工程索赔费用是多少
来源:互联网 时间: 2023-05-07 22:05:40 482 人看过

成本索赔:

成本索赔的原则是赔偿实际损失,对雇主没有惩罚性。实际损失包括直接损失和间接损失。因此,应对干扰事件造成的所有损失以及这些损失的计算提供详细和具体的证据,这些证据应在索赔报告中提供。律师提醒你:没有证据,索赔就无法成立。

1。索赔费用的构成。(1)人工成本。索赔成本中的人工成本部分包括:人工成本是指为完成合同外的额外工作而发生的人工成本;非施工单位因工作效率降低而增加的人工成本。

非施工单位责任工程延误造成的法定人工成本增加、人员闲置成本和工资上涨。(2)材料成本。索赔费用中的材料成本部分包括:由于索赔项目中材料的实际用量超过计划用量而增加的材料成本;由于客观原因导致材料价格大幅上涨;因非施工单位责任工程延误,材料价格上涨,材料储存费用超期。(3)施工机械使用费。索赔费中的施工机械使用费部分包括:因完成额外工作而增加的机械使用费;因非施工单位责任的工作效率降低而增加的机械使用费;因发包人或监理工程师原因造成的闲置费。(4)分包成本。分包成本索赔是指分包商的索赔成本。分包商的索赔应包含在总承包商的索赔总额中。(5)场地管理费。现场管理费是指施工单位完成新增工程、索赔工作和延长工期的现场管理费。但是,如果一些工人因闲置和其他工作仍在进行而要求赔偿损失,则可能不计算现场管理费。(6)利息。索赔费的利息部分包括:延期付款利息;因工程变更造成工程延期增加投资利息;索赔款利息;错扣利息。这些利息的具体利率如下:按当时银行贷款利率;按当时银行透支利率;按合同双方约定的利率。(7)总部管理费。主要是指工程延期期间增加的管理费。(8)利润。因工程范围和施工条件的变化而引起的索赔可计入承包商的利润。索赔利润额通常按照原报价中的利润率计算,即在直接成本的基础上增加原报价单位的利润率作为索赔利润。2索赔费用的计算方法。

计算索赔金额的方法很多,每个项目根据具体情况可以采用不同的方法,主要有三种。(1)总成本使用。计算索赔项目的总成本,减去原合同报价,得到索赔金额。这种计算方法简单但不合理,因为在实际完成工程的总成本中,可能包括由于承包人的原因(如管理不善、浪费材料、效率低等)而增加的成本,而这些成本不是由于索赔引起的;另一方面,原合同价格不能代表单价合同中因工程变更或工程量变更而发生的实际工程造价。由于所有这些原因,这种方法经常引起争议,因此不常用。

但在某些特定条件下,当计算索赔额有困难甚至不可能时,也可以使用这种方法。在这种情况下,我们应该核实实际费用,取消不合理的部分,以便接近实际情况。

(2)修订的总成本使用。原则上,修订仅限于总期限,而不是总期限。第二是只计算该期间受影响项目的成本,而不是计算所有工作项目的成本。三是不直接使用原合同报价,而是在不受事件影响的情况下,使用合理的工期内完工成本。根据上述修改,实际增加的费用可以合理计算。(3)实际成本法。实际成本法是根据索赔事件造成的损失或成本增加,逐项分析计算索赔金额。

