安防产品购销合同范文的内容-法师兄

安防产品购销合同范文的内容

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-01 16:26:08 71 人看过

安防产品购销合同

甲方(需方)：

乙方(供方)：

甲、乙双方经友好协商，本着平等互利的原则，签订如下购销合同：

一、合同标的(以下价格均为含税价，货币为人民币元)：

详见附件《安防监控器材产品价目表》。

二、与合同标的有关条件：

1、付款日期：年月日。

2、付款方式：

3、到货地点：

4、到货时间：年月日。

5、运输方式：汽运;中铁快运;航空。

6、货运及保险费承担方：甲方;乙方。

7、提货方式：自提;送货上门。

说明：

1、乙方保证交付的产品为合格产品。到货日内未提出异议，视为甲方已验收为合格产品。乙方收货代表行为视为乙方已履行供货义务。

2、甲方如逾期付款，则按该款项的万分之四/每天支付违约金。如超过日未付款，则乙方有权单方解除合同并追究其违约责任。

三、保修条件：

1、乙方对产品承担年保修责任。乙方承担保修责任以产品保修标签标示时限为准。甲方如未按合同承诺延期付款超过日以上，乙方有权免除维修责任。货到

日之内经测试发现有产品质量问题，乙方负责更换。

2、保修期内，对非人为因素引起的故障，乙方负责免费维修。

四、其他

本合同一式二份，双方各保存一份为凭。本合同一经双方签字、盖章即生效。本合同传真件有效。合同执行期间，甲、乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出书面补充规定。如果双方发生争议，则协商解决;协商解决不成，由原告所在地人民法院管辖。

甲方(盖章)：乙方(盖章)：

代表人(签字)：代表人(签字)：

电话：电话：

地址：地址：

签订日期：年月日签订日期：年月日

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多产品相关文章

违约金
铁矿石购销合同范文

卖方：__________________地址：__________________电话：__________________传真：__________________开户行：______________帐号：__________________税号：_______________买方：________________地址：____________________电话：__________________传真：____________________开户行：______________帐号：____________________税号：________________买卖双方本着平等自愿、公平互利的原则，根据《民法典》及相关法律、法规的规定订立本合同，经双方友好协商，卖方同意销售，买方同意购买由卖方提供的铁矿粉，并且双方一致同意严格履行本合同如下条款：一、品名：铁矿粉技术指标：Fe64.5

2023-04-17

491人看过
债权凭证
购销合同起诉状范文

一、购销合同起诉状范文原告：有限公司住所：市区路号法定代表人：职务：董事长/总经理被告：：有限公司住所：市区路号法定代表人：职务：董事长/总经理联系电话：被告：，性别，民族，年月日生，住址：，联系电话：诉讼请求（一）请求判令被告支付给原告货款元;（二）请求判令被告支付逾期付款违约金元;（三）请求判令被告承担本案的全部诉讼费用。事实与理由年月日，被告从原告处购得元货物，根据合同约定，付款时间是，但至今未付货款。故为维护自己的合法权益，特向贵院提起诉讼，望予支持。此致人民法院具状人：有限公司年月日二、怎样起诉欠钱不还的人一般来讲，起诉的程序如下：（一）写好起诉书；（二）携带证据和起诉书到法院立案并交诉讼费；（三）法院审查确定受理后就会开庭审理；（四）法院判决；（五）执行判决。民事案件审理时间：简易程序3个月内审结。普通程序6个月内审结。一般需要提交的证据包括以下这些方面：1、借款协议或借据。2

2023-06-05

179人看过
法律综合知识
购销建筑安装承包技术合同范本内容是什么？

购销建筑安装承包技术合同范本甲方：乙方：根据《中华人民共和国建筑法》及国家有关法律法规的规定，乙方自愿纳入甲方工程队编制，接受甲方统一管理，履行合同职责。乙方同意并完全接受甲方与工程施工合同》（以下简称《施工合同》）及相关工程协议（具体见附件。）的基础上，甲方内部发包给乙方承包建设。乙方履行甲方与发包方签订的《施工合同》及相关工程协议，在确保工程质量、安全、工期、效益的前提下，经甲、乙双方充分协商，现就该工程项目内部承包的有关事项达成一致协议。第一条工程名称、范围、内容和方式工程名称：；工程地点：；工程承包范围：《施工合同》中的所有工作内容；工程承包方式：包人工、包材料、包机械、包工期、包质量、包安全、包检验、包调试、包维护、包验收合格。乙方按照约定上缴管理费，并自主聘用工作人员、自筹资金、自主施工、独立核算、自负盈亏、自担风险。第二条工程款的收取与支付1、工程款的收取：乙方所有工程款必须

