矿山工程承包合同怎么写
来源:互联网 时间: 2023-06-15 14:34:12 353 人看过

甲方:xx矿业有限公司

乙方:xxx身份证号码:xxx

现就甘肃省酒泉市xx县生地湾穿山驯xx矿区花岗岩荒料开采有关事项,经甲乙双方友好协商达成如下石材荒料开采协议,供双方共同遵守执行;

第一条:甲方指定位于xx县xx矿区一角平面面积约10000平方米由乙方承包开采,矿山工程承包合同范本。

第二条:承包期限为xx年,即自xx年xx月xx日起至xx年xx月xx日止。

第三条:开采、取料要求:

1、锯切开采平面面积计算方式为:长度按每条锯路走到的位置计算,宽度按锯路第一条和最后一条之间的总距离量算,并画出平面几何图形来计算面积。

2、乙方锯切必须使用¢3.2米片体锯切,在平台位置锯切深度必须达到1.40米以上。每条锯路宽度必须根据甲方要求下单生产。

3、荒料开采质量:荒料的开采以四面切、两面打为质量要求,按国家建材部颁发的质量标准执行。

第四条、甲方的义务:

1、甲方负责提供圆盘锯2部、3#立方空压机2部、装载机1部供乙方生产使用,乙方负责对其进行保管、养护、维修并承担维修费用,若有损坏乙方需要重新添置。承包期满后,乙方应将甲方所提供的设备如数归还,并保证该设备未损坏。

2、甲方须提供适宜开采的施工平台(即施工平台前期的杂石沙及平台以外的废渣由甲方负责清理,施工平台内产生的废渣杂石由乙方自行清理到甲方指定位置堆放),修好荒料运输道路。

3、甲方负责供水供电设备安置,将电缆接至开采工作区附近并配备变压器。生活、生产等所用水、电费应由乙方自行负责,变压器正常损坏维修由甲方负责,

4、甲方负责解决乙方一期开采工人的住宿问题及地方事务纠纷。

第五条、乙方的义务:

1、乙方负责购置开采所需的除甲方提供以外的设备配套等的采石工具线缆水管,以及相应的人员配备,并负责将荒料运送到指定堆场,由矿山到堆场之间的运输风险及费用由乙方承担。施工人员的现场管理及生产开采进度安排由乙方负责,但必须在甲方现场管理人员指导下开展作业。

2、安全生产:矿山生产开采中的安全管理由乙方自行负责管理,乙方应严格建立安全管理制度,并按照安全生产规程操作,确保矿山开采安全。

3、合同期内,乙方第一年必须完成10000立方以上的荒料开采任务。

第六条、费用的计算标准,付款方式,时间等

1、开采荒料的承包价格按锯切开采平面面积计算,每平方米单价为人民币壹佰贰拾元(不含税)。销售荒料时,若需要由乙方负责装车(司机和柴油乙方负责),则装车费按每立方10元计算。

2、按锯切开采面积计价后,乙方必须在甲方指导下进行荒料的开采、整形。

3、结算方式为按开采平台每层结算一次,每层锯切完成并清理完成层上碎石后,于10天内给予结算该层的承包工程款,除开采第一层的柴油费、电费、水费由甲方垫付(该费用从第一层结算乙方工程款中扣除)外,其它的费用均由乙方自行负责。

第七条、乙方矿山施工及管理人员的人身意外保险自行负责购买,矿山生产开采中人为导致的安全事故由乙方承担。

第八条、本协议自签订之日起有效,如市场对该矿山的荒料品种需求大,甲方可要求乙方增加人力投入以扩大生产量。

第九条、承包期间乙方未经甲方书面同意不得将矿区荒料开采转让、转包第三人,否则乙方构成违约。

第十条、如乙方变更相关工程队为合同主体,则甲乙双方同意将合同下乙方的全部义务转为变更方的义务。

第十一条、本协议双方如有一方先违反本协议约定构成违约,另一方经书面通知对方后,有权解除本协议,并有权要求赔偿经济损失。自签订后双方均不得反悔。乙方不能无故罢工。如任何一方反悔需付违约金人民币伍拾万元。