这种方法比较复杂,但能客观反映建设单位的实际损失,更为合理,更容易被当事人接受,在国际工程中得到广泛应用。实际成本法是根据每个索赔事件引起的成本项目分析计算索赔价值的方法,通常分为三个步骤:第一步是分析每个索赔事件或每类索赔事件影响的成本项目,不得遗漏。这些费用项目应与合同报价中的费用项目一致。第二步是计算受索赔事件影响的每个成本项目的价值。成本项目的索赔价值可通过与合同价格中的成本价值进行比较得出。第三步是对每个成本项目的索赔价值进行汇总,得出总的成本索赔价值。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年11月10日 05:07
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多银行贷款相关文章
  • 减少工程量能索赔材料费吗
    一、减少工程量能索赔材料费吗1、施工单位违反合同的约定减少工程量的,是属于合同违约的情形,建设单位可以与施工单位协商赔偿材料费的问题。2、协商不成的,可以向法院起诉。3、法律依据:《中华人民共和国民法典》(1)第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。(2)第五百七十八条当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的,对方可以在履行期限届满前请求其承担违约责任。二、什么是工程延期在工程施工过程中,往往会发生一些未能预见的干扰事件使施工不能顺利进行,使预定的施工计划受到干扰,因而造成工期延误。对于并非承包商自身原因所引起的工程延误,承包商有权提出工期索赔,工程师则应在与雇主和承包商协商一致后,决定竣工期延长的时间。导致工期延长的原因有:(l)任何形式的额外或附加工程。(2)合同条款所提到的任何延误理由,如
    2023-06-14
    172人看过
  • 网约车撞人后索赔误工费是多少
    网约车撞人后索赔误工费一般是以事故发生前三个月的平均日工资来计算,根据《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第17条第1款受害人遭受人身损害,因就医治疗支出的各项费用以及因误工减少的收人,包括医疗费、误工费、护理费、交通费、住宿费、住院伙食补助费、必要的营养费,赔偿义务人应当予以赔偿。第20条误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。受害人因伤致残持续误工的,误工时间可以计算至定残日前一天。一、损害赔偿的范围损害赔偿的范围包括:医疗费、误工费、住院伙食补助费、护理费、交通费、住宿费和财产直接损失。造成残疾的,还有残疾赔偿金,残疾用具费及精神抚慰金等;造成死亡的,还有死亡补偿费,被抚养人生活费等,各赔偿项目应按实际情况确定,并一次性结算费用。各项赔偿费用的标准是:1.医疗费:按照医院对当事人的交通事故创伤治疗所必须的
    2023-02-24
    59人看过
  • 临时工出车祸误工费索赔多少
    临时工出车祸,误工费根据受害人的误工时间和收入状况进行索赔。具体是:(1)受害人有固定收入的,误工费按照实际减少的收入计算;(2)受害人无固定收入的,按照其最近三年的平均收入计算。目前我国的法律并没有规定,在交通事故中,受害人没有住院就不需要赔偿误工费。车祸没有住院能赔偿误工费吗车祸没有住院是否能赔偿误工费,需要根据实际情况进行处理。具体如下:1、如果交通事故给受害人造成了实质的误工损失,不管有没有住院都需要赔偿误工费;2、若没有造成人身受损,不需要赔偿误工费。目前我国的法律并没有规定,在交通事故中,受害人没有住院就不需要赔偿误工费。关于误工费的说法,是因为无法从事正常的工作导致实际收入的减少。误工费会根据有固定收入和无固定收入的情况来进行对受害人的赔偿,与受害人的收入能力相关,且计算的依据各不相同,具有一定的推绎性。临时工买社保吗第一种情形:双方存在实际雇佣关系。所谓任职或者雇佣关系,一
    2023-08-13
    468人看过
  • 建筑工程费用索赔申报表
    一、建筑工程费用索赔申报表(一)根据《中华人民共和国企业所得税法》(中华人民共和国主席令第63号)第八条规定:“企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出,包括成本、费用、税金、损失和其他支出,准予在计算应纳税所得额时扣除。”(二)根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》(中华人民共和国国务院令第512号)第三十二条规定:“企业所得税法第八条所称损失,是指企业在生产经营活动中发生的固定资产和存货的盘亏、毁损、报废损失,转让财产损失,呆账损失,坏账损失,自然灾害等不可抗力因素造成的损失以及其他损失。企业发生的损失,减除责任人赔偿和保险赔款后的余额,依照国务院财政、税务主管部门的规定扣除。企业已经作为损失处理的资产,在以后纳税年度又全部收回或者部分收回时,应当计入当期收入。”因此,与生产经营有关的索赔款准予税前扣除。二、工程索赔的条件及证据一、索赔确认的条件有:1.合同或其他证据为索赔提供了