2024-01-28

486人看过
法律综合知识
购房合同内容存在问题如何防范风险

一、购房合同内容存在问题如何防范风险购房合同内容存在问题如下防范风险：注意开发主体是否合法；注意双方和房屋的基本信息是否真实有效；注意是否取得土地使用证；注意是否符合城市规划；注意是否取得建筑工程施工许可证；注意使用补充协议。二、购房合同生效的要件购房合同生效的要件有：1．当事人意思表示自愿真实、具有相应的民事行为能力；2．购房合同内容合法、符合法律规定的形式；3．购销关系的成立不得以合法形式掩盖非法目的、不得恶意串通损害国家集体或第三人利益。《中华人民共和国民法典》第一百四十三条具备下列条件的民事法律行为有效：（一）行为人具有相应的民事行为能力；（二）意思表示真实；（三）不违反法律、行政法规的强制性规定，不违背公序良俗。第五百零二条依法成立的合同，自成立时生效，但是法律另有规定或者当事人另有约定的除外。依照法律、行政法规的规定，合同应当办理批准等手续的，依照其规定。未办理批准等手续影响合

2023-05-31

96人看过

承诺
商品房购销合同应明确哪些内容

??商品房购销合同应当明确以下内容：????1、用地依据、商品房坐落位置、商品房交付使用期限????2、总价款、付款方式、付款时间????3、使用面积、建筑面积（其中实得建筑面积、公用分摊面积应分别标明）????4、商品房的销售方式（预售或现房销售）????5、商品房屋的产权性质、产权登记约定的期限和有关方的责任????6、发生设计变更的约定????7、关于商品房屋装饰、设备标准、房屋质量的承诺和责任????8、物业管理方式及售后保修、维修责任????9、合同约定面积与实得面积发生差异的处理方式????10、违约责任。

2023-04-22

120人看过
代理
产品代理合同产品代理合同范文

第一条约定原由制造商姓名________，其公司法定地址________(简称制造商)，同意将下列产品_______(简称产品)的独家代理权授予代理人(简称代理人)，代理人姓名________，其公司法定地址________代理人优先在下列指定地区(简称地区)推销新产品：__________第二条代理人的职责代理人应在该地区拓展用户。代理人应向制造商转送接收到的报价和定单。代理人无权代表制造商或签订任何具有约束的合约。代理人应把制造商规定的销售条款(包括装运期和付款)对用户解释。制造商可不受任何约束的拒绝由代理人转送的任何询价及订单。第三条代理业务的职责范围代理人是________市场的全权代理，应收集信息，争取用户，尽力促进产品的销售。代理人应精通所推销该产品的技术性能。代理所得佣金应包括为促成销售所需费用。第四条广告和展览会为促进产品在该地区的销售，代理人应刊登一切必要的广告并支付广告

2023-06-04

432人看过
产品
产品购销合同范本（购销合同电子版免费完整）

产品购销合同供方：西安ＸＸＸ金属材料有限公司合同编号：XAＸＸ-202--需方：签订地点：根据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律规定，本着平等互利的原则，经供需双方充分协商，特签订本合同，以资双方共同信守。产品名称规格数量（吨）含税单价（元）含税金额（元）备注合计金额（大写）：一、产品标准：执行中华人民共和国工业硅国家标准【GB/T2881-2014】。二、运输方式及费用负担：汽车运输，由需方承担运输费用。三、交货地点、收货人及联系方式：四、包装标准：吨袋包装，1吨袋=1000Kg±2.5Kg；包装袋重量：2.5Kg,不回收。包装袋由工厂提供。五、结算方式及期限：1、合同签订后，当日内需方将全额货款汇入供方指定账户后，需方即可提货。2、待供需双方确认货物在数量、标准、价款方面无异议后，供方开具13%的增值税发票给需方。六、验收方法及异议提出期限：1、供方提供工厂检验报告，需方有权对货物

