工期延误的情况有哪些-法师兄

工期延误的情况有哪些

来源：法律编辑整理时间： 2023-04-04 15:21:32 266 人看过

工期延误的情形包括：

1、发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件。

2、发包人未能按约定的日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能够正常进行。

3、工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能够正常进行。

4、工程设计变更和工程量增加。

5、一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时。

6、不可抗力。

7、专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。

一、建设工程分包人的工作包括什么

建设工程分包人的工作包括以下七点：

1、按照分包合同约定设计、施工、竣工、保修分包工程；

2、按照合同约定的时间完成规定的设计内容，报承包商确认后在分包工程中使用。承包人承担由此产生的费用；

3、在合同约定的时间内，向承包人提供年度、季度、月度工程进度计划及相应进度统计报表；

4、在合同约定的时间内，向承包人提交详细的施工组织设计，承包人应当在专用条款约定的时间内批准，分包人方可执行；

5、遵守政府有关主管部门关于施工现场交通、施工噪声、环境保护和安全文明生产的管理规定；

6、分包商应允许承包商、发包商、工程师及其任何一方授权的人员在工作时间内合理进入分包工程的施工现场或材料储存地点；

7、在竣工工程交付承包商之前，分包商应当负责完成分包工程的成品保护。

二、签订房屋建筑工程承包合同要注意什么

1、仔细阅读使用的合同文本，掌握相关建设工程施工合同的法律、法规；

2、严格审查发包人签约主体资格、资质等级及履约信用；

3、使用准确术语表述工期、质量、造价等施工合同重要条款的约定；

4、对工程进度拨款和竣工结算程序作出详细规定，避免使用含糊不清易产生误解或歧义的表述；

5、明确规定监理工程师及双方管理人员的职责和权限。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多不可抗力相关文章

法律综合知识
工程工期延误罚金有哪些规定？

一、工程工期延误罚金有哪些规定？工程工期延误赔偿金的基本原则为，若赔偿金额代表了在合同签署之时因工程项目不能在合同的最后期限之前完成，而造成业主损失的合理预测，此时的赔偿金额是可以强制执行的。时间一般都是工程施工的基本要素，若承包商没能在约定的时间里完成项目，会造成工期延误，这时根据此前约定的合同将产生相应的处罚。一．根据工期延误赔偿金额的计算公式计算，LD＝0．15C／T。（LD，每个工作日的违约赔偿金；C，原始合同规定的总金额；T，原始合同规定的项目完工时间。）不过这种计算方式是根据工程项目的总成本来计算的，不按照业主实际遭受的逾期损失金额计算。二．若合同中并未对工期延误赔偿金数额有明确约定，建议找专业的注册造价工程师，让其代为计算。进度、质量、造价之间可进行转换计算。工程工期延误处罚是双方当事人事前通过协商决定的，具体的处罚根据合同约定进行，以及查询具体的违约条款。工程工期延误赔偿金

2024-01-06

269人看过
承诺
承诺的迟延有哪些情况

1、超过要约规定的承诺期限作出，因而出现了迟延。由于承诺本应在承诺期限内作出，超过有效的承诺期限，要约已经失效，对于失效的要约发出承诺，不能发生承诺的效力，应视为新要约。2、在要约规定的承诺期限内作出，但由于邮政等其他原因，没有及时到达要约人。受要约人在要约的有效期限内发出承诺通知，依通常情形可于有效期限内到达要约人而迟到的。对这样的承诺，如果要约人不愿意接受，即负有对承诺人发迟到通知的义务。要约人及时发出迟到通知后，该迟到的承诺不生效力、合同不成立。如果要约人怠于发迟到通知，则该迟到的承诺视为未迟到的承诺，具有承诺的效力，合同成立。一、有效承诺必须具备的条件（1）承诺必须由受要约人作出。要约和承诺是一种相对人的行为。因此，承诺必须由被要约人作出。被要约人以外的任何第三者即使知道要约的内容并对此作出同意的意思表示，也不能认为是承诺。被要约人，通常指的是受要约人本人，但也包括其授权的代理人。