    2021-10-27
    324人看过
  • 工程索赔期限是多少,如何规定的?
    一、工程索赔期限是多少,如何规定的?工程合同价款的索赔期限是14天,导致工期延误索赔期限是28天。法律规定,在工程设计变更确定后14天内,设计变更涉及工程价款调整的,由承包人向发包人提出,经发包人审核同意后调整合同价款。因此工程变更索赔有效期是14天。《建设工程价款结算暂行办法》第十条(一)施工中发生工程变更,承包人按照经发包人认可的变更设计文件,进行变更施工,其中,政府投资项目重大变更,需按基本建设程序报批后方可施工。(二)在工程设计变更确定后14天内,设计变更涉及工程价款调整的,由承包人向发包人提出,经发包人审核同意后调整合同价款。(三)工程设计变更确定后14天内,如承包人未提出变更工程价款报告,则发包人可根据所掌握的资料决定是否调整合同价款和调整的具体金额。重大工程变更涉及工程价款变更报告和确认的时限由发承包双方协商确定。二、工程质量最低保修期是如何规定的在正常使用条件下,建设工程的
    2024-01-26
    256人看过
  • 建筑工程索赔费用的组成是什么?
    (一)人工费指列入概算定额的直接从事建筑安装工程施工的生产工人和附属辅助生产单位的工人开支的各项费用。在索赔费用中还包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的等损失费的累计,其中增加工作内容的人工费应按照计日工费计算,而停工损失费和工作效率降低的损失费按窝工费计算,窝工费的标准双方应在合同中设定。(二)设备费可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式。当工作内容增加引起的设备费索赔时,设备费的标准按照机械台班费计算。因窝工引起的设备费索赔,当施工机械属于施工企业自有时,按照机械折旧费计算索赔费用;当施工机械是企业从外部租赁时,索赔费用的标准按照设备租赁费计算。(三)材料费材料费的索赔包括:由于索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费;由于客观原因材料价格大幅度上涨;由于非承包人责任工程延期导致的材料价格上涨和超期储存的费用。材料费中应包括运输费、仓储费,以及合理的损
    2023-06-04
    61人看过
  • 工程费用索赔监理的基本程序
    一、工程费用索赔监理的基本程序(一)提出索赔要求当出现索赔事项时,索赔方应在索赔事项发生后的28天内以书面信件正式发出索赔通知书,声明索赔权利。如果逾期再报,其索赔要求可能遭到拒绝。(二)报送索赔资料和索赔报告在正式提出索赔要求以后,索赔方应抓紧时间准备索赔资料,编写索赔报告,并在下一个28天以内正式提交索赔报告。如果索赔事项的影响是持续存在的,事态还在发展,则每隔28天报送一次补充资料。最后在索赔事项结束后的28天以内报送最终索赔报告,提出具体的索赔款额或工期延长天数。(三)协商解决索赔问题协商是指合同双方在自愿、互让互谅的基础上,按照工程项目的合同文件,通过友好谈判解决工程中产生的索赔问题,因此也被称为协商谈判。(四)调解当双方不能通过友好协商解决索赔问题时,可以按照施工合同专用条款的规定,请有关部门进行调解。调解人可以是双方都信耐的个人(工程技术专家、律师、估价师等),也可以是一个专
    2021-11-18
    93人看过
  • 谈正确处理工程索赔及索赔费用的确定
    1.在实际工作中如何正确处理工程索赔1.1索赔概念索赔是指在合同履行过程中,对于并非自己的过错,而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失向对方提出经济补偿和(或)时间补偿的要求。索赔是工程承包中经常发生的正常现象。由于施工现场条件、气候条件的变化,施工进度、物价的变化,以及合同条款、规范、标准文件和施工图纸的变更、差异、延误等因素的影响,使得工程承包中不可避免地出现索赔。1.2索赔的处理原则1.2.1索赔必须以合同为依据。遇到索赔事件时,工程师必须以完全独立的身份,站在客观公正的立场上审查索赔要求的正当性,必须对合同条件、协议条款等有详细的了解,以合同为依据来公平处理合同双方的利益纠纷。由于合同文件的内容相当广泛,包括合同协议、图纸、合同条件、工程量清单以及许多来往函件和变更通知,有时会形成自相矛盾,或作不同解释,导致合同纠纷。根据我国有失规定,合同文件能互相解释、互为说明,除合同另有约定
    2023-03-17
    161人看过
  • 工伤案件代理索赔收费标准是多少
    法律没有明确的规定,需要结合实际的情况分析。一、律师收费考虑以下主要因素:(一)耗费的工作时间;(二)法律事务的难易程度;(三)委托人的承受能力;(四)律师可能承担的风险和责任;(五)律师的社会信誉和工作水平等。二、各地的律师收费标准都不一样,由当地的价格主管部门会同同级司法行政部门制定;三、法律依据:《律师服务收费管理办法》第十四条律师事务所应当严格执行价格主管部门会同同级司法行政部门制定的律师服务收费管理办法和收费标准。《律师服务收费管理办法》第三条律师服务收费遵循公开公平、自愿有偿、诚实信用的原则。律师事务所应当便民利民,加强内部管理,降低服务成本,为委托人提供方便优质的法律服务。第四条律师服务收费实行政府指导价和市场调节价。第五条律师事务所依法提供下列法律服务实行政府指导价:(一)代理民事诉讼案件;(二)代理行政诉讼案件;(三)代理国家赔偿案件;(四)为刑事案件犯罪嫌疑人提供法律咨
