2024最新小产权房屋买卖合同范文
来源:法律编辑整理 时间: 2024-04-12 00:28:04 388 人看过

出卖人(甲方):________________村委会

买受人(乙方):______________________

身份证号码:_______________________

一、甲方自愿将位于________市________区________街道________小区拆迁安置房________栋________室的房屋(建筑面积________平方米)以人民币________元整的价款出售给乙方。乙方首付人民币________元整需于________年____月____日前支付给甲方____________,余款分期按月支付,每月人民币为________元,需于____年____月至____年________月壹年内付清,每个月的支付期限为月底的最后一天。

二、乙方支付甲方合同保证定金___万元,如甲方反悔本合同,双倍赔偿;如乙方反悔本合同,定金不退。

三、自甲乙双方签订协议乙方交付首付款后?年内甲方和村委会应协助乙方办理房屋产权手续。本合同发生的契税,土地出让金等由乙方负担。其他税费按有关法律规定负担。

四、本合同签订后,甲方对房屋使用、收益、出租、担保、抵押、买卖、占有等权利一并转让给乙方。

五、本合同生效之日,甲方和村委会保证乙方享有居住权利和使用权并通电通水,甲方保证签订合同之前该房屋与任何个人和组织没有债务和利益纠纷,本合同签订后,甲方不得就该房屋与他人订立《买卖合同》或《出租合同》;

六、违约责任

1、如果甲方出售的房屋存在质量问题影响到乙方居住权利的行使,一切责任由甲方承担,并应赔偿乙方的损失,。

2、甲方应当于_______年___月___日收到乙方的首付房款即时将房屋的钥匙交给乙方确保其居住权和使用权,甲方如不按合同规定的日期交付房屋,每逾期___天按房价总额千分之一计算违约金支付给乙方。逾期超过___个月时,乙方有权解除本合同。解约时,甲方除将已收的房价款全部退还乙方外,并应赔偿乙方经济损失人民币____元。

3、乙方全部或部分不履行本合同规定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方应加付按日___%计算的违约金给甲方。逾期超过__个月时,甲方有权解除合同。解约时,乙方已付房价款的__%作为甲方的损失赔偿金。

4、如因规划部门、设计部门的原因导致房屋质量和使用功能的,甲方应当通知乙方,如有补偿款发放,甲方应当全额退还乙方。

5、本合同签订后,任何一方不得擅自变更或解除合同。如因重大客观原因导致本合同的解除,甲方应按照市场评估价返还乙方房屋价款,并赔偿乙方的房屋装修费用。

6、自合同生效之日起________年内,产权证和土地证因为甲方的原因不能办理,甲方应支付乙方违约金人民币________元,甲方向乙方支付违约金后,土地证和产权证因为甲方的原因仍然不能办理,每逾期?天按房价总额千分之一计算违约金支付给乙方。

7、如果因为本合同第五条的原因,造成乙方损失或不能居住的,甲方必须向乙方赔偿损失和支付违约金,违约金人民币为?元,甲方支付乙方违约金后,侵权仍在继续的,每逾期___天按房价总额千分之一计算违约金支付给乙方。逾期超过___个月时,乙方有权解除本合同。解约时,甲方除将已收的房价款全部退还乙方外,并应赔偿乙方经济损失人民币________元。

