工程施工中停工误工费该如何计算？-法师兄

工程施工中停工误工费该如何计算？

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-23 19:55:30 490 人看过

由于建设单位原因造成的停工、窝工和机械停置费应如何计算？

由于建设单位原因造成的停工、窝工和机械停置费可按施工合同或停工协议中的有关约定计算，施工合同或停工协议中无约定时可按以下规定计算：

(一)停工、窝工费用：

1)停工、窝工的工日单价按普通工日单价的70%计算综合价格；工日数按施工现场直接生产工人(包括机械操作人员，不包括管理人员)人数计算。

2)停工、窝工的工日一般按不多于3个月的实际停工天数计算，停工超过3个月时，超过部分由承发包双方另行协商。

(二)机械停置费：

1)机械停置台班单价按《深圳市施工机械台班》中相应机械的台班折旧费的70%计算综合价格；机械停置台班数量按以下公式计算：

停工超过3个月时，超过部分由承发包双方另行协商。

(2)机械停置费：

1)机械停置台班单价按《深圳市施工机械台班》中相应机械的台班折旧费的70%计算综合价格；机械停置台班数量按以下公式计算：机械停置台班=额定年工作台班乘机械停置期(天)/365

式中的额定年工作台班是指《深圳市施工机械台班》中规定的机械年工作台班。

2)长期停工的工程，固定机械(指《深圳市施工机械台班》)中单独计算安拆费用的机种)的机械停置期一般按不多于3个月的实际停置天数计算，停工超过3个月时，超过部分由承发包双方另行协商；其他机械的机械停置期一般按不多于20天的实际停置天数计算，停工超过20天时，超过部分由承发包双方另行协商

3)停工、窝工的工日费用、机械停置费均列入“其他项目清单计价表”中的“零星工作项目费”计价

《民法典》（2021年1月1日起实施）第八百零四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多误工费相关文章

误工费
木工如何计算自己的误工费？

（一）木工误工费的计算需要结合其实际的收入情况：1．受害人有固定收入的受害人有固定收入的，其误工费赔偿金额的计算，按照其实际减少的固定收入计算。其计算公式为：误工费赔偿金额＝实际减少的收入＝受害人正常情况下的劳动（工作）收入－事故受伤后劳动（工作）收入误工费的赔偿，只有在存在因误工而减少收入的情况下才能成立，如果不存在收入减少的情况，也就不存在误工费的赔偿问题。交通事故又是工伤误工费怎么计算？《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第20条规定“误工费根据受害人的误工时间和收人状况确定。”“误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。受害人因伤致残持续误工的，误工时间可以计算至定残日前一天。”“受害人有固定收人的，误工费按照实际减少的收人计算。受害人无固定收人的，按照其最后三年的平均收人计算；”“受害人不能举证证明其最近三年的平均收人状况的，可以参照受诉法院所

2023-07-07

138人看过
误工费
交通事故误工费如何计算，交通事故误工费如何计算？

误工费是指赔偿义务人应当向赔偿权利人支付的受害人从遭受伤害到完全治愈这一期间（误工时间）内，因无法从事正常工作而实际减少的收入。误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。受害人有固定收入的，误工费按照实际减少的收入计算。受害人无固定收入的，按照起最近三年的平均收入计算；受害人不能举证证明其最近三年的平均收入状况的，可以参照受诉法院所在地相同或者相近行业上一年度职工的平均工资计算。误工费的计算应当以其收入状况乘以误工时间。1、该固定收入须有合法证明。2、该固定收入必须是受害人实际减少的收入。例如有些受害人在受到损害后，其所在单位并没有扣发或全部扣发其收入；对这部分受害人而言，不存在或不存在全部误工损失。在此情况下，受害人没有实际减少的收入就不能获得赔偿。发生交通事故之后想要申请赔偿可以出具在治病期间的证明。而误工费的计算则是到伤者在确定残疾的前一日。误工费的赔偿是按照伤者在原单位工作的前三年