2023-03-12

216人看过
不可抗力
工期顺延哪些情况下才算合法

从实践来看，出现以下情形的，工期依法顺延：工程量增加、发包人变更设计、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料、发包人未按约支付工程款、发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当、工程质量鉴定以及不可抗力或其他因素。1、工程量增加施工过程中，发包人时常要求承包人增加工程量，因而必然导致工期的增加。这种情形下，工期自然顺延。2、发包人变更设计若在施工过程中，发包人变更设计，则因发包人变更设计而导致承包人无法施工的期间应当从工期中扣除，即顺延相应的工期。3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料若发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料，导致承包人无法施工的，则从发包人提供这些施工必须资料之日起算工期。其他如因发包人缺乏建设规划许可证、施工许可证或其他原因导致有关政府部门要求停工的，则停工期间应当从工期中予以扣除。4、发包人未按约支付工程款一般来说，当

2023-06-18

88人看过
法律综合知识
哪些情况公司能主张工期顺延

一、哪些情况公司能主张工期顺延有下列情形的单位可以主张工期顺延：1．施工单位未按约定提供图纸和开工条件；2．施工单位未按约定支付预付款和进度款，导致施工不能正常进行；3．施工单位指定的代表未按约定提供指令和批准，导致施工不能正常进行；4．设计变更和工程量增加；5．一周内，非施工单位因停水、停电、停气导致停工超过8小时；6．隐蔽工程前，施工企业发出检查通知，施工单位未及时检查；7．施工单位未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地等。二、建筑工程工期顺延后应注意什么建筑工程工期顺延后应注意建房单位可以要求施工单位按合同约定赔偿，如果没有约定的，按实际造成的损失赔偿，如果施工单位不赔偿的，建设单位可以起诉施工单位。《中华人民共和国民法典》第五百九十条规定：“当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明”。三、建筑工程工期纠纷怎么起

2023-10-16

417人看过

病历
延期或分期缴纳罚没款的情况有哪些？

一、延期或分期缴纳罚没款的情况有哪些？1、当事人家庭生活贫困，无力缴纳罚款因家庭成员生病导致经济困难的，需要提供家庭成员的病历材料、当事人家庭收入证明等。因家庭遭遇突然变故导致经济困难的，需要提供导致变故的证明材料，如社区证明、救助机关证明等。2、罚款金额较大，当事人暂时无法缴纳对于个体工商户，罚款金额较大，缴纳罚款后当事人正常生活可能受到较大影响的，需要提供家庭收入证明、社区证明等。对企业法人而言，缴纳罚款后面临停产停工的，需要提供税收证明、企业经营情况证明等。3、由于遭遇严重的自然灾害、意外事故，致使当事人蒙受巨大经济损失，不具备缴纳罚款的能力。二、申请延期或分期缴纳罚款的程序1、申请当事人申请延期或者分期缴纳罚款应向作出行政处罚决定的工商行政管理机关提交书面申请，载明不能按时缴纳罚款的原因，附以必要的证明材料，同时，提出具体的延期或者分期缴纳罚款要求。2、审查、批准工商行政管理机关审

2023-04-18

110人看过
法律综合知识
保险公司误工费不赔的情况有哪些

一、保险公司误工费不赔的情况有哪些误工费的具体数额依据受损害方的误工时长及收入状况来核定。如若不会对受害者自身正常职业生涯造成任何影响，那么便可予以相应补偿。倘若受害者长期以来并未获得任何经济收益，那么在这种情况下，亦无需支付误工费用。对于具有稳定收入来源的受害者来说，误工费应按照其实际损失的收入计算。而对于收入并不稳定的受害者而言，则需依据其近三年来的平均收入进行计算。《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第二十条误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。受害人因伤致残持续误工的，误工时间可以计算至定残日前一天。受害人有固定收入的，误工费按照实际减少的收入计算。受害人无固定收入的，按照其最近三年的平均收入计算；受害人不能举证证明其最近三年的平均收入状况的，可以参照受诉法院所在地相同或者相近行业上一年度职工的平均工