第十二条、本协议终止或期满后,甲乙双方应在15日内办理结付及矿区移交手续。

第十三条、本协议一式两份,甲乙双方各持一份,双方代表签字盖章后生效,未尽事宜由双方另行协商并以补充条款体现,具备同等法律效力。

甲方:xx内外矿业有限公司,乙方:xxx

法定代表人:xxx代理人:xxx

签订时间:xx年xx月xx日

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年10月08日 20:41
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多工程承包相关文章
  • 承包建筑工程合同书怎样写
    建筑工程承包合同书应该写明以下内容:1、发包方和承包方的名称和住所;2、工程名称、地点、范围和内容;3、工程总造价;4、质量等级;5、工期;6、双方的权利与义务;7、验收标准等。法律依据:《中华人民共和国民法典》第四百七十条合同的内容由当事人约定,一般包括下列条款:1、当事人的姓名或者名称和住所;2、标的;3、数量;4、质量;5、价款或者报酬;6、履行期限、地点和方式;7、违约责任;8、解决争议的方法。当事人可以参照各类合同的示范文本订立合同。一、建筑分包资质包括哪些分为两种:一种是专业型的,还有一种是劳务型的。如果是专业型的,就是既提供施工团队,也提供施工材料,俗称大包,也就是包工包料。如果是劳务型的,俗称清包,只包工不包料,但是在对方要求的情况下,也可以包部分辅料。按等级分就有三种:一级、二级、三级。二、在承包建筑工程的时候需要注意哪些事项(一)双方在合作之前,需要进行洽谈,了解彼此的
    2023-06-26
    127人看过
  • 农村承包工程合同一般要怎么写
    甲方(发包方):乙方(承包方):身份证号:住址:联系电话:为合理利用土地,提高土地效益,根据《农村土地承包法》等法律政策规定,甲方将土地承包给乙方经营,经双方协商一致,订立本合同。(一)承包土地情况承包土地名称为,总面积亩,四至界限为:(二)承包期限乙方承包期限为年(注:四荒地承包期不得超过50年,机动地承包期不得超过3年),自年月日起至年月日止。甲方应于年月日前将土地交付乙方。(三)承包价款、付款方式和时间各年度承包金按下列第种方式计算,乙方应于当年月日前以货币方式向甲方付清。(1)采取实物折值计算承包金。每亩地年承包金相当于斤小麦(或玉米、稻谷等)的价值,年总承包金相当于斤小麦(玉米、稻谷等)。单位价格按交款年中级质量国家收购价格计算。(2)采取浮动方式。第一年每亩地承包金元,总承包金元。以后年度以第一年承包金为基数,每年上浮递增%。(四)土地用途乙方承包土地限于从事种植业、林果业、畜
    2023-03-16
    282人看过
  • 地下矿山工程承包后的建设有什么规定
    1、《矿山安全法》第四十条规定,违反本法规定,未对职工进行安全教育培训,安排职工上岗作业,设备、器材、防护用品、安全检测仪器不符合规定的使用或者拒绝矿山安全监察人员现场检查,或者在接受检查时隐瞒事故隐患,不如实反映情况的,使用国家或者行业安全标准,不按照规定提取或者使用安全技术措施包装费的,未按照规定及时、如实报告矿难的,由劳动行政主管部门责令改正,可以并处罚款;情节严重的,提请县级以上人民政府决定责令生产对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,由其所在单位或者上级主管机关给予行政处分。而且,第四十一条规定,矿长不具备安全专业知识,或者安全生产特种作业人员没有作业资格证书上岗的,由劳动行政主管部门责令限期改正,并报人民政府批准县级以上人民政府责令停产,调整人员后恢复生产。第二,工程设计需要在施工前得到批准。第四十二条规定,未经批准擅自进行矿山建设项目安全设施设计施工的,由矿山企业管理主管部
    2023-05-02
    156人看过
  • 选矿厂承包合同
    合同期限
    选矿厂承包合同甲方:_____________乙方:_____________甲方为加强选矿厂的生产管理,提高生产效率,确保选矿产品质量和回收率,决定将选矿厂的生产管理承包给乙方,经甲乙双方协商,签订如下合同:一、承包方式:实行包工包料的承包方式。即包括选矿厂除精矿打包装卸车工序外所有工序中耗费的材料、人工、电力、设备配件及设备维修等全部费用。二、承包范围:原矿的取料运输到破碎(破碎工序),球磨工序,浮选工序,及选矿厂设备电器维修。三、包干价格:按入选原矿每吨____元包干.四、质量要求:1.铅精矿品位必须达到55度以上;锌精矿品位必须达到50度以上。2.铅精矿的富含质量,锌不能超过5%;铜不能超过1%;硫不能超过15%;砷不能超过1%。锌精矿的富含质量,铅不能超过5%;铜不能超过1%;硫不能超过15%;砷不能超过1%。3.选矿综合回收率必须达到92%;五、奖励与扣罚1.选矿回收率达到92
    2023-06-09
    279人看过
  • 承包采矿工程工程量双方怎么认定
