商品房买卖契约
来源:法律编辑整理 时间: 2023-06-10 21:55:51 371 人看过

商品房买卖契约来源:未知作者:佚名时间:2011-03-16商品房买卖契约

卖方(以下简称甲方):()

买方(以下简称乙方):()

甲方按照《北京市实施〈中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和暂行条例〉办法》的规定,通过()方式,取得北京市()区(县)()地块的土地使用权,土地面积为()平方米,土地使用年限()年,自()年

()月()日至()年()月()日止,国有土地使用证号为(),经北京市房地产管理局审核,准予上市销售,北京市商品房销售许可证号为

()。

乙方自愿购买甲方的()的房屋,甲方出售该房屋时亦同时将该房屋所占土地使用权同时转让给乙方。双方经协商,就上述房屋的买卖事项,订立本契约。

第一条:()房屋,房屋用途为(),建筑面积为()平方米(含共有共用面积,房屋状况详见附件),土地使用面积()平方米(含共有共用面积),土地使用期限自房屋产权过之日起至()年()月()日止。上述面积已经()房地产管理局测绘。

第二条:双方同意上述房屋售价为每建筑平方米人民币()元,价款合计为(大写)()仟()佰()拾()万()仟()佰()拾()元整(小写:)。乙方预付的定金()元,在乙方支付购房价款时转为购房价款。

第三条:乙方同意在本契约签定()日内将购房款全部汇入甲方指定银行。甲方指定银行:()银行帐号:()

第四条:甲方同意在()年()月()日前将房屋交付给乙方。交付时,甲方提交建筑工程质量部门出具的《工程质量竣工核验证书》,并办妥全部交接手续。交付地点:()。甲方同意按《建设工程质量管理办法》的有关规定,自房屋交付之日超对乙方购置的房屋进行保修。

第五条:乙方同意其购置的房屋由甲方认可的管理公司代管。

第六条:双方同意在签定本契约后一个月内,持本契约和有关证件到房地产管理部门办理房屋买卖立契过户手续,并按有关规定申领房屋所有权证。办理上述手续时发生的税费,由双方依照有关规定缴纳。

第七条:本契约生效后,除不可抗力(人力不可抗拒的自然灾害和其他事故;非甲方所能控制的原因并须有关部门证明)外,甲方不按期交付房屋的,乙方有权向甲方追索违约金。违约金自房屋交付之日第二天超至实际交付日止参照中国人民银行固定资产贷款利率计算。逾期超过()日(遇法定节假日顺延)甲方未交付房屋的,乙方有权终止本契约。契约终止自乙方书面通知送达甲方之日超生效。甲方除在契约终止后30日内向乙方双倍返还定金外,并须将乙方已付的房价及利息全部退还给乙方。利息参照中国人民银行固定资产贷款利率计算。

第八条:本契约生效后,除不可抗力外,乙方不按期付款的,甲方有权向乙方追索违约金。违约金自本契约约定付款之日超至实际付款之日止参照中国人民银行固定资产贷款利率计算。逾期超过()(遇法定节假日顺延)乙方未付款的,甲方有权终止本契约。契约终止自甲方书面通知送达乙方之日起生效。乙方已交纳的定金甲方不予返还。

第九条:本契约由双方签字之日超生效,未尽事项双方可另签补充协议。本契约的附件和双方签定的补充契约,为本契约不可分割的组成部分,具有同等的法律效力。

第十条:本契约在履行中双方如发生争议,应协商解决。协商不成的,任何一方均可向房地产所在地人民法院提起诉讼。

第十一条:本契约正本一式二份,甲乙双方各一份,副本()份,房地产管理部门一份。()。

甲方(签章):乙方(签章):

法定代表人:法定代表人:

地址:地址:

联系电话:联系电话:

邮政编码:邮政编码:

代理人:代理人:

联系电话:联系电话:

身份证号码:身份证号码:

年月日年月日

预售登记机关:(章)

经办人:

年月日

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年04月03日 18:39
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多商品房买卖相关文章
  • 本契约适用于存量房屋买卖立契。
    一、请用钢笔、毛笔等不易退变色且不易擦除的书写工具填写。二、本契约的任何涂改,均由甲乙双方在涂改处签章确认。三、在□中打√表示选中,打×表示不选中。除违约责任可以复选中外,其他均为单选中。四、本契约条款空白处由买卖双方商定填写。五、请仔细斟酌第六条和第八条的具体涵义,采取相应措施,以保护自己的合法权益,并以免侵害他人合法权益。六、请仔细阅读面积误差特别提示和补充约定,以免引发纠纷。七、甲乙双方通过中介公司成交的,务必如实签填附记栏内容,以切实保护各自的合法权益。以上须知,请仔细阅读,以切实保证自身的合法权益不受侵害。xx房地产买卖契约甲方(卖方):立契约人乙方(买方):附记人中介机构:甲、乙双方遵循平等自愿和诚实信用原则,经协商一致,就下列房屋买卖事项订立本契约。第一条甲方自愿将其房屋出售给乙方,乙方也已充分了解该房屋具体状况,并自愿买受该房屋。该房屋具体状况如下:(一)坐落于
    2023-03-17
    141人看过
  • 购买期房如何签订买卖契约
    1、购买商品房时,须事先了解并查阅所购买的房屋是否取得《商品房预售许可证》,自己拟购买的房屋是否在《商品房预售许可证》上所载的房屋幢号范围内。2、购房者所签订的认购协议中的购房人应与商品房买卖契约中购房人一致。3、购房者可通过《商品房预售许可证》上备注事项,了解开发企业所销售的商品房是否存在土地抵押情况。若存在土地抵押的,在签订认购协议时,应要求开发商约定土地解押时间和签约时间。4、购房者与开发企业所签订的认购协议应按照从网上下载的标准格式,协议中应约定签约时间。认购协议签订时,购房者只付定金,不付房款。5、购房者所购买的房屋若设定在建工程抵押的,开发商应在认购协议中注明房屋抵押的事实,双方应约定房屋的解押时间和签约时间。6、购房者与开发商所签订商品房买卖契约必须是从网上下载的标准格式,双方签字盖章后,购房者方可付定金和房款。开发商应在十日内确认上传,并在三十日内办理登记备案。登记备案手续
    2023-04-21
    418人看过
  • 买卖契约是什么
    一、买卖契约是什么买卖契约是指买卖双方达成的买卖协议,具有法律效应。我们签订买卖合同,只有达到买卖合同成立的法定条件才会生效,在遵循公平、公正、自愿的前提条件下,买卖合同成立的具体条件主要是以下四个方面:1、买卖合同订约主体存在双方或多方订约当事人,且当事人主体适格即具有民事行为能力。2、买卖合同订约当事人对合同的主要条款达成合意。3、买卖合同双方当事人订立合同必须是依照法律规定进行的。4、买卖合同成立应具备要约和承诺阶段。《民法典》第四百九十条当事人采用合同书形式订立合同的,自当事人均签名、盖章或者按指印时合同成立。在签名、盖章或者按指印之前,当事人一方已经履行主要义务,对方接受时,该合同成立。第五百九十五条买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人,买受人支付价款的合同。第五百九十六条买卖合同的内容一般包括标的物的名称、数量、质量、价款、履行期限、履行地点和方式、包装方式、检验标准和方
    2023-06-05
    348人看过
  • (2) 达成买卖契约
    一、确定卖方提供的标的物有无权利瑕疵。二、确定标的物有无质量缺陷。三、敦促卖方按约定和法律规定的时间、地点和方式,办理有关手续。四、主动明确价格条款。价格是买卖合同的一项重要条款。如果价格条款没有或不明确,买方付款就没有标准,没有依据,很容易发生纠纷。买卖双方签订合同应注意哪些问题1、在签订和履行买卖合同时买方应注意的有:(1)确定卖方提供的标的物有无权利瑕疵。(2)确定标的物有无质量缺陷。2、在签订和履行买卖合同时卖方应注意的有:(1)主动明确价格条款。(2)敦促买方按合同规定的时间和方式支付价款。《中华人民共和国民法典》第五百九十五条买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人,买受人支付价款的合同。
    2023-07-11
    322人看过
  • 商品房买卖预约视为本约的认定