七、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的可以向法院或仲裁机构进行起诉或仲裁。

八、本合同自乙方支付首付款给甲方双方签字或盖章之日起生效。

九、本合同一式____份,甲乙双方见证人各执一份

甲方:________________?乙方:________________?见证人:______________

____年____月____日

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年01月17日 01:01
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多法律综合知识相关文章
  • 购买房子合同怎么写房屋买卖合同范文
    房屋买卖合同如下:甲方(卖方):身份证号码:电话:乙方(买方):身份证号码:电话:甲、乙双方就房屋买卖事项,经协商一致,达成以下协议条款:一、甲方自愿将坐落在_________市________区__________________________楼房出卖给乙方。二、双方议定上述房地产及附属建筑物总价款为人民币(大写)_________________________________,即人民币(小写)______________________。三、乙方于________年____月____日向甲方支付定金:人民币(大写)_________________________,即人民币(小写)_____________。四、乙方于________年____月____日第二次付款:人民币(大写)____________________________,即人民币(小写)_____________。
    2023-04-17
    102人看过
  • 2022农村小产权房最新政策,农村小产权房买卖合同有效吗
    2022农村小产权房最新政策是明文禁止将产权房进行买卖的,并且小产权房买卖是没有房产证,也不会受到法律保护的。农村小产权房买卖合同有效的,只要满足双方协商一致、合同内容合法即可。一、2022农村小产权房最新政策2022农村小产权房最新政策是已经有明文表示禁止私下交易买卖的行为,而且所刊登的通知要求集中处理,尚未登记的宅基地和集体使用建设用地,并且各个政府需要加快地籍的调查,需要实行统一的房地产登记制度。就目前来看小产权房虽然有很多城市仍然在继续流通,但因为始终得不到国家的认可,所以终将会被取消,至于目前在完税之后是否能够成为普通房屋还没有明确的回复。小产权的房屋因为价格会比商品房要低很多,所以受到了不少购房者的喜爱,针对于一些经济条件不足的购房人群来说,尽可能的选择有房屋所有权证的房子一旦面临拆迁或者是其他的情况,拥有房屋所有权能够享有正规的补偿,但如果购买的是小产权的房屋,只能够行使对于
    2022-08-17
    228人看过
  • 小产权房屋买卖注意什么,小产权房买卖合同可以公证吗
    小产权房屋买卖需要注意的是不能贷款支付,需要一次性或分期付款,如果遇到国家征地或拆迁,购房人的利益将很难保证等。小产权房买卖合同是不可以公证的。一、小产权房屋买卖注意什么小产权房屋买卖注意以下问题:1.购买小产权房无法办理贷款,只能一次性或分期付款,这样无形中会加大购房人的资金压力,增加购房风险。小产权房如遇到拆迁,将被视为违章建筑,得不到拆迁补偿。就算有补偿,也是先将补偿款给产权拥有者,之后按先前购房协议补偿到每一位小产权房业主,如果没有协议,或者产权拥有者不讲诚信,小业主的利益得不到保障。2.使用权、乡产权、小产权的房屋无产权保障,不具有房屋所有、转让、处分、收益等权利,且不能办理房屋产权过户手续。像小产权中的乡产房、村产房等并没有国家的产权证书,只有乡政府或村委会给的产权证,不能像大产权的房子一样抵押、流转。3.小产权房和一般意义上的商品房相比,没有土地出让金概念,也没有开发商疯狂的
    2023-06-04
    467人看过
  • 房屋抵押合同范本2024最新
