔偿，如果是属于装修施工单位的责任，则由房主找装修单位负责修复和赔偿。依据《中华人民共和国消费者权益保护法》第四十三条规定，消费者与经营者发生消费者权益争议时，可以通过下列途径解决：（一）与经营者协商解决；（二）消费者请求消费者协会调解；（三）向有关行政部门申诉；（四）根据与经营者达成的仲裁协议提请仲裁机构仲裁；（五）向人民法院提出诉讼。但必须注意：一般情况下，如提请了仲裁，便不

2023-02-24

383人看过
房屋装修
装修合同纠纷所属范围

根据合同中的规定,双方协商了管辖法院的问题。如果没有在合同中进行约定,那么管辖法院将根据被告的住所地或者合同履行地的人民法院进行判断。约定管辖的,可以选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点的人民法院管辖。根据合同中的规定，双方协商了管辖法院的问题。如果没有在合同中进行约定，那么管辖法院将根据被告的住所地或者合同履行地的人民法院进行判断。约定管辖的，可以选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点的人民法院管辖。装修合同纠纷管辖范围装修合同纠纷是指在房屋装修过程中,双方因合同履行发生争议而产生的纠纷。根据相关法律规定,装修合同纠纷的管辖范围应当根据合同履行地来确定。如果装修合同中未明确约定合同履行地,则应当根据相关法律规定来确定。根据《中华人民共和国民事诉讼法》的规定,因不动产

2023-09-11

200人看过
姓名权
装饰装修合同纠纷合同效力怎么确定?

装饰装修合同纠纷合同效力可以通过向人民法院起诉的方式确定。确认合同效力案件如果涉及到财产，那么根据《诉讼费用交纳办法》第十三条第(一)条规定，诉讼请求的金额或者价额，按照下列比例分段累计交纳：1、不超过1万元的，每件交纳50元;2、超过1万元至10万元的部分，按照2.5%交纳;3、超过10万元至20万元的部分，按照2%交纳;4、超过20万元至50万元的部分，按照1.5%交纳;5、超过50万元至100万元的部分，按照1%交纳;6、超过100万元至200万元的部分，按照0.9%交纳;7、超过200万元至500万元的部分，按照0.8%交纳;8、超过500万元至1000万元的部分，按照0.7%交纳;9、超过1000万元至2000万元的部分，按照0.6%交纳;10、超过2000万元的部分，按照0.5%交纳。如果关于确认合同效力案件是非财产案件，那么根据《诉讼费用交纳办法》第十三条第(二)条规定，按照

2023-06-28

214人看过
房屋装修
什么叫装修纠纷,房屋装修合同纠纷如何处理,怎么办

一、什么叫装修纠纷装修纠纷是指在装修家庭与装修施工单位之间，装修家庭与周围居民之间因为装修违反了有关装修合同、规定而发生的纠纷。一般来说，主要包含以下几个方面：(一)装修单位没有完全履行装修合同比如，装修单位没有按合同约定的做法去装修，使用非合同规定的装饰材料，施工中无故停工，未在约定工期内完工等。(二)装修施工质量低劣有的装修公司施工人员干活不上心，工艺不规范。表面上说得过去，但经不起验收或时间的检验，出了问题还强词夺理。尤其是“游击队”，质量没有保证。(三)装修后维修服务不完善或不履行质量承诺装修后应该按合同规定及时维修，但有些公司却左右推托，保修期内不保修。(四)施工中噪声扰民施工中难免会发出噪音，但户主事先要与装修公司约好开工、收工时间。不要违反环保的有关规定，否则极易引发纠纷。除了上面提到的内容，装修纠纷还包括装修材料或废弃物乱堆乱放、装修破坏了毗邻房屋、装修破坏房屋主体结构及承

2023-06-12

249人看过

诉讼代理
装修合同纠纷是民事还是商事纠纷

装修合同纠纷属于一般的民事纠纷。商事案件是指适用于《商法》的案件。我国没有形式的《商法》，但存在实质的《商法》，主要表现为大量的商事单行法，例如《公司法》、《证券法》、《票据法》、《保险法》等。装修合同纠纷可以通过以下方式处理：(一)协商。(二)调解。(三)仲裁。(四)诉讼。一、房屋装修合同满足什么条件才有效？房屋装修合同满足以下条件就具有法律效力：(一)行为人具有相应的民事行为能力；(二)意思表示真实；(三)不违反法律、行政法规的强制性规定，不违背公序良俗。二、房屋装修合同纠纷的诉讼流程是什么？1、原告起诉。2、法院受理后将起诉书副本送达被告。3、被告在十五日内提交答辩状，法院在五日内将答辩状副本送达原告如果被告不提交答辩状，不影响审理。4、决定开庭审理的案件，法院在三日前通知当事人并公告。5、法庭调查阶段包括：当事人陈述；告知证人的权利义务，证人作证，宣读未到庭的证人证言；出示书证、物

