如果用人单位未按约定付款，索赔时应收集哪些证据-法师兄

如果用人单位未按约定付款，索赔时应收集哪些证据

来源：互联网时间： 2023-05-07 21:50:10 222 人看过

诉讼就是证据。承包人准备通过法律途径索赔时，必须收集充分的证据，以便在向法院提起诉讼时，得到法院的支持，赢得诉讼。一般情况下，承包人可以收集以下因发包人未及时支付而造成工期延误的证据资料：

<1。督促承包人书面限期支付工程款。

2。发包人逾期不付款，承包人准备停工的，应当向发包人发出停工通知，明确停工的具体时间。同时，对现场设备设施和未使用的材料进行统计，列出清单，并请监理或甲方代表签字确认，形成索取机械费、材料费的证据资料。

4。复工时，注意与对方确认复工具体时间的证据。

5。能证明承包人停工损失的有关资料。（1）一般来说，承包人可以要求赔偿人工费。例如，停工或闲置工人的工资；工人生产效率低下的损失；相关人工成本的损失，如食品补贴、工具设备成本、各种管理成本等。（2）材料成本损失。如工期延误、材料价格上涨造成的价差损失等。（3）机械费损失。因工期延误，相关机械停工造成的损失，调运造成的损失及其他相关费用。（4）场地管理费。如工期延误造成的现场管理人员工资。（5）物价上涨对贫困生的差价成本。如工人工资、机械租赁费、材料费等。

6。其他能够证明发包人未及时支付工程款导致停工的证据。比如音频和视频证据。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多用人单位相关文章

仲裁机构
合同约定付款期限未按时付款

如果合同中只对违约金做了原则性的规定，没有具体约定违约金的比例或数额，并且有关法律也没有明确规定违约金比例或者金额的，则可按《中华人民共和国民法典》关于承担违约金责任的一般原则执行。如果合同中没有规定违约金的条款，法律也未规定违约金比例或者数额的，但只要由于违约造成了对方的损失，违约方就应向对方支付赔偿金。该赔偿金的数额，应当按照对方遭受的实际损失确定。当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。一、合同约定赔偿金是否可以履行合同约定赔偿金可以履行。我国《中华人民共和国民法典》规定，当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或

2023-03-25

142人看过
工资
用人单位未按照劳动合同的约定支付工资应怎么办？

1.用人单位未按照劳动合同的约定支付工资应怎么办？用人单位存在克扣、拖欠工资的行为，建议到当地有管辖权的劳动监察大队反映和投诉，催讨被拖欠的工资。拖欠工资可以选择通过提起劳动仲裁维权。劳动合同法第八十五条用人单位有下列情形之一的，由劳动行政部门责令限期支付劳动报酬、加班费或者经济补偿；劳动报酬低于当地最低工资标准的，应当支付其差额部分；逾期不支付的，责令用人单位按应付金额百分之五十以上百分之一百以下的标准向劳动者加付赔偿金：(一)未按照劳动合同的约定或者国家规定及时足额支付劳动者劳动报酬(二)低于当地最低工资标准支付劳动者工资(三)安排加班不支付加班费(四)解除或者终止劳动合同，未依照本法规定向劳动者支付经济补偿。2.用人单位不与员工签定劳动合同违反劳动法了吗？公司不与员工签订书面劳动合同，违反我国《劳动合同法》第十条规定，属于侵犯劳动者权益，劳动者可以向劳动监察部门投诉或提起劳动仲裁。《

2023-04-10

450人看过
离婚诉讼
离婚时应该收集哪些证据

离婚时应当收集的证据包括：双方婚姻关系合法有效的证据、能证明夫妻感情破裂的证据等。法定感情破裂的情形包括：重婚或者与他人同居；实施家庭暴力；虐待、遗弃家庭成员；有赌博、吸毒等恶习屡教不改等。一、不能协议离婚如何处理在不能协议离婚时，可以通过诉讼途径去法院申请解除婚姻关系，管辖法院一般是被告所在地人民法院。法院审理离婚案件时，首先会进行调解，调解不成就会进入审判阶段，如果认为夫妻双方感情确已破裂，就会判决准予离婚，所以在起诉时要注意提供能够证明感情破裂的证据。具体判定感情确已破裂的有下列情形：第一、重婚或有配偶者与他人同居的；第二、实施家庭暴力或虐待、遗弃家庭成员的；第三、有赌博、吸毒等恶习屡教不改的；第四、因感情不和分居满二年的；还有，一方被宣告失踪，另一方提出离婚诉讼的情况，最后有一个弹性条款：存在其他导致夫妻感情破裂情形的。起诉离婚会涉及到相关证据的收集和财产分割及孩子抚养权等问题的处

