拆迁安置实施方案是在拆迁前期,就拆迁实施事宜如拆迁时间、拆迁补助等问题提出的方案。那么,拆迁安置实施方案怎么写呢?详情请见下文的拆迁安置实施方案范文。
拆迁安置实施方案范文:
文件编号:20110910
房屋拆迁安置实施方案
甲方:
乙方:
丙方(住户):
为做好甲方位于海口市双拥路的“职工住宅楼”项目的拆迁安置工作,维护原住职工的权益,保障改造项目的顺利进行,特签订如下拆迁安置方案。
一、为保证此项工作的顺利开展,特成立项目小组,成员四人,由甲、乙双方各委派二人。
二、自年月日起至年月日为本次拆迁公示、搬迁时间。
三、乙方给住户重建的标准房为:外墙涂料、内墙批档抹灰、楼地面水泥砂浆不光面、铝合金窗、墙面为水泥砖块、供水到户内、厨房、卫生间、供电到户内配电箱。
四、本次拆迁实行自找住房临时过渡,过渡费每户每月人民币元,过渡期按实际搬迁过渡时间计算。原住户每户往返搬家费元。
五、乙方工程建设期为个月(从房屋拆迁之日起计算)。乙方承诺同样按每月租房款人民币元,合计租房款人民币叁万陆仟元整(¥元),住户搬家费人民币贰仟元整(¥元),租房款在签订本方案且丙方书面告知乙方正式搬迁前七天内,由乙方一次性支付到丙方指定账户。如乙方在工期内不能按期完成,租房款则延长按每月人民币壹仟贰佰元整(¥元)付给丙方,直至工程完工为止。
六、保证金:“职工住宅楼”开发项目工程保证金为人民币元。保证金打入甲、乙双方共管账户上,并按甲、乙双方合同约定使用。项目工程完工交付使用后,乙方应在交房给丙方使用之日起二年内把办好的产权证交给丙方。
七、丙方签订本方案并领取补偿款后丙方应在乙方下达搬迁通知后日自行搬迁(包括搭建的临建附属物)完毕,逾期不搬迁,除乙方有权拆除外,丙方赔偿乙方的投资损失人民币贰万元整(¥元)。如规定的时间内乙方未能报建,则丙方收到乙方的租房款及搬家费不予退回给乙方。
八、由甲方与丙方以抽签分房的方式进行择房,丙方无异议(楼层安排在层内),甲、丙方因分房发生的一切纠纷,双方将需自行友好协商解决,与乙方无关。
九、协议签订时丙方须向乙方提供产权证原件核对并把产权证复印件交给乙方,以便乙方确认,租金和搬家费的支付按丙方指定的以下开户银行支行:
户名:
账号:
九、本协议一式五份,甲、丙双方各执壹份,乙方执贰份,壹份给房屋拆迁主管部门备案。本协议自签订之日起生效。
甲方:乙方:
代表人:代表人:
丙方(住户):
签订日期:年月日
-
武汉蔡甸房屋拆迁补偿安置实施方案
441人看过
-
房屋拆迁安置方案
452人看过
-
拆迁补偿安置方案
304人看过
-
征地拆迁补偿安置方案
150人看过
-
农村拆迁安置方案是怎样的
278人看过
-
拆迁计划和拆迁补偿安置的方案
57人看过
拆迁安置的方式,主要表现为两种: 1、原地安置; 2、是异地安置,具体应由当事人协商解决。 拆迁人应当向被拆迁人或者房屋承租人支付拆迁补助费。过渡期内,被拆迁人或者房屋承租人自行安排住处的,拆迁人应当支付临时安置补助费;被拆迁人或者房屋承租... 更多>
-
实施拆迁安置的政策浙江在线咨询 2022-07-09拆迁安置房政策: 一、拆迁安置房的购买政策根据相关法规及政策规定,拆迁安置房屋一般分为两大类: 1、因重大市政工程动迁而建造的配套商品房或配购的中低价商品房。此类房屋产权虽属于个人所有,但在取得所有权的5年内不能上市交易。 2、因房产开发等因素而动拆迁,动拆迁公司通过其他途径安置或代为安置人购买的中低价位商品房(与市场价比较而言)。该类商品房和一般的商品房相比没有什么区别,属于被安置人的私有财产,
-
附拆迁补偿安置方案福建在线咨询 2022-05-071、征收土地的补偿包括:土地补偿费、安置补助费、地上附属物费以及青苗补偿费。 2、房屋拆迁时,被拆迁人可以获得被拆迁房屋的价值、搬迁费、安置费。 3、房屋拆迁时可以选择货币补偿或房屋置换。若选择货币补偿的,被拆迁房屋的价值不低于类似房地产的价值。 4、如果补偿不合理,不要轻易签字,可以通过法律途径维权。
-
安置房拆迁补偿方案河南在线咨询 2022-03-22区房屋征收部门负责拟定房屋征收补偿方案,报区人民政府。房屋征收补偿方案应当包括下列内容:(一)房屋征收补偿的目的、法律依据;(二)房屋征收范围;(三)房屋征收补偿方式、标准、计算方法;(四)奖励和补助标准;(五)用于产权调换房屋的基本情况;(六)房屋征收补偿的签约期限;(七)搬迁过渡方式、过渡期限;(八)企事业单位补偿安置方式;(九)其他有关事项。
-
关于房屋拆迁安置的安置方案新疆在线咨询 2021-04-091、各项征地补偿费用的具体标准、金额由市、县政府依法批准的征地补偿安置方案规定。A 2、土地被征用前3年平均年产值的确定(有关土地补偿费、安置补助费的补偿标准):按当地统计部门审定的最基层单位统计年报和经物价部门认可的单价为准。 3、按规定支付的土地补偿费、安置补助费尚不能使需要安置的农民保持原有生活水平的,可增加安置补助费。原土地补偿费和安置补助费的总和不得超过土地被征用前三年平均年产值的30倍
-
拆迁安置案民事诉讼书怎么写广西在线咨询 2022-07-09依据我国行政诉讼法的规定,拆迁安置诉讼撤诉有两种情形,一种是原告申请撤诉,另一种是法院依法作出撤诉,原告申请撤诉的,由法院裁定是否允许。 《中华人民共和国行政诉讼法》 第六十二条人民法院对行政案件宣告判决或者裁定前,原告申请撤诉的,或者被告改变其所作的行政行为,原告同意并申请撤诉的,是否准许,由人民法院裁定。 第五十八条经人民法院传票传唤,原告无正当理由拒不到庭,或者未经法庭许可中途退庭的,可以按