    房屋抵押合同书抵押人(甲方):代表人:抵押权人(乙方):代表人:甲乙双方为保护各方合法权益,本着诚实信用,互惠互利原则,经协商一致,就甲方向乙方借款一事特签订本房屋抵押合同以作担保,具体内容如下:第一条抵押财产:甲方所有的位于__________________________________________的一处房产。(面积:_________________________,产权证号:____________________________土地使用权证号:____________________________)第二条抵押担保范围:本合同担保范围限于主合同项下甲方向乙方借款总额人民币_____________________________元。第三条抵押房产的保管方式和保管责任如下:抵押房屋由甲方自行保管并使用,甲方应妥善保管该抵押房产,在抵押期内负有维修、保养、保证完好无损的责任,并
    2023-12-12
    440人看过
  • 二手小产权房屋买卖合同受法律保护吗,小产权房屋买卖合同需要见证人吗
    二手小产权房屋买卖合同受法律保护,对于发生在农村集体经济组织成员之间的小产权房屋买卖是有效的,小产权房屋买卖合同不需要见证人,没有见证人不会影响合同的效力。一、二手小产权房屋买卖合同受法律保护吗二手小产权房屋买卖合同受法律保护,发生在本乡范围内农村集体经济组织成员之间的、取得有关组织和部门批准将房屋出售给本乡以外的人员的,小产权房买卖认定有效。《中华人民共和国民法典》第二百一十五条当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同,除法律另有规定或者当事人另有约定外,自合同成立时生效;未办理物权登记的,不影响合同效力。二、小产权房屋买卖合同需要见证人吗小产权房屋买卖合同不需要见证人,依法成立的协议,自成立时生效。没有见证人并不影响协议的效力,依法成立的协议,只要双方协议好,采用书面形式订立的,自双方当事人签字或者盖章时协议成立。但是小产权房不可以进行买卖。《中华人民共和国民法典》第四
    2022-08-18
    473人看过
  • 国家是否认同小产权房屋买卖合同
    小产权房买卖合同是否有效,需要看该房产权证是否齐全、没有取得产权证就签订买卖合同是无效的!法律规定没有取得房产证的房屋不准上市,若是买卖的话单靠签订买卖合同不能保证购房者权益,风险很大;对法律明确规定不准上市的房产,建议放弃交易!小产权房并不是法律上的概念,它只是人们在社会实践中形成的一种约定俗称的称谓。是指在农民集体土地上建设的房屋,未缴纳土地出让金等费用,其产权证不是由国家房管部门颁发的,所以叫做“乡产权”,又叫“小产权”。乡镇政府发的所谓小产权房产,实际上没有真正的产权。这种房没有国家发的土地使用证和预售许可证,购房合同国土房管局也不会给予备案,所谓产权证也不是真正合法有效的产权证。法律规定《中华人民共和国城市房地产管理法》第三十八条明文规定:下列房地产,不得转让:(六)未依法登记领取权属证书的;
    2023-04-30
    330人看过
  • 徐芳与文雁波、文小龙房屋买卖合同纠纷
    上诉人徐芳因房屋买卖合同纠纷一案,不服南康市人民法院(2007)康民一初字第457号民事判决,向本院提起上诉。本院受理后,依法组成合议庭审理了本庭。现已审理终结。一审法院经审理查明,原、被告经协商于2007年3月17日约定:被告将位于南康市蓉江镇西门小区的房屋转让给原告(房屋产权证号:康房字1020369号),转让金额为376000元,原告于当日向被告支付定金6000元。被告文雁波、文小龙向原告徐芳出具了收条一张。原告在催被告腾房交付期间,发现被告已将该房转让他人。为此,原告于2007年4月19日诉至法院,请求法院依法确认原、被告间的房屋买卖协议有效。一审法院认为,原、被告双方经协商对房屋买卖达成意向,原告向被告交付定金6000元,被告也向原告出具收条一张,收条注明房屋产权证号:康房字l020369号,转让金额376000元及定金6000元,但未对买卖的主要条款形成书面协议,也未对订立房屋
    2023-04-23
    80人看过
  • 最新房产抵押借款合同书范文
    抵押权人:________________________________________________地址:____________邮码:____________电话:____________法定代表人:____________职务:____________抵押人:________________________________________________地址:____________邮码:____________电话:____________法定代表人:____________职务:____________抵押物业地址:____________邮码:____________电话:____________抵押权益之房产买卖合同:购房____字第________号第一条总则抵押权人与抵押人于____年____月____日会同担保人签定本房产抵押贷款合约(下称合约)。抵押人(即借款人)