    2023-06-14
    200人看过
  • 工程费用索赔申请表怎么写
    一、工程费用索赔申请表怎么写工程名称:致:(监理单位)根据施工合同条款第条的规定,由于________________________________的原因,我方要求索赔金额(大写)_____________________________,请予以批准。索赔的详细理由及经过:索赔金额的计算:附:证明材料承包单位(章)__________承包单位(章)__________项目经理_____________日期_____________二、工程索赔单的内容一个完整的索赔报告单应包括如下内容:总论部分、根据部分(说明具有索赔的权利---索赔能否成立的关键,主要包括以下内容:索赔事件的发生情况、已递交的索赔意向通知书、索赔事件的处理过程、索赔要求的合同根据、所附的证据资料)、计算部分、证据部分(索赔报告的重要组成部分)前言叙述这个事件发生的经过以及为什么提出工程索赔,并提出索赔要求,例如人工费、材
    2023-06-08
    335人看过
  • 工期索赔和费用索赔是按什么分类的
    一、工期索赔和费用索赔是按什么分类的在工程索赔中,工期索赔往往是同费用索赔联系在一起的。索赔谈判中,一般来说工期索赔困难不大,容易得到发包方和监理的同意,而费用索赔则要比工期索赔复杂和困难得多。在索赔谈判中应本着先易后难的原则,先落实工期索赔,再落实费用索赔,应避免在一份索赔报告中同时提出两份要求,这样被发包方和监理拒绝的可能性会小一些。在索赔谈判中以工期索赔开路,容易使费用索赔获得成功,因为发包方和监理既然已经同意了工期索赔,说明延长工期是合理的,那么在工期延长的时间内引起的人工费、管理费、设备费、工程保险费等额外增加的费用当然应该由发包方承担,除非这些费用在合同中被认为是施工方的风险。二、工期索赔费用索赔的关系是什么?两者是相对不同主体来说的,承包商一般都是工期索赔,而业主则是费用索赔。两者都是合同在进行的一种附加条件。费用索赔是承包单位在由于外界干扰事件的影响使自身工程成本增加而蒙受
    2023-06-07
    254人看过
  • 专利官方检索费用是多少
    专利官方检索费用目前法律没有明确的规定。专利申请费申请不同类型的专利所需要的钱不同。《专利法实施细则》第九十三条向国务院专利行政部门申请专利和办理其他手续时,应当缴纳下列费用:(一)申请费、申请附加费、公布印刷费、优先权要求费;(二)发明专利申请实质审查费、复审费;(三)专利登记费、公告印刷费、年费;(四)恢复权利请求费、延长期限请求费;(五)著录事项变更费、专利权评价报告请求费、无效宣告请求费。前款所列各种费用的缴纳标准,由国务院价格管理部门、财政部门会同国务院专利行政部门规定。
    2023-12-03
    270人看过
  • 工程索赔费用如何处理和计算
    费用索赔以补偿实际损失为原则,实际损失包括直接损失和间接损失两个方面。1、费用索赔的处理原则在确定赔偿金额时,应遵循下述两个原则:所有赔偿金额都应该是施工单位为履行合同所必须支出的费用;按此金额赔偿后,应使施工单位恢复到未发生事件前的财务状况。即施工单位不致因索赔事件而遭受任何损失,但也不得因索赔事件而获得额外收益。从上述原则可以看出,索赔金额是用于赔偿施工单位因索赔事件而受到的实际损失,而不考虑利润。所以索赔金额计算的基础是成本,即用索赔事件影响所发生的成本减去事件影响前所应有的成本,其差值即为赔偿金额。2、费用索赔的计算方法费用索赔的计算方法主要有二种(1)修正费用法修正的内容主要有:一是计算索赔金额的时期仅限于受事件影响的时段,而不是整个工期;二是只计算在该时段内受影响项目的费用,而不是全部工作项目的费用;三是不直接采用原合同报价,而是采用在该时段内如未受事件影响而完成该项目的合理费
    2023-06-27
    444人看过
  • 如何处理和计算工程索赔费用
    如何处理和计算工程索赔的成本费用索赔的原则是赔偿实际损失,包括直接损失和间接损失。在确定赔偿数额时,应遵循以下两个原则:全部赔偿数额为建设单位履行合同必须支付的费用;按此数额赔偿后,建设单位应恢复到事发前的财务状况。也就是说,施工单位不因索赔事件而遭受任何损失,但不因索赔事件而获得额外收入。从以上原则可以看出,索赔金额是用来补偿施工单位因索赔事件造成的实际损失,而不考虑利润。因此,计算索赔金额的依据是成本,即索赔事件影响所发生的成本减去事件影响前应支付的成本,差额即为赔偿金额。成本索赔的计算方法主要有两种:(1)修订后的成本法(2)修订后的内容如下:一是索赔金额的计算期限仅限于受事件影响的期间,而不是整个施工期;二是受影响工程的成本仅在这一期间内计算,而不是整个施工期的成本所有工作项目;第三,受影响项目的成本仅在此期间计算;第三,不直接使用原始合同报价,而是在不受事件影响的情况下,使用在该
    2023-05-08
    267人看过
换一批
#贷款纠纷
北京
律师推荐
    展开