    一、承包采矿工程工程量双方怎么认定当事人对工程量有争议的,按照施工过程中形成的签证等书面文件确认。承包人能够证明发包人同意其施工,但未能提供签证文件证明工程量发生的,可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(二)》第十条当事人签订的建设工程施工合同与招标文件、投标文件、中标通知书载明的工程范围、建设工期、工程质量、工程价款不一致,一方当事人请求将招标文件、投标文件、中标通知书作为结算工程价款的依据的,人民法院应予支持。第十一条当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效,但建设工程质量合格,一方当事人请求参照实际履行的合同结算建设工程价款的,人民法院应予支持。实际履行的合同难以确定,当事人请求参照最后签订的合同结算建设工程价款的,人民法院应予支持。二、发包人没有签证的工程量怎么索赔因涉及变更导致建设工程的工程
    2023-06-17
    417人看过
  • 矿山井下工程承包后施工中有哪些规定?
    一、需要加强安全意识矿山安全法第四十条有说违反本法规定,如果未对职工进行安全教育、培训,分配职工上岗作业又使用不符合国家安全标准或者行业安全标准的设备、器材、防护用品、安全检测仪器,而且未按照规定提取或者使用安全技术措施装箱费用或是拒绝矿山安全监督人员现场检查或者在被检查时隐瞒事故隐患、不如实反映情况甚至未按照规定及时、如实报告矿山事故的的矿井作业由劳动行政主管部门责令改正,可以并处罚款;情节严重的,提请县级以上人民政府决定责令停产整顿;对主管人员和直接责任人员由其所在单位或者上级主管机关给予行政处分。而且第四十一条规定矿长不具备安全专业知识的,安全生产的特种作业人员未取得操作资格证书上岗作业的,由劳动行政主管部门责令限期改正,提请县级以上人民政府决定责令停产,调整配备合格人员后,方可恢复生产。二、工程设计需要经过批准方可施工第四十二条规定矿山建设工程安全设施的设计未经批准擅自施工的,由管
    2023-05-01
    461人看过
  • 编写工程承包合同的步骤
    工程承包合同写法如下:首先需要写明甲乙双方的姓名,写上经过双方协商,乙方愿意承接甲方的工程。然后写明工程的概括、承包的相关方式、工程的范围以及质量要求。其次可以写清楚合同价款,付款的相关方式。最后写上工程的相关期限,在结尾的部分可以写上双方的责任范围,同时写上相应的日期,以及盖章。简单土方工程承包合同怎么写简单土方工程承包合同范本需要写清楚以下条款:1、承包合同当事人的姓名(名称)、性别、年龄、地址等身份信息;2、合同的标的、范围、建设工期、工程期限起止时间节点、工程质量、工程造价、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围等主要内容;3、合同的违约责任以及争议解决方式等。《中华人民共和国农村土地承包法》第二十二条规定,发包方应当与承包方签订书面承包合同。承包合同一般包括以下条款:1、发包方、承包方的名称,发包方负责人和承包方代表的姓名、住所;2、承包土地的名称、坐落、面积、质
    2023-07-01
    441人看过
  • 工矿产品购销合同怎么写
    供方:___________________________需方:___________________________签订地点:_______________________签订时间:____年____月____日一、产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间及数量产品名称牌号商标规格型号生产厂家计量单位数量单价金额交(提)货时间及数量合计合计金额(大写)____________________(注:空格如不够用,可以另接)二、质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限三、交(提)货的方式四、运输方式及到达地(港)费用的负担五、合理损耗及其计算方法六、包装标准、包装物的供应和回收七、验收标准、方法及提出异议的期限八、随机备品、配件工具数量及供应方法九、结算方式及期限十、担保十一、违约责任十二、解决合同纠纷的方式十三、其他约定的事项供方单位名称(章)单位地址:法定代表人:委托代理
    2023-06-14
    496人看过
  • 煤矿单项工程承包类型
    一、煤矿单项工程承包类型1.建设全过程承包建设全过程承包也叫统包,或一揽子承包,即通常所说的交钥匙。采用这种承包方式,建设单位一般只要提出使用要求和竣工期限,承包单位即可对项目建议书、可行性研究、勘察设计、设备询价与选购、材料订货、工程施工、生产职工培训、直至竣工投产,实行全过程、全面的总承包,并负责对各项分包任务进行综合管理、协调和监督工作。为了有利于建设和生产的衔接,必要时也可以吸收建设单位的部分力量,在承包单位的统一组织下,参加工程建设的有关工作。这种承包方式要求承发包双方密切配合;涉及决策性质的重大问题仍应由建设单位或其上级主管部门作最后的决定。这种承包方式主要适用于各种大中型建设项目。它的好处是可以积累建设经验和充分利用已有的经验,节约投资,缩短建设周期并保证建设的质量,提高经济效益。当然,也要求承包单位必须具有雄厚的技术经济实力和丰富的组织管理经验。适应这种要求,国外某些大承包
    2023-04-23
    309人看过
  • 村里矿山承包收益归谁