    2023-06-10
    332人看过
  • 小产权房屋抵押合同范本
    出卖人(甲方):___________身份证号码:___________买受人(乙方):___________身份证号码:___________甲、乙双方就房屋买卖事项在平等自愿,协商一致前提下订立本合同条款如下,以资共同遵守。一、甲方自愿将其位于合肥市___________区_______________________________________的房屋(建筑面积_________平方米)以人民币_______仟_______佰_______拾_______万_______仟_______佰_______拾_______元整(¥________元)的价款出售给乙方。(含地下室___________号___________平方米)二、乙方支付甲方合同保证定金_______元,如甲方反悔本合同,双倍赔偿;如乙方反悔本合同,定金不退。三、本合同签定时,甲乙双方都不具备过户条件。等过户条件成
    2023-04-30
    328人看过
  • 买卖小产权房屋需要签订哪些合同
    一、买卖小产权房屋需要签订哪些合同需要签订房屋买卖合同,小产权房屋买卖合同一般包含以下内容:1.买方与卖方的基本身份信息,包括姓名、住所等;2.房屋的基本信息。包括面积、地理位置、单价等;3.支付房款、过户等义务的履行期限;4.双方的权利义务;5.违约责任;6.纠纷解决办法。《民法典》第五百九十五条买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人,买受人支付价款的合同。第五百九十六条买卖合同的内容一般包括标的物的名称、数量、质量、价款、履行期限、履行地点和方式、包装方式、检验标准和方法、结算方式、合同使用的文字及其效力等条款。二、买小产权房子有什么风险买小产权房子有如下风险:1.法律风险。小产权房的流通转让存在很多的限制,因为小产权房只具备了普通商品房的使用性质,但不具备普通商品房的法律性质,其并不是商品房。所以,法律法规对商品房的相关规定和制度对小产权房是无效的,人民法院也不能适用商品房买卖的
    2023-12-24
    140人看过
  • 房屋买卖合同纠纷起诉书格式范文
    一、房屋买卖合同纠纷起诉书格式范文原告:陈____,女,__岁,住____市____区____路____号。陈____,男,____岁,住____市____区____路____号苗______,女,______年__月__日生,住同上被告:林______,男,______岁,住____市____区____路____号诉讼请求:(一)判令被告继续履行双方所签订的《______市房地产买卖合同》及《补充协议》所约定的事项将系争房屋过户给原告;(二)判令被告承担原告聘请律师的费用______元;(三)判令被告赔偿原告的物业管理费等损失__________元、中介费损失________元,总共____元;(四)判令被告承担本案的诉讼费。事实和理由:原告与被告于______年____月____日在上海______物业顾问有限公司的居间服务下,签订了一份《上海市房地产买卖合同》(以下简称“该合同”),
    2023-06-10
    64人看过
  • 最新银行按揭房屋买卖合同范本格式什么?
    在房产买卖中,很多购房者都会选择按揭买房。那么,最新银行按揭房屋买卖合同范本格式什么?最新银行按揭房屋买卖合同有哪些必备条款?最新银行按揭房屋买卖合同范本有哪些具体规定?银行按揭房屋买卖合同甲方(出卖人):身份证号:乙方(买受人):身份证号:根据《民法典》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买私有住房,达成如下协议:注明:甲方于2009年12月21日以按揭的方式向黑龙江开发集团有限公司够买商品房一套,总金额488,104.00元(大写:肆拾捌万捌仟壹佰零肆元整)。甲方已支付房款首付款196,104.00元(大写:壹拾玖万陆仟壹佰零肆元)。剩余292,000.00元(大写:贰拾玖万贰千元),向中国建设银行股份有限公司分行,以按揭方式贷款购买。贷款期限为180个月,即2009年12月21日至2024年12月21