    银行贷款是指银行根据国家政策以一定的利率将资金贷放给资金需要者,并约定期限归还的一种经济行为。一般要求提供担保、房屋抵押、或者收入证明、个人征信良好才可以申请。... 更多>

    #银行贷款
    相关咨询
    • 工程停工索赔需要多少费用
      河北在线咨询 2022-06-24
      工程停工多久可以提出索赔要看有没有约定,没有约定按法律规定来。 如果双方对停工索赔期限没有约定或者约定不明确的,那么承包人应该自停工之日起向发包人提出索赔要求,逾期超过三年未提出的,法院将不再保护,即承包人向发包人主张停工损失的,对方可以不再赔偿。
    • 工程索赔最少时间多少天
      浙江在线咨询 2021-11-11
      工程合同价格的索赔期限为14天,工期延误的索赔期限为28天。法律规定,工程设计变更确定后14天内,设计变更涉及工程价款调整的,承包人应当向发包人提出,经发包人批准后调整合同价款。所以工程变更索赔的有效期是14天。
    • 工程停工费用索赔多久能够拿到赔偿金
      山东在线咨询 2023-05-13
      工程停工多久可以提出索赔要看有没有约定,没有约定按法律规定来。 如果双方对停工索赔期限没有约定或者约定不明确的,那么承包人应该自停工之日起向发包人提出索赔要求,逾期超过三年未提出的,法院将不再保护,即承包人向发包人主张停工损失的,对方可以不再赔偿。
    • 工程费用索赔申请书范本
      北京在线咨询 2023-06-11
      工程名称: 致:(监理单位) 根据施工合同条款第 条的规定,由于________________________________的原因,我方要求索赔金额(大写)_____________________________,请予以批准。 索赔的详细理由及经过: 索赔金额的计算: 附:证明材料 承包单位(章)__________ 承包单位(章)__________ 项目经理_____________ 日
    • 工期索赔和费用索赔是怎样的
      山东在线咨询 2023-05-26
      一、拖延工期如何索赔 1、违反合同的约定拖延工期,是属于合同违约的情形,建设单位可以与施工单位协商赔偿问题,协商不成的,可以向法院起诉。 2、法律规定:《中华人民共和国民法典》 第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第五百八十三条【违约损害赔偿责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的