2023-03-09

414人看过
重婚
离婚时应当收集哪些证据

离婚时应当收集的证据是能证明夫妻感情破裂的证据，主要有：一方有重婚或者与他人同居的证据；实施家庭暴力或者虐待、遗弃家庭成员的证据；有赌博、吸毒等恶习屡教不改的证据；因感情不和分居满二年或其他导致夫妻感情破裂的证据。一、夫妻分居多久才能算离婚夫妻分居时间的长短并不是法院判决准予离婚的依据。法院判决准予离婚的情形是需要有证据证明夫妻感情确已破裂的情形，法律规定中证明夫妻感情确已破裂的事实有：重婚或与他人同居；实施家庭暴力或虐待、遗弃家庭成员；有赌博或吸毒等恶习屡教不改，因感情不和分居满二年或其他导致夫妻感情确已破裂的情形。二、女方出轨自己去起诉离婚怎么判女方出轨自己去起诉，如果女方有证据证明夫妻感情确已破裂，或者有证明男方重婚或者与他人同居、实施家庭暴力或者虐待、遗弃家庭成员、有赌博、吸毒等恶习屡教不改等其他导致夫妻感情破裂的证据的，人民法院一般会判决准予离婚。三、分居几年后进行起诉离婚就一定

2023-03-21

217人看过

违约金
对方拒付违约金,该怎样索偿?要收集哪些证据

违约方拒付违约金的，可以先协商解决;协商不成，可以通过至法院诉讼的方式进行维权索偿。1、协商解决：解决纠纷，能够协商解决当然最好，我们建议都尽量和气地，尽可能拿对方的利益来互相牵制，以达到和解的效果。2、起诉：这是要着重介绍的一种索偿方法，因为法院受理之后的审判决定，具有法律强制力!起诉首先要弄懂可以去哪个法院起诉。合同纠纷，确定起诉法院的几个方法：1、合同有约定管辖法院的，以合同约定的为准。2、合同没有约定管辖法院，或者约定不明的，在被告住所地或合同履行地法院起诉。其中：(1)争议标的为给付货币的，接收货币一方所在地为合同履行地;(2)交付不动产的，不动产所在地为合同履行地;(3)其他标的，履行义务一方所在地为合同履行地。向法院起诉要交多少钱向法院起诉，需要交案件受理费，案件受理费实际上交多少，按照诉讼请求的金额，按照下列比例分段累计交纳：(1)不超过1万元的，每件交纳50元;(2)超过

2023-04-27

293人看过
违约金
对方拒付违约金，该怎样索偿？要收集哪些证据

违约方拒付违约金的，可以先协商解决；协商不成，可以通过至法院诉讼的方式进行维权索偿。1、协商解决：解决纠纷，能够协商解决当然最好，我们建议都尽量和气地，尽可能拿对方的利益来互相牵制，以达到和解的效果。2、起诉：这是要着重介绍的一种索偿方法，因为法院受理之后的审判决定，具有法律强制力！起诉首先要弄懂可以去哪个法院起诉。合同纠纷，确定起诉法院的几个方法：1、合同有约定管辖法院的，以合同约定的为准。2、合同没有约定管辖法院，或者约定不明的，在被告住所地或合同履行地法院起诉。其中：（1）争议标的为给付货币的，接收货币一方所在地为合同履行地；（2）交付不动产的，不动产所在地为合同履行地；（3）其他标的，履行义务一方所在地为合同履行地。向法院起诉要交多少钱向法院起诉，需要交案件受理费，案件受理费实际上交多少，按照诉讼请求的金额，按照下列比例分段累计交纳：（1）不超过1万元的，每件交纳50元；（2）超过

2023-02-06

199人看过