2024-07-25

361人看过
法律综合知识
惠州新力交房延期情况有哪些

涉及到延迟交付房产的各种原因之中，主要包括开发商在未能获取到相关的商品房预售许可证后所导致的延迟交房现象；另一方面，购房者自身因为拖延支付房款也会引起延期交房的问题；此外，由于房屋本身存在质量问题，同样可能引发这类纠纷。对于此类延期交房问题的出现，买卖双方应当进行友好协商以寻求解决方案；若双方无法就此达成共识，则可依法向法院提起诉讼来维护自己的合法权益。《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十一条根据民法典第五百六十三条的规定，出卖人迟延交付房屋或者买受人迟延支付购房款，经催告后在三个月的合理期限内仍未履行，解除权人请求解除合同的，应予支持，但当事人另有约定的除外。《民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十条起诉应当向人民法院递交起

2024-05-19

435人看过
合同条款
工期延误需要哪些证据

当建筑工期延误的，承包人可以收集以下证据资料，用以证明确实是由发包人原因导致的：1、双方往来的信件及各种会议，会谈纪要；2、招标文件、施工合同文本及附件、补充协议、施工现场的各类签认记录，经认可的施工进度计划书，工程图纸及技术规范等；3、发包人或者工程师签认的签证；4、气象资料、工程检查验收报告和各种技术鉴定报告、工程中送停电、送停水、道路开通和封闭的记录和证明；5、国家有关法律法令政策性文件；6、施工进度计划和实际施工进度记录、施工现场的有关文件（施工记录、备忘录、施工月报、施工日志等）及工程照片；7、工程核算资料、财务报告、财务凭证等，各种验收报告和技术鉴定；8、工程有关的图片片和录象、备忘录，对工程师或业主的口头指示和电话应随时书面记录，并请给予书面确认；9、投标前发包人提供的现场资料和参考资料；10、其他，如官方发布的物价指数、汇率、规定等。一、工期索赔的具体依据承包商向业主提出工

2023-02-23

122人看过

辩护人
延期审理刑事案件有哪些情况

1.需要通知新的证人到庭，调取新的物证，重新鉴定或者勘验的。在法庭审理中，有关当事人和辩护人、诉讼代理人向法庭申请新的证人到庭作证、调取新的物证、重新鉴定或者勘验，法庭应当认真审查上述申请，如果认为这些申请是合理的，有可能影响到对事实真相的断定，甚至是被告人有罪或者无罪的判断，应当同意申请，当庭无法解决的，可以决定延期审理，等新的调查取证工作、鉴定、勘验工作完成以后，再开庭审理。2.检察人员发现提起公诉的案件需要补充侦查，提出建议的。检察人员作为公诉案件中支持公诉的一方，应当在法院开庭审理时，有足够确实、充分的证据指控被告人的罪行。检察人员应当在开庭前认真调查取证，做好准备工作，在庭审过程中，如果发现了被告人犯罪的新的证据或者发现原有的证据还不够确实、充分，为了准确、及时查明犯罪事实，惩罚犯罪分子，可以向法庭提出补充侦查的建议，法庭接受的，可以决定延期审理。人民检察院应当在一个月之内补充侦

2023-03-10

378人看过
法律综合知识
误工费的计算标准是什么，误工费的特殊情况有哪些

一、误工费损失的计算标准是什么？误工费的计算，具体分两种情况：1、受害人工资高于当地上一年度社会平均工资，且能提供个人所得税完税证明的，按实际减少的劳动报酬计算，即月平均工资÷30天×误工天数；2、若受害人不能提供个人所得税完税证明，或工资与当地上一年度社会平均工资相当，按当地上一年度社会平均工资计算误工费，即当地上一年度社会平均工资÷360×误工天数。二、误工费计算的特殊情况有哪些？1．受害人从事兼职工作时误工费的计算受害人于本职工作之外尚从事兼职工作的，其误工费的计算应当视其兼职工作的具体情形而分别予以对待。如果受害人从兼职工作中能够得到固定收入，则以其实际收入损失作为计算的基础；如果兼职工作为非固定收入，则在受害人不能有效举证其近3年的平均收入时，不宜简单参照上一年度相同或相近行业的职工平均工资来计算，而应考虑受害人收入的减少与伤害的因果关系以及其对兼职工作投入的时间、精力和物力等因