    一、具备《办法》第十六条规定的商品房买卖合同的主要内容的认定对何为具备商品房买卖合同的主要内容,有两种理解,一种意见认为,《办法》规定商品房买卖合同应当具备上述十三项主要的内容,亦即上述十三项内容系商品房买卖合同均应具备的主要内容,因此,只有预约合同中上述十三项内容悉数齐备时,才应认定为具备商品房买卖合同的主要内容。另一种意见认为,只要双方当事人对标的房屋、价款达成合意,即具备商品房买卖合同的主要内容,其他内容可根据交易习惯、诚信原则等予以确定。笔者认为,上述两种意见均难值赞同。首先,对第一种观点的不同意见。商品房买卖预约合同之所以要具备商品房买卖合同的主要内容才能视为本约,乃是为了消解履行上可能存在的法律或事实上的障碍。但是《办法》第十六条列举的部分内容(例如第(七)项、第(九)项、第(十)项、(十二)项等),并非商品房买卖合同的必备条款,上述内容如果不作约定,亦不构成履行的障碍,《解释
    2023-03-01
    496人看过
  • 商品房买卖中开发商违约怎么退房?
    一、商品房买卖中开发商违约怎么退房商品房买卖中开发商违约,买房人认定对方违约行为已经构成退房条件,可以通过挂号信、传真或者电话的形式向开发商提出退房要求。从目前法律来讲,退房条件主要包括约定条件与法定条件两种。约定条件是指购房者与开发商在购房合同中约定可以退房的条件。如开发商延迟交房超过一定期限,小区规划或配套设施不符合售楼广告或售楼书所表达的内容,在一定期限内无法取得产权证等。二、商品房买卖中退房的流程1、先找开发商协商,协商不成再诉讼如果满足合同约定的退房条件,最好还是先与开发商进行协商,这样可以省去诉讼费用。如果开发商提出的补偿条件能使业主满意,业主可根据自身情况收回退房要求,或在开发商协助下办理退房手续。如协调未果再选择诉讼或仲裁。业主未在合同中约定退房条款,但符合法定退房条件,法院也会支持业主的退房要求。对于未经合同约定也不在法定范畴内的退房请求,建议业主应先找开发商协调。通常在
    2024-02-04
    91人看过
  • 石家庄市房地产买卖契约
    卖方(以下简称甲方):_________买方(以下简称乙方):_________甲方自愿将下列房产出售给乙方,乙方已对甲方所出售_________的房产做了充分了解,愿意购买,经甲、乙双方协商订立本契约。第一条标的、价款:┌──────┬─────────────────────────────┐│房屋座落││├──────┼────────┬───────┬────────────┤│产权证号││房屋用途│住宅、商用、办公、其他│├──────┼────────┼───────┼────────────┤│房号│建筑面积(m2)│单价(元/m2)│价款(元)│├──────┼────────┼───────┼────────────┤│││││├──────┼────────┼───────┼────────────┤│││││├──────┼────────┼───────┼─────
    2023-06-13
    366人看过
  • 出让地块的房屋买卖契约
    1、房屋出卖方:上海_____投资有限公司(以下简称甲方)2、房屋买入方:_____(以下简称乙方)3、房屋买卖标的:_____(1)甲方同意将上海_____中心大厦内第_____楼_____室公寓房屋_____套(包括室内装修、设备、家具等等)卖给乙方。本买卖契约所规定的房屋面积(指建筑设计图计算)共计_____平方米(附房屋平面示意图,室内用品清单各一份)。(2)本买卖契约所涉之_____大厦地址为上海市_____路_____号,该地块是经上海市土地局批准,甲方以_____万美元中标,获得五十年有偿使用权(截止公元___年___月___日),因此乙方购入的公寓房屋连同相应的_____平方米的土地使用权一并购入。乙方拥有对本契约所规定的买卖范围的房产权和_____平方米的土地使用权截止期限为公元___年___月___日。(3)如甲方的土地有偿使用权结束时,本合同即行终止。4、房屋买卖价格
    2023-06-10
    420人看过
  • 房屋买卖契约税由谁承担?
    契税是买方承担,契税法规定承受房屋权属的个人或者单位为契税的纳税人,所以是由买方承担。契税的税率法律规定是3%到5%,但是目前契税都实行了优惠政策,契税最低的只需要缴纳总房款的1%,最高也只是缴纳3%。除了契税,增值税和个人所得税是由卖方缴纳的。买房子的契税是多少房屋契税怎么算应该是买房者最关心的问题,下面我们来看看房屋契税的计算方法。房屋契税=房屋总价税率。1、确定房屋总价。根据上文的分析,房屋的总价分三种情况,在确定房屋总价是首先要确定属于上文的哪种情况,一般的商品房买卖都属于第一种“成交价格”也即依照成交时候合同所列价格作为计算房屋契税的基准。此时计算房屋契税的关键点转变到税率的确定上。2、确定计算房屋契税的税率。根据《中华人民共和国契税法》(自2021年9月1日起实施)第三条,契税税率为百分之三至百分之五。契税的具体适用税率,由省、自治区、直辖市人民政府在前款规定的税率幅度内提出,
    2023-07-11
    275人看过
  • 房屋买卖契约是购房合同吗