2023-06-04

489人看过
预付款
油品信用购销的风险防范

油品销售企业在经营中采用赊销和预付款采购的信用交易方式，是提高经营灵活性和增强竞争力的重要手段之一。信用购销业务过程受客户的资信现状和预期状况、诚信守约程度以及双方交易制度、业务员诚信度等复杂因素影响，潜在交易风险的防范不容忽视。客户信用缺失风险信用交易的根基和生命在于“信用”，即受信方的履约能力和可信任程度。影响客户信用的因素比较复杂，主要包括客户的规模、经营、资产、效益等情况和预期状况，诚信守约程度，社会声誉等。强化客户信用管理是防范信用购销风险最重要的手段之一。一是做好客户信用基础资料的收集。企业在完整收集客户基本资料(包括营业执照、组织机构代码证乃至法定代表人身份证等的复印件，加盖单位公章)的基础上，每年应对客户年审后营业执照的复印件及时更新，强调客户信用资料收集的完整性和及时性，这是进行客户信用评估及实时跟进的第一步。二是强化实地信用调查理性评估。企业不能仅凭业务人员口头汇报简单

2023-05-03

390人看过

协议解除
购房分期付款合同范文都是写的哪些内容

购房分期合同协议书甲方：乙方：鉴于：1、双方业已对所售房产的全部信息作充分沟通和交流;2、在乙方支付完毕全部房产款项后，双方依照本合同签订正式的《商品房买卖合同》并按照该合同办理房产权证。为此，双方达成以下协议：第一条房屋的基本状况甲方将位于某某小区，房号为幢单元号房，面积为平方米商品房转让给乙方。第二条计价方式与价款1、双方同意按建筑面积计算房屋价款，该房屋单价为每平方米元(大写)，总金额(大写)。2、上述价款不包括交易、权证等所需的其他税金和费用，法规规定由甲方承担的甲方承担。第三条付款方式及期限1、协议签定后5日内乙方支付(大写)，剩余款项于年月日前一次性付清。2、上述款项全部结清后，双方在10日内签署《商品房买卖合同》并据以办理房产权证等相关手续。第四条房屋交付甲方收到乙方付款五日内，将符合本协议约定的房屋交付乙方使用。第五条违约责任乙方如未按本协议规定的时间付款，应当按照逾期金额

2023-04-13

209人看过
实际履行
签订购销合同防范欺诈

合同对方的履约能力。有的合同对方缺乏实际履行合同义务的能力，这样的合同即使签订得再好，也是一张废纸。在签订合同之前应掌握相对方的资信。合同签订主体要有资格。有的没有签订合同的资格，或者伪造虚假的资格，如用旧的营业执照，假授权书假章等。有的代理人擅自超越代理权限，以被代理人名义签订购销合同。合同标的要合法。以法律禁止或限制流通物作为合同标的，将导致合同的无效。履行方式要明确。是送货还是拿货，运输费用，风险承担等都要写清楚。有的合同方故意在履行方式上搞模糊，按照有利于己方的方式随意履行，造成对方损失。合同中标的质量要明确。质量和检验的问题都不能忽略，标准和方法不明确。含糊不清，或者不约定质量和检验标准和方法，作为购方就会承担很大的质量风险，也容易造成履行中产生争议。结算问题要明确。付款期限要清楚。付款方法要写明。有的购方故意将结算条款写得含含糊糊，签合同时满口保证及时付款，拿到货物后就以各种理