    依据我国相关法律的规定,矿藏、水流、海域属于国家所有,所以只有国家才能发包矿山,发包矿山的收益归国家所有,而承包矿山产生的收益归承包人所有。《民法典》第二百四十七条矿藏、水流、海域属于国家所有。第三百二十九条依法取得的探矿权、采矿权、取水权和使用水域、滩涂从事养殖、捕捞的权利受法律保护。耕地的承包期耕地是指种植农作物的土地,包括灌溉水田、望天田(又称天水田)、水浇地、旱地等。我国耕地总面积约为18.4亿亩,人均1.4亩。实行家庭承包经营的耕地一直占耕地总面积的97%左右。在我国农村实行家庭联产承包责任制之初,承包期一般都比较短。承包期限过短,难以调动承包人增加投入、合理开发土地的积极性,甚至可能导致短期行为和对土地的掠夺式经营。这样,国家实行土地承包经营制度就失去了积极意义。因此,1984年,国家有关政策要求土地承包期应当适当延长,一般应在15年以上。1993年,一些较早实行家庭承包经营的
    2023-06-15
    485人看过
  • 鱼塘承包要怎么样写承包合同
    承包合同是指买卖双方在经济活动中约定的基础设施产品价格,由双方通过协商以合同形式确定;承包合同是确定承包人权利义务并受法律保护的契约文件。鱼塘合同主要包括以下内容:一、土地面积、位置;二、土地用途及承包形式;3、提供地上物品的处置和设施设备;四、土地承包经营期限;五、承包金及交付方式;六、双方的权利和义务等。私人鱼塘承包合同怎么写甲方(发包方):_________现地址:_________乙方(承包方):_________现住址:_________身份证号码:_________为了落实联产承包责任制,充分调动生产积极性,提高经济效益,甲方经研究决定,将鱼塘进行招标承包,乙方参加竞投中标。现经甲乙双方协商一致,订立合同条款如下:第一条乙方承包鱼塘的土名:_________,鱼塘面积:_________亩_________分_________厘。第二条承包期限_________年_______
    2023-08-08
    459人看过
  • 两人共同承包工程合同撰写指南
    两人合伙承包工程协议应包括以下内容:1、双方当事人的姓名、年龄、住址、身份证号码等基本信息;2、双方应当承担的义务和可以行使的权利;3、一方或双方违约时,违约责任的承担的方式;4、发生承包工程争议的解决方式。承包工程需要什么资质?根据我国法律规定,从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位,应当具备下列条件:(一)有符合国家规定的注册资本;(二)有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员;(三)有从事相关建筑活动所应有的技术装备;(四)法律、行政法规规定的其他条件。《中华人民共和国建筑法》第十五条建筑工程的发包单位与承包单位应当依法订立书面合同,明确双方的权利和义务。发包单位和承包单位应当全面履行合同约定的义务。不按照合同约定履行义务的,依法承担违约责任。
    2023-08-16
    423人看过
  • 规定公路养护工程承包范围,承包责任的合同怎么写?
    公路建设承包合同范文篇甲方:(以下简称甲方)乙方:(以下简称乙方)为做好方洲村组级道路养护工作,确保乡村公路畅通。甲方将管辖范围内组级道路养护工程委托乙方承包日常养护,经双方协商,共同达成如下合同条款:一、道路养护承包范围:二、承包经费:按照《太湖县农村公路养护与管理方法(试行)》、《太湖县农村公路养护与管理工作考核办法》和《评分细则》标准进行考核,考核合格的,组级按元/年/千米支付养护经费;被评为不合格的,可以扣除标准养护经费的20%-----50%;对于经常不养护,造成严重后果或受到上级通报批评的,不发养护经费,甲方有权单方面解除合同。三、承包时间:年月日起到年月日。四、养护经费拨付:乙方养护质量按县农村公路养护管理工作领导小组办公室和甲方检查评定,根据考核结果按月计酬,累加后分为半年度和年度二次付清养护补助经费。五、养护质量的检查和评定养护质量的检查和评定,甲方按照《太湖县农村公路养
    2023-04-17
    488人看过
  • 总承包工程包括什么,工程承包合同纠纷要怎么处理
    一、总承包工程包括什么我国对建筑业企业资质分为施工总承包资质、专业承包资质、施工劳务资质三个序列。而施工总承包资质序列特级资质、一级资质及铁路工程施工总承包二级资质。《建筑业企业资质管理规定》第五条建筑业企业资质分为施工总承包资质、专业承包资质、施工劳务资质三个序列。施工总承包资质、专业承包资质按照工程性质和技术特点分别划分为若干资质类别,各资质类别按照规定的条件划分为若干资质等级。施工劳务资质不分类别与等级。第九条下列建筑业企业资质,由国务院住房城乡建设主管部门许可:(一)施工总承包资质序列特级资质、一级资质及铁路工程施工总承包二级资质;(二)专业承包资质序列公路、水运、水利、铁路、民航方面的专业承包一级资质及铁路、民航方面的专业承包二级资质;涉及多个专业的专业承包一级资质。《中华人民共和国建筑法》第二十四条提倡对建筑工程实行总承包,禁止将建筑工程肢解发包。建筑工程的发包单位可以将建筑工
    2023-04-18
    496人看过
换一批
#工程建设
北京
律师推荐
    展开