    买卖合同不一定都是购房合同,购房合同是买卖合同的一种。买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人,买受人支付价款的合同。购房合同是买受人和房地产开发企业,在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖商品房达成的协议。一、买卖合同中谁是甲方买卖合同是一方转移标的物的所有权于另一方,另一方支付价款的合同。转移所有权的一方为出卖人或卖方,支付价款而取得所有权的一方为买受人或者买方。至于谁是买卖合同的甲方,谁是买卖合同的乙方。法律并没有强制性的规定,实践中甲方即可以是买方或者买受人,即支付价款而取得所有权的一方,当然也可以是转移所有权的出卖人或卖方。买卖合同具有以下特征:买卖合同是有偿合同。买卖合同的实质是以等价有偿方式转让标的物的所有权,即出卖人移转标的物的所有权于买方,买方向出卖人支付价款。买卖合同是双务合同。在买卖合同中,买方和卖方都享有一定的权利,承担一定的义务。而且,其权利和义务存在对应关系,即
    2023-03-12
    134人看过
  • 是否合法的房产买卖契约
    房屋买卖契约合法。具体规定是:1、房屋买卖合同生效。房屋销售合同属于民事销售合同的范畴,其性质是民事法律行为;2、确定效力的目的是解决是否受法律保护的问题,其社会效益是维护交易的安全和声誉;3、协议有效,对方已支付全部房款,对方有权要求自己履行办理过户手续的义务。鹿寨县房改房屋买卖契约甲方(卖):立契约人乙方(买):根据《自治区人民政府印发广西壮族自治区关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设实施办法的通知》和《鹿寨县深化城镇住房制度改革加快住房制度建设的通知》,双方同意就下列房屋买卖事项,订立本契约,共同遵守。一、甲方愿意将座落在镇路(街)巷号门牌栋单元号房(房屋建筑面积平方米)出售给乙方。乙方已对甲方所要出售的房屋做了充分了解,愿意购买该房。二、甲乙双方根据《鹿寨县深化城镇住房制度改革加快住房制度建设的通知》,规定价格及其它规定,上述房屋成交价格为人民币(大写)元;元。乙方在年月日前
    2023-07-04
    270人看过
  • 房地产买卖契约补充条款
    房地产买卖契约补充协议本补充协议根据(x)房买卖契字(x)号房地产买卖契约(以下简称:契约)第八条订立,经双方同意共同约定以下事宜:一、根据契约第一条所涉房产,房款为人民币(大写)元:¥元采用向(以下简称:银行)申请购房按揭贷款方式支付房款。二、双方共同依照银行办理购房按揭有关程序规定,将契约所涉房产在其指定的房地产评估单位评估。三、乙方应在上述评估报告作出后三日内将首期房款元汇入银行指定的帐号(帐号:),首付款在按揭银行冻结,贷款元整,待银行按揭贷款手续办理完成以后首付款与贷款合计元,由银行直接划拨给甲方。首付款逾期未汇入视为违约,按契约第五条执行。四、补充契约第三条。房屋移交给乙方时,甲方将其落户于该房屋的所有户籍关系迁出,并结清该房屋所有费用,其该建筑物范围内的土地使用权一并转移给乙方。逾期未移交房屋视为违约,按契约第五条执行。五、针对契约第七条,双方约定契约所涉房产过户过程中产生的
    2023-04-27
    140人看过
  • 房屋买卖契约更正同意书
    立房屋买卖契约更正同意书人_______________(以下简称甲方)_______________(以下简称乙方)兹因甲方于__年__月__日购买下述标的建筑物一栋,双方订立房屋买卖契约书,因该契约书部分填载错误,双方同意更正如下:一、建筑物标示:二、买卖价款总金额:三、声请登记以外之约定事项:四、订立契约人:五、立约日期:以上同意书係经甲乙双方同意更正,各愿遵守,并经公证后生效。甲方(买方):乙方(卖方):
    2023-06-10
    324人看过
  • 买卖商品房有哪些违约情形
    1、不能履行。又叫给付不能,是指债务人在客观上已经没有履行能力,或者法律禁止债务的履行。在以特定物为标的物的合同中,如房屋,该特定物毁损灭失,构成不能履行。不能履行以订立合同时为标准,可分为自始不能履行和嗣后不能履行。前者可构成合同无效;后者是违约的类型。2、延迟履行。又称债务人延迟或者逾期履行,指债务人能够履行,但在履行期限届满时却未履行债务的现象。其构成要件为:存在有效的债务;能够履行;债务履行期徒过而债务人未履行;债务人未履行不具有正当事由。是否构成延迟履行,履行期限具有重要意义。3、不完全履行。是指债务人虽然履行了债务,但其履行不符合债务的本旨,包括标的物的品种、规格、型号、数量、质量等不符合合同约定等。不完全履行与否,以何时为确定标准?应以履行期限届满仍未消除缺陷或者另行给付时为准。如果债权人同意给债务人一定的宽限期消除缺陷或者另行给付,那么在该宽限期届满时仍未消除或者令行为给付
    2023-03-17
    105人看过
换一批
#商品房
北京
律师推荐
    展开