2023-06-14

338人看过
借款
沙子购销合同范本的格式内容是怎样的

沙子购销合同首先应该写明出卖人和买受人的基本信息，然后针对沙子的价格、质量、包装要求及费用、交付、运输及验收、结算方式、违约责任以及争议解决的方式等做出详细规定，最后由双方签字盖章，注明日期。一、设备还款抵押协议应该如何书写设备还款抵押协议首先应当写明双方基本信息；其次，写明借款方将设备向贷款方作质押以及设备型号，借款金额，借款用途，利息，借款期限，还款方式和时间，违约责任以及争议的解决方式；最后，双方当事人签字并写明日期。二、租柜台签合同生效吗租柜台合同范本怎么写租柜台签订的合同只要符合合同生效的要件合同就会生效，租柜台合同首先要写明出租人和承租人的基本信息，然后需要针对租赁期限、租金即支付方式、租赁物用途、双方的权利与义务、违约责任以及争议解决的方式等做出具体规定，最后由双方签字盖章。三、项目采购合同包括什么项目采购合同的内容应包括：1、供方和分供方的基本信息，如姓名、法人代表，以及双

2023-03-25

261人看过
不可抗力
浅谈外贸购销合同范文

外贸购销合同范文_________(售方)为一方，与_________(购方)为另一方，签定合同如下：第一条合同对象依据_________年_________月_________日双方签定的关于合作的协议，在售方国国境车上交货条件下售方售出，购方购入货物。其数量、种类、价格及交货期均按第_________号附件办理，该附件为本合同不可分割的部分。合同总金额为_________。第二条价格本合同所售出货物的价格以_________计算，此项价格系卖方国国境车上交货，包括包皮、包装和标记费在内。第三条品质按本合同所售出货物的品质应符合中华人民共和国国家标准或_________，并符合本合同附件所规定的技术条件;凭样交货的商品品质应符合双方所确认的样品。商品质量应以售方国国家商品检验局出具的品质证明书证明之。第四条供货期售方应在本合同附件规定的期限内发货。在征得购方同意的情况下，售方有权按双方商

2023-04-17

297人看过

不可抗力
汽车油漆购销合同范文

汽车油漆为例为您整理了汽车油漆购销合同范文，以便帮您理解购销合同的书写。汽车油漆购销合同范文甲方：乙方：经甲、乙双方共同协商，一致同意油漆购销达成以下条款，作为双方履行购销合同之准则：一、产品名称、商标、规格、数量及金额注：1、颜色以甲方确定的样板为标准。2、供货数量以实际为准。二、供货方式由乙方帮助组织送货到甲方指定库房，由甲方负责组织卸车及费用。三、供货期当本合同生效后，甲方发出书面订货单，乙方收到甲方的每次订货单之后7日内按订货单数量供货(不可抗力因素除外)。四、付款方式1本合同生效后，甲方提交要货计划，同时甲方应向乙方支付全部货款的30%做2为定金，乙方根据此计划安排生产、送货，货到工地、签收手3方可卸货，甲方从签收之日起十日内一次性付清全部尾款。五、验收甲方在验收时当场签收(盖章或签字)，作为结算的依据。甲方指定的现场签收人为六、技术要求甲方在施工之前，乙方对施工操作、注意事项进

2023-06-01

116人看过
仲裁机构
购销合同范本（标准文本）

销货方：＿＿＿＿（以下简称甲方）购货方：＿＿＿＿（以下简称乙方）签约时间：＿＿＿＿＿＿＿签约地点：＿＿＿＿＿＿＿第一条经购销双方协商交易活动，必须履行本合同条款。具体品类（种），需签订要货成交单，并作为本购销合同的附件；本合同中的未尽事宜经双方协商需补充的条款可另附协议书，亦视为合同附件。合同附件与本合同具有同等效力。经双方确认的往来信函、传真、电子邮件等，将作为本合同的组成部分，具有合同的效力。签订成交单，除上级规定按计划分配成交外，其余商品一律采取自由选购，看样成交的方式。第二条合同签订后，不得擅自变更和解除。如甲方遇不可抗拒的原因，确实无法履行合同；乙方因市场发生骤变或不能防止的原因，经双方协商同意后，可予变更或解除合同。但提出方应提前通知对方，并将“合同变更通知单”寄给对方，办理变更或解除合同的手续。按乙方指定花色、品种、规格生产的商品，在安排生产后，双方都需严格执行合同。如需变更

2023-04-23

378人看过