    工程承包是指企业(承包商)通过投标等方式承接各类建筑工程的施工任务,并承担工程施工质量、安全、进度、造价等责任和风险的一种承包方式。 在建筑工程领域,工程承包是一种常见的业务模式,包括总承包、专业承包、劳务分包等多个层次。 工程承包企业需要... 更多>

    #工程承包
    相关咨询
    • 矿山工程承包合同应当包括哪些内容
      北京在线咨询 2022-10-14
      矿山工程承包合同包括: ⒈发包人与承包人条款 ⒉承包矿山工程名称和范围 ⒊施工准备条款 ⒋施工组织设计和工期 ⒌工程质量和检验条款 ⒍价款及其支付 ⒎材料及设备供应 ⒏竣工验收与结算条款 ⒐违约责任及索赔条款 ⒑保修责任等。
    • 矿山工程监理总承包资质承包范围
      河南在线咨询 2022-10-15
      一级资质 可承担各类矿山工程的施工。 二级资质 可承担下列矿山工程(不含矿山特殊法施工工程)的施工: ( 1)120万吨/年以下铁矿采、选工程; ( 2)120万吨/年以下有色砂矿或70万吨/年以下有色脉矿采、选工程; ( 3)150万吨/年以下煤矿矿井工程(不含高瓦斯及(煤)岩与瓦斯(二氧化碳)突出矿井、水文地质条件复杂以上的矿井、立井井深大于600米的工程项目)或360万吨/年以下洗煤工程;
    • 个人承包矿山工程需要办理工程总承包资质吗
      广西在线咨询 2022-12-09
      不需要,也不可以。法律禁止挂靠。《中华人民共和国建筑法》第二十六条规定,禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照,以本企业的名义承揽工程。 矿山工程企业需要办理《矿山工程施工总承包资质》和《安全生产许可证》。
    • 矿山工程施工总承包属于建筑工程吗?
      广西在线咨询 2022-10-26
      矿山工程施工总承包大概的说有几种:全总包——从费用到施工到达产达标,相当于交钥匙工程;管理总承包——仅实施工程管理,不包括投资、达产达标等;部分总承包——仅对工程中的一部分总包......这里面都包含有建筑工程,但不仅仅是建筑工程,还有设备采购、安装......等等。
    • 承包矿山开采合法吗
      澳门在线咨询 2022-10-23
      开采资质证书、承包合同、营业执照,一应俱全就合法。