    商品房买卖是指一手房买卖,即房地产开发商将新开发建设的商品房出售给购房者其法律关系主要由买卖双方当事人签订的房屋预售合同或者现房销售合同所确定。在商品房买卖法律关系中,购房者要按照房屋买卖合同约定支付房款,而开发商则要按照合同约定交付房屋,... 更多>

    #商品房买卖
    相关咨询
    • 商品房买卖合同预售登记手续哪些房屋买卖契约
      广西在线咨询 2021-07-30
      商品房买卖契约的预售登记手续的办理方式如下: 1、商品房的预售行为是一种房地产开发商将正在建设的商品房预先出售给买受人并支付定金或者房价款的行为。而商品房买卖契约的预售登记手续是房屋买卖契约的生效要件,而没有经过登记的契约在法律上的效力是属于无效的,合同中所约定的权利和义务对当事人就没有约束力。 2、办理预售登记手续的时间应该在签订契约之日的30日内,由买卖双方到房屋土地管理局市场处办理预售或者预
    • 商品房契税多少房屋买卖合同
      河南在线咨询 2022-08-30
      房屋交易税费是签订预售合同时需缴纳的税费。 印花税:税率为1‰,买卖双方各0.5‰。公证费:费率为房款的3‰,计费前提为合同公证之时,缴纳人为买受人。律师费:费率为房款的2.5‰-4‰,计费前提为签署房屋预售合同时,缴纳人为买受人。
    • 买卖商品房,买方应该交多少契税?
      四川在线咨询 2023-02-20
      根据具体情况定。个人购买普通住房缴1.5%,首次购买90平方米以下普通住房缴1%。个人购买符合普通住房标准住房的,按照成交价格的1.5%征收契税。
    • 签了商品房买卖合同多久交契税
      湖北在线咨询 2022-08-12
      现在新房(一手房)办理贷款时,都不可能有房证的。银行有备案合同就可以办理贷款。只要开发商手续都全就没问题(五证全,主要看预售许可证有就行,有它其他4个证就一定都有)。给你的合同一定要是经过房产局备案的备案合同,现在一般是机打的打印合同,每页右上角有“已备案”的水印就是真的备案合同。 契税得是在备案日期(合同第15页的日期)后90日内交纳,过期要收日的万分之五的违约金。因为将来产权证由银行帮你代办,
    • 商品房买卖税费交税要交契税吗
      河北在线咨询 2021-10-25
      不包括在内。根据权利税政策,70年购买土地使用权商社的前提是,第一套房购买90平以下的权利税为1%,90平以上的权利税为1、5%,第二套房购买90平以下的权利税为1、5%,90平以上的权利税为2%,加入3套以上的权利税为3%,40年或50年购买商业房。