2023-06-28

476人看过
不可抗力
何种装修合同易产生纠纷

如果出现工期延误问题，消费者应根据具体情况分别对待：第一种情况是双方均不承担责任的：工期延误的原因是由于合同中第八条第一项的原因，即工程量变化或设计变更，不可抗力，及甲方同意工期顺延的其他情况，在消费者即甲方确认的情况下，工期相应顺延。第二种情况是乙方不承担责任的：因甲方未按合同约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延；因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费由乙方即消费者负担，工期顺延。第三种情况消费者还应承担相应的违约责任，即违约责任中规定的甲方未按期支付第二(三)次工程款的，应向装修公司支付违约金。最后一种情况是因装修公司责任不能按期完工，工期不顺延，装修公司应向消费者支付违约金。一、什么样的装修合同易出现纠纷1、合同主体不明晰。合同中应首先填写甲方、乙方的名称和联系方法。此处应注意一个细节，很多公司只盖一个有公司名称的章，您必须要求装饰公司将内容填满，并进行核对

2023-03-18

429人看过
保证
未签装修合同纠纷难解决

现在买房不容易，房子买回来后仍然还有麻烦事。装修一直是过来人感觉最是头疼的事情。许多人对于家庭装修的细节更是知之甚少，如何选装修公司，如何签订装修合同以及如何验收装修质量等等，一大堆的麻烦事。稍有不慎则惹出纠纷。因为是朋友，装修未签合同也许有很多网友觉得可笑，这是谁都明白的事，装修肯定会签合同的啊，可是杭州网记者就接到这样的投诉，王女士有两套房子准备装修，其中一套已经在装修了，可现在真后悔，装修的质量很差，最说不清的就是没有签装修合同。已经7个月过去了，简单的装修还没完工，而且装修公司的人已一去不返。再也不管了。装修未完，多处质量问题严重在王女士家里，记者看见未装修完的工程，已经没人在干活了，屋里凌乱。已经装修部分也明显有质量问题，墙面不平整，家具油漆也没刷好。王女士说：卫生间的洁具，也是最低廉的。只要100多元，厨房的灶具和油烟机一共才400多元，已经是低到不能在低了，所有的电源开关都是

2023-06-04

64人看过
股权转让
合同纠纷：装修公司能否退款？

装修公司通过欺骗手段让客户签署了合同,如果受害者遭受了欺诈,他/她有权力向人民法院或仲裁机构申请撤销该合同。根据《民法典》的相关规定,一方以欺诈手段,使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为,受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。第三人实施欺诈行为,使一方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为,对方知道或者应当知道该欺诈行为的,受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。装修公司通过欺骗的手段让客户签署了合同，如果受害者遭受了欺诈，他/她有权力向人民法院或仲裁机构申请撤销该合同。根据《民法典》的有关规定，一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。第三人实施欺诈行为，使一方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，对方知道或者应当知道该欺诈行为的，受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。欺诈合

2023-10-03

368人看过

遗产纠纷
管辖装修合同纠纷的责任方

在装修合同纠纷的地域管辖确定的问题上，依据我国民事诉讼法相关规定，装修合同属于建筑施工合同类型之一，是不动产纠纷提起的诉讼，应该适用专属管辖的规定，依法应当由不动产所在地的人民法院管辖。另外，即便双方当事人在合同中就发生纠纷的管辖法院进行约定，也不得违法上述专属管辖的规定，否则该约定无效。如何处理装修合同纠纷没有公正的合同是发生装修合同纠纷的，可以通过下列途径解决：1、与装修公司协商解决，协商解决是最省时省力的方式，如果双方能协商解决尽量协商，各退一步。2、业主请求消费者协会调解。消费者协会是一种民间社会机构，可以作为中立的第三方进行调解，说服双方达成调解协商。3、向有关行政部门申诉4、根据与装修公司达成的仲裁协议提请仲裁机构仲裁。仲裁具有不开庭审理，一裁终决的效果，解决方式较快。5、向人民法院提出诉讼但必须注意，一般情况下，如提请了仲裁，便不得再向法院提出诉讼。向法院起诉需要递交起诉状，

2023-06-30

82人看过
仲裁条款
合同纠纷装修诉讼处理方法

首先，起草起诉状，起诉状一般包含以下四个部分：第一，原、被告的身份信息。第二，具体的诉讼请求。第三，具体的事实与理由。第四，具状人，即原告本人签字。其次，确定管辖，一般根据以下步骤确定管辖：第一，合同有约定仲裁条款的，排除法院管辖，适用仲裁解决纠纷；第二，合同没有约定仲裁条款，但有约定法院管辖的，由约定的法院管辖；第三，如果没有约定管辖，则由被告住所地或者合同履行地法院管辖。确定管辖后，将起草的起诉状和准备好的证据材料提交法院或仲裁。装修合同纠纷起诉状如何写装修合同纠纷起诉状的写法如下：1、写清楚当事人的基本情况，包括原告、被告、第三人的姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位、住所等；2、写清房地产纠纷诉讼请求，说明被告人依法保护其合法权益的具体要求，如要求被告人承担一定的民事责任、要求人民法院撤销、变更或部分撤销行政机关的一定行政行为等；3、写清楚房地产纠纷诉讼请求所依据的事实和原因，在