2023-08-05

357人看过
误工费
医疗过错中如何计算误工费

一、医疗过错中如何计算误工费误工费的赔偿分为有固定收入和无固定收入两种情况：受害人有固定收入的，误工费按照实际减少的收入计算，对收入高于医疗事故发生地上一年度职工年平均工资3倍以上的，按照3倍计算。受害人无固定收入的，按照医疗事故发生地上一年度职工年平均工资计算。误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。受害人因伤致残持续误工的，误工时间可以计算至定残日前一天。1、有固定收入的，包括非农业人口有固定收入的和农业人口中有固定收入的两部分。非农业人口有固定收入的，是指在国家机关、企事业组织、社会团体等单位按期得到收入的，其收入包括工资、奖金及国家规定的补贴、津贴。奖金以上一年度本单位人均奖金计算，超出奖金税计征点的，以计征起点为限。农业人口中有固定收入的，是指直接从事农、林、牧、渔业的在业人员，其收入按照交通事故发生地劳动力人均纯收入计算。2、无固定收入的，是指有街道办事处、乡镇人民

2023-06-18

242人看过
误工费
伤残鉴定中如何计算误工费？

工伤不存在误工费之说，由用人单位按原工资标准发放工资。未经劳动能力鉴定的，工伤职工需要护理的，由用人单位承担！如果工伤职工通过劳动能力鉴定，经确认需要护理的，按完全不能自理，大部分不能自理，部分不能自理三个等级，以你们当地上年度平均工资为标准，从工伤基金领取护理费。做伤残鉴定的费用做伤残鉴定的费用一般情况下，受害人在向法院提起人身损害赔偿诉讼之前，为准确计算应该得到赔偿的数额，往往会自行委托鉴定机构对伤残等级进行鉴定。但是到了诉讼阶段以后，肇事方往往以属于受害人单方面委托的鉴定结论无效为由进行抗辩。在这种情况下，如果肇事方提出再次鉴定的申请、并且交纳鉴定费用的，没有特殊情况，法院都会准许。但这势必会影响案件的审理进度；并且，由于鉴定费用价格不菲，受害方往往需要为此提前支出一笔钱，最后未必得到法院接受。因此，律师建议如果交通事故的受害人认为自己的伤害程度可能构成伤残等级的，可以在向法院递交诉

2023-07-04

320人看过

法律综合知识
停工造成工程损失该如何计算赔偿

一、停工造成工程损失该如何计算赔偿工程停工的损失计算是停工期间生产工人的工资加上消耗的材料、车间经费和企业管理费等这些经费的综合。临时停工大部分都是因为地质条件变化、临时停水停电以及工程人为障碍等原因造成的，这种情况通常需要经济签证，签证上需要具体的停工复工时间和人员机械数量，所以停工损失的计算比较简单。二、拖欠工程款停工损失谁负责拖欠工程款停工损失由建设方负责。建设工程合同约定，建设方按照工程进度支付工程价款的，建设方超过约定的支付时间不支付工程进度款，承包人可向发包人发出要求付款的通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付。建设方不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。三、停工期工人工资怎么算停工期工资计算分为以下两方面：1．因单位原因造成停工的，一

2023-06-20

158人看过
误工费
没有固定工作收入者误工费计算方法：如何计算误工费？

这段内容讲述了无固定收入的人如果能够证明自己最近三年的平均搜索收入状况，可以通过误工费的公式进行计算。如果无法证明收入状况，则误工费等于误工时间乘以相同或相近行业的上一年职工平均工资。对于无固定收入的人，如果他们能够证明自己最近三年的平均搜索收入状况，那么误工费可以通过以下公式计算：误工费=误工时间（天）*最近三年的平均收入水平（天/元）。无固定工作误工费受害人不能证明其最近三年的平均收入状况的：误工费＝误工时间（天）＊相同、相近行业的上一年职工平均工资（天／元）。误工费计算方法：无固定收入？根据我国《工伤保险条例》第二十条规定，工伤职工或者其近亲属按照被鉴定为一级至四级伤残等级并经劳动能力鉴定委员会确认需要生活护理的，享受生活护理费。其中，生活护理费按月支付，从工伤保险待遇支付的次月起计算。然而，对于无固定收入、无劳动能力或者生活困难的工伤职工或者其近亲属，则可以从工伤保险基金按月支付