2023-12-21

411人看过
误工费
交通事故中误工费的赔偿有哪些情况

1、受害人经法医司法鉴定，被认定有伤残等级的针对这种情况，误工费只能计算值定残的前一日，具体表现为法医司法鉴定机构在鉴定书上盖章署具日期时间的前一天。司法解释这么规定的原因，是考虑受害人在定残后可获得因活动能力丧失而产生的残疾赔偿金，在获得残疾赔偿金的情况下，劳动能力丧失的损害结果已获赔偿，就不在有误工费损失。2、受害人经法医司法鉴定，尚未构成伤残的。这种情况下误工时间的确定很简单，直接依照法医鉴定里关于误工时间的鉴定结论即可。一、发生交通事故索赔误工费怎么计算《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第20条规定，误工费根据受害人的误工时间和收人状况确定。误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。受害人因伤致残持续误工的，误工时间可以计算至定残日前一天。受害人有固定收人的，误工费按照实际减少的收人计算。受害人无固定收人的，按照其最后三年的平均收人计算；受害人

2023-03-01

481人看过
法律综合知识
如何在装修公司工期延误情况下维权

一、如何在装修公司工期延误情况下维权装修公司延误工期的，可以要求其承担违约责任。一方违约的，应当要求违约方承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。违约造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，还包括合同履行后可以获得的利益。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。二、装修公司工期延误起诉期限拖欠工程款起诉时间为三年。我国法律规定，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。三、装修公司工期延误的原因1．装修方案不断修改。这种情况通常是在施工开始前，业主没有仔细确定装修方案，施工后要求变更；或是装修公司为了增加预算，设计师或施工队出于种种原因提出修改方案的行为。2

2023-09-25

258人看过

监视居住
刑拘哪些情况下才会延期

1、公安机关将刑拘延期的具体规定包括：（1）公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的三日以内，提请人民检察院审查批准。（2）在特殊情况下，提请审查批准的时间可以延长一日至四日。（3）对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，提请审查批准的时间可以延长至三十日。2、法律依据：《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十一条，公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的三日以内，提请人民检察院审查批准。在特殊情况下，提请审查批准的时间可以延长一日至四日。对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，提请审查批准的时间可以延长至三十日。人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内，作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的，公安机关应当在接到通知后立即释放，并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查，并且符合取保候审、监视居住条件的，依法取保候审

2023-02-26

320人看过
羁押
侦查期间延长羁押期限的常见情况有哪些

刑事诉讼中审查延长侦查羁押期限情形主要有：1、案情复杂、期限届满不能终结的案件，可以经上一级人民检察院批准延长1个月。2、因为特殊原因，在较长时间内不宜交付审判的特别重大复杂的案件，由最高人民检察院报请全国人民代表大会常务委员会批推延期审理。3、下列案件在《刑事诉讼法》规定的期限届满仍不能侦查终结的，经省、自治区、直辖市人民检察院批准或者决定，可以延长2个月：（1）交通十分不便的边远地区的重大复杂案件；（2）重大的犯罪集团案件；（3）流窜作案的重大复杂案件；（4）犯罪涉及面广，取证困难的重大复杂案件。4、对犯罪嫌疑人可能判处10年有期徒刑以上刑罚，依照《刑事诉讼法》规定延长期限届满，仍不能侦查终结的，经省、自治区、直辖市人民检察院批准或者决定，可以再延长2个月。检察院在侦查期间延长羁押期限怎么处理1、人民检察院在侦查、审查起诉期间，对犯罪嫌疑人拘留、逮捕后发生依法延长侦查羁押期限、审查起诉

2023-07-31

263人看过