    2024-02-08
    150人看过
  • 买卖二手房合同范本 (最新年版)
    1、房屋产权是否明晰,首先要看房屋产权是否明晰。有些房屋有好多个共有人,如有继承人共有的、有家庭共有的、还有夫妻共有的,对此买受人应当和全部共有人签订房屋买卖合同。如果只是部分共有人擅自处分共有财产,买受人与其签订的买卖合同未在其他共有人同意的情况下一般是无效的2、房屋手续是否齐全,房产证是证明房主对房屋享有所有权的惟一凭证,没有房产证的房屋交易时对买受人来说有得不到房屋的极大风险。房主可能有房产证而将其抵押或转卖,即使现在没有将来办理取得后,房主还可以抵押和转卖。所以最好选择有房产证的房屋进行交易。存量房买卖合同范本(简易版)<p>出售人(甲方):                    &n
    2023-07-10
    299人看过
  • 小产权房最新规定2024
    法律综合知识
    《关于农村集体土地确权登记发证的若干意见》中明确规定:对于借户籍制度改革或者擅自通过‘村改居’等方式非经法定征收程序将农民集体土地转为国有土地、农村集体经济组织非法出让或出租集体土地用于非农业建设、城镇居民在农村购置宅基地、农民住宅或‘小产权房’等违法用地,不得登记发证。对于不依法依规进行土地确权登记发证或登记簿规范造成严重后果的,严肃追究有关人员责任。
    2024-05-03
    174人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 小产权小产权房最新购买合同
      山东在线咨询 2022-12-28
      1、买卖双方的地址、联系办法等,并注明房屋是个人财产还是夫妻、家庭共有财产。房屋的位置、性质、面积、结构、格局、装修等情况。 2、产权归属,房屋是否属于抵押房,是否有私搭乱建部分。 3、房屋总价款、付款方式、付款条件等。 4、交房时间和条件。 5、各种税费和其他费用的分摊方式。 6、违约责任及违约金、免责等事宜。 7、约定解决争议是采用仲裁方式还是诉讼方式。 8、合同生效时间,生效或失效条件,生效
    • 房屋买卖合同的小产权房
      北京在线咨询 2022-08-06
      房屋买卖合同 出卖人(甲方):身份证号码: 买受人(乙方):身份证号码: 甲、乙双方就房屋买卖事项在平等自愿,协商一致前提下订立本合同条款如下,以资共同遵守: 一、甲方自愿将其村证房位于章丘市___________镇(街道办事处)____________________________________________________________的房屋(建筑面积_________平方米,配套房_
    • 农村房屋范文...农村房屋买卖合同范文展开
      浙江在线咨询 2022-10-22
      合同范本网络就有,关键是您买卖合同必须符合如下条件,否则,买卖合同无效2、宅基地使用权的转让[1]必须同时具备以下条件: (1)转让人拥有二处以上的农村住房(含宅基地)(2)同一集体经济组织内部成员转让; (3)受让人没有住房和宅基地,符合宅基地使用权分配条件; (4)转让行为征得集体组织同意。
    • 最新买卖小产权合同有哪些
      海南在线咨询 2022-08-02
      出卖人(甲方):身份证号码: 买受人(乙方):身份证号码: 甲、乙双方就房屋买卖事项在平等自愿,协商一致前提下订立本合同条款如下,以资共同遵守。 一、甲方自愿将其村证房位于市区的房屋(建筑面积平方米)以人民币仟佰拾万仟佰拾元整(¥元)的价款出售给乙方。(含地下室号平方米) 二、乙方支付甲方合同保证定金壹万元,如甲方反悔本合同,双倍赔偿;如乙方反悔本合同,定金不退。 三、本合同签定时,甲乙双方都不具
    • 房子买卖合同范文中该怎样写小产权的
      上海在线咨询 2022-05-26
      1、小产权房的用途或使用性质。 2、位置、户型、朝向。 3、付款方式以及期限,延期付款的责任。 4、交房期限,延期交房的责任。 5、如果涉及政府征收,如何处理、如何分配。 6、如产生纠纷,如何管辖,仲裁或者诉讼等方式都可以。 7、管理费、水电费的交接问题。 8、约定拒不履行合同的违约金,违约金约定方式较为灵活。 需要注意的是,小产权房买卖合同仅就本集体成员之间签订的有效。 《民法典》第五百九十五条