2023-07-12

72人看过
承诺
承包装修合同纠纷如何避免

业主在和装修公司接洽时，要注意这几个问题。先认定装修公司的资质，一定要有正规的办公地点，要能出具合格的票据。确认装修公司报价，业主在拿到装修公司用料和施工量的报价单后，首先要看看设计是否符合自己要求，请设计师解释方案，确认后自己考察报价单中每一单项的价格和用量是否合理。在认可报价后，正规装修公司都会和业主签订一份施工合同或协议书。合同中要写明装修的具体要求，如果在工程进行中，对某些装修项目有所增减，就一定要填写相关的“工程洽商单”，并作为合同的附件汇入装修合同书中。合同中有关保修的条文是必不可少的，而且要分清责任。承包装修易引发6类纠纷由装修公司承包的装修会发生这样的几类纠纷：没有完全履行装修合同；粗制滥造，施工质量低劣；维修服务不完善或不履行质量承诺；噪声扰民；装修材料或废弃物乱堆乱放；装修破坏了房屋主体结构及承重结构。

2023-06-15

185人看过
经营合同纠纷
装修合同纠纷适用不动产管辖吗

买房之后就需要进行房屋装修，一般情况下选择装修公司来装修房屋的情况居多，那就需要当事人和装修公司签订一份装修合同。那么，如果出现纠纷了装修合同纠纷的管辖是如何的？装饰装修合同纠纷，根据我院《民事案件案由规定》，属于第三级案由建设工程合同纠纷项下的第四级案由，系与建设工程施工合同纠纷相关的案件，根据《民事诉讼法》第三十三条“下列案件，由本条规定的人民法院专属管辖：（一）因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖”以及《最高人民法院关于适用的解释》第二十八条第二款“建设工程施工合同纠纷……，按照不动产纠纷确定管辖”的规定，装饰装修合同纠纷，应参照不动产纠纷确定管辖，即由不动产所在地人民法院管辖。装修合同纠纷如何处理针对装修纠纷，有关部门制订了部分法律法规。比如，《建筑装饰装修管理规定》指出，房主或房屋使用者因装饰装修损坏毗邻房屋的，应该负责修复或赔偿。（一）依据《中华人民共和国消费者权

2023-08-02

480人看过

继续履行
没有合同装修纠纷只能打官司吗

没签装修合同发生装修纠纷，可以先协商处理。协商不成只能起诉了。没签装修合同，装修队的装修应该符合法定标准，不符合当然可以要求继续履行装修、或是找其他人修了之后找他赔偿损失。提起民事诉讼时需准备：民事起诉状，对方身份信息，证据清单和证据材料。人民法院在收到起诉材料后，会在七日内决定是否受理、立案。对于不予受理的，会作出裁定书；若对裁定不服的，可以提起上诉。受理立案后，人民法院会安排时间开庭审理。适用普通程序的，人民法院会在立案之日起六个月内审结，有特殊情况的，经批准可以延长，并会出具延期审理通知书。人民法院在审理结束的，会依法判决并出具民事判决书；判决书中会写明判决结果和作出该判决的理由。当事人若对判决不服的，可在收到判决书十五日内向上一级人民法院提起上诉。一、装修合同主要条款1、双方当事人的姓名、联系地址、电话此项条款中最好附上工程承揽人的身份证复印件、营业执照副本复印件或包工头的家乡单位

2023-02-12

360人看过
仲裁委员会
签装修合同要避免哪些陷阱，装修合同纠纷怎么处理

签装修合同要避免的陷阱包括合同主体不明确，合同权利义务不清，书面文件不全，变更事项不明确等，装修合同纠纷的处理方式包括协商，调解，仲裁，诉讼。一、签装修合同要避免哪些陷阱签装修合同要避免的陷阱：1.书面文件不全经双方认可的工程预算书以及全套设计、施工图纸，均为合同有效构成要件。2.合同主体不明晰合同中应首先填写甲方、乙方名称和联系方式，很多公司只盖一个有公司名称的章，必须要求装饰公司将内容填满，并进行核对。3.权利义务不清为保证工程顺利进行，装修合同中规定了甲乙双方应尽的义务。在合同中应逐一细化，让双方的责任归属更加明确。4.增减项未加入合同如果在施工过程中，因为施工项目的增减或其他因素，须对原合同进行变更的，消费者与装修公司必须协商一致，并签定书面的变更协议。5.监理概念模糊合同中规定了可以实行工程监理，作为工程监理人，其身份是独立于装修公司之外的。二、装修合同纠纷怎么处理装修合同纠纷的

2023-04-26

162人看过