2023-08-30

417人看过
法律综合知识
农民工误工费在交通事故中如何计算

一、农民工误工费在交通事故中如何计算误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。受害人因伤致残持续误工的，误工时间可以计算至定残日前一天。受害人有固定收入的，误工费按照实际减少的收入计算。受害人无固定收入的，按照其最近三年的平均收入计算；受害人不能举证证明其最近三年的平均收入状况的，可以参照受诉法院所在地相同或者相近行业上一年度职工的平均工资计算。《中华人民共和国民法典》第一千一百七十九条侵害他人造成人身损害的，应当赔偿医疗费、护理费、交通费、营养费、住院伙食补助费等为治疗和康复支出的合理费用，以及因误工减少的收入。造成残疾的，还应当赔偿辅助器具费和残疾赔偿金；造成死亡的，还应当赔偿丧葬费和死亡赔偿金。二、误工费的证据有哪些证明误工费数额的证据有两方面。一个是收入状况证据，一个是误工时间的证据。1．收入状况证据内容可以包括：（1）具体的收入

2023-07-01

104人看过
工程施工
工程施工过程无限期停工该如何处理

以根据合同约定，要求甲方承担其应当承担的法律责任。《民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百七十八条当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满前请求其承担违约责任。发包人未按约定时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料等造成的停工损失如果工程承包合同中约定由发包人提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，发包人应当按照约定的原材料、设备的种类、规格、数量、单价、质量等级和提供时间、地点的清单，向承包人提供建设所需的原材料、设备及其产品合格证明。承包人与发包人应当一起对原材料、设备进行检验、验收后，由承包人妥善保管，发包人支付相应的保管费用。对于必须经过试验才能使用的材料，承包人应当按照约定进行测燃、毒性反应等测试。不具备测试条件的，可以委托专业机构进行

2023-05-04

206人看过

误工费
手指受伤导致误工，如何计算误工费？

误工费的计算方法有两种情况：受害人有固定收入和受害人有固定收入但无法举证证明其最近三年的平均收入状况。对于第一种情况，误工费按照实际减少的收入计算；对于第二种情况，误工费参照受诉法院所在地相同或相近行业上一年度职工的平均工资计算。误工费包括工资、薪酬、津贴、补贴等，误工费涵盖全职工作收入和兼职工作收入。受害人有固定收入的，误工费按照实际减少的收入计算；受害人无固定收入的，按照其最近三年的平均收入计算；受害人不能举证证明其最近三年的平均收入状况的，参照受诉法院所在地相同或者相近行业上一年度职工的平均工资计算。如何确定误工费的金额？误工费是指因人身损害或其他原因导致受害人人身损害或财产损失,而使受害人在丧失劳动能力后需要暂停工作接受治疗的期间内,由致害人支付的工资、薪金、奖金、津贴、补贴等损失赔偿。确定误工费的金额是一个复杂的问题,需要考虑多个因素。根据《中华人民共和国民法典》第一千二百零六条

2023-11-10

394人看过
法律综合知识
如何计算工程停工造成的损失费用

一、如何计算工程停工造成的损失费用工程停工损失的计算：1．发包方对工程停工出具了有关人员、机械停置签证的，人工窝工、机械停置费按签证计算；2．对于承包方已按合同约定订货的材料、设备，承包商应负责退货或解除购货合同，不能退还的货款和货物、解除定货合同所发生的费用由业主承担。二、工程停工赔偿的诉讼时效是多久3年。诉讼时效是指民事权利受到侵害的权利人在法定的时效期间内不行使权利，当时效期间届满时，债务人获得诉讼时效抗辩权。在法律规定的诉讼时效期间内，权利人提出请求的，人民法院就强制义务人履行所承担的义务。而在法定的诉讼时效期间届满之后，权利人行使请求权的，人民法院就不再予以保护。诉讼时效届满后，义务人虽可拒绝履行其义务，权利人请求权的行使权发生障碍，权利本身及请求权并不消灭。当事人超过诉讼时效后起诉的，人民法院应当受理。受理后，如另一方当事人提出诉讼时效抗辩且查明无中止，中断，延长事由的，判决驳

2023-07-01

405人看过
误工费
车祸中对方全责，应该如何计算误工费？

出车祸对方全责误工费的计算根据具体情况而定。误工费是指受害人由于人身受到伤害，耽误工作而形成的财产损失。法律规定误工费应当根据受害人的误工时间和收入状况来确定。对于有固定收入的，按照实际减少的收入计算。对于没有固定收入的，按照最近三年的平均收入计算。当事人双方可以先协议处理，协议不成的通过调解或诉讼解决。出车祸了对方全责怎么赔偿一、出车祸了对方全责怎么赔偿1、出车祸了对方全责的赔偿有：（1）医疗费、误工费、护理费、交通费、住宿费、住院伙食补助费、必要的营养费；（2）造成残疾的可以要求残疾赔偿金、残疾辅助器具费、被扶养人生活费、康复费、护理费、后续治疗费；（3）造成死亡的可以要求丧葬费、死亡补偿费、受害人亲属办理丧葬事宜支出的交通费、住宿费和误工损失等其他合理费用。2、法律依据：《中华人民共和国民法典》第一千一百七十九条侵害他人造成人身损害的，应当赔偿医疗费、护理费、交通费、营养费、住院伙食

2023-07-08

419人看过
工资
日平均工资和误工费如何计算

误工费中的日平均工资应该这样计算：先根据受害人的实际误工时间和收入状况确定误工费的总数额，然后用误工费总数额除以总误工时间，最后计算得出日平均误工费。一、8级伤残误工费如何计算8级伤残误工费中的误工时间是根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明来确定的。受害人因伤致残持续误工的，误工时间可以计算至定残日前一天。而误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。受害人有固定收入的，误工费按照实际减少的收入计算。无固定收入的按照其最近三年的平均收入计算。二、交通事故中的误工费赔偿标准是多少交通事故中的误工费赔偿标准如下：1、误工费的计算应当以其收入状况乘以误工时间；2、误工费的赔偿根据受害人收入状况的确定，有固定收入的，以其实际减少的收入计算。没有固定收入的，以其最近三年的平均收入计算。受害人不能举证证明其最近三年的平均收入状况的，可以参照受诉法院所在地相同或者相近行业上一年度职工的平均工资计算。误工

2023-02-20

485人看过

法律综合知识
如何计算工人摔伤后的误工费

一、如何计算工人摔伤后的误工费工人摔伤后的误工费计算方式取决于受伤者的收入状况和误工时间。1．受伤者的误工时间根据接受治疗的医疗机构出具的诊治证明确定。2．对于有固定收入的工人，误工费按照实际减少的收入计算，这包括工资、奖金、津贴等。3．对于无固定收入的工人，如果能证明最近三年的平均收入状况，则按照此计算误工费。4．如果不能证明，则参照当地相同或相近行业上一年度职工的平均工资计算。二、误工费计算的依据误工费计算的依据主要包括受伤者的收入状况和误工时间。1．收入状况可以通过提供《收入证明》或《收入状况证明》来证实，前者适用于有固定收入的工人，后者适用于无固定收入的工人。2．误工时间则根据医疗机构的诊治证明确定，如果因伤致残持续误工，误工时间可以计算至最终评定伤残的前一日。3．此外，误工费的计算还需考虑受害人的行业、岗位以及是否就业等因素。三、误工费用赔偿流程误工费用赔偿流程一般如下：1．受伤

2024-03-29

435人看过
临时工
临时工受伤后如何计算误工费？

该段内容讲述了由于临时工受伤而产生的误工费用计算方法。如果员工有固定的收入，误工费应为其误工收入（以天/月/年为单位）乘以误工时间；如果员工没有固定的收入，则误工费应为其误工时间（以天为单位）乘以最近三年的平均收入水平（以天/元为单位）；如果无法确定近三年的平均收入水平，则误工费应为其误工时间（以天为单位）乘以相同或相近行业的上一年职工平均工资（以天/元为单位）。由于临时工受伤而产生的误工费用计算方法如下：如果员工有固定的收入，误工费应为其误工收入（以天/月/年为单位）乘以误工时间；如果员工没有固定的收入，则误工费应为其误工时间（以天为单位）乘以最近三年的平均收入水平（以天/元为单位）；如果无法确定近三年的平均收入水平，则误工费应为其误工时间（以天为单位）乘以相同或相近行业的上一年职工平均工资（以天/元为单位）。临时工误工费计算方法根据我国《工伤保险条例》规定，工伤职

2023-09-11

377人看过