工程变更对合同实施有哪些影响
来源:互联网 时间: 2023-06-15 15:26:11 56 人看过

合同变更实质上是对合同的修改,是双方新的要约和承诺。这种修改通常不能免除或改变承包商的工程责任,但对合同实施影响很大,主要表现在如下几方面:

(一)定义工程目标和工程实施情况的各种文件,如设计图纸、成本计划和支付计划、工期计划、施工方案、技术说明和适用的规范等,都应作相应的修改和变更。当然相关的其它计划也应作相应调整,如材料采购订货计划,劳动力安排,机械使用计划等。所以它不仅引起与承包合同平行的其它合同的变化,而且会引起所属的各个分合同,如供应合同、租赁合同、分包合同的变更。有些重大的变更会打乱整个施工部署。

(二)引起合同双方,承包商的工程小组之间,总承包商和分包商之间合同责任的变化。如工程量增加,则增加了承包商的工程责任,增加了费用开支和延长了工期,对此,按合同规定应有相应的补偿。这也极容易引起合同争执。

(三)有些工程变更还会引起已完工程的返工,现场工程施工的停滞,施工秩序打乱,已购材料的损失等,对此也应有相应的补偿。

根据笔者在工作中的体会,为能成功实现通过工程变更增加收入,承包商应该做到如下几点:

第一,把握和灵活利用合同条款,是成功实现变更增加收入的前提条件。

第二,良好的工程质量和令人满意的施工进度将为成功索赔创造良好的外部环境。在提出索赔要求的同时,承包商应尽最大努力取得良好的形象进度,确保工程的质量。

第三,索赔历时时间长,期间会遭遇很多困难和障碍,承包商应坚持自己的观点,不屈不挠,据理力争。

第四,要以合同条款为依据,要知道,即使取得了咨询、业主的信任,没有合同为依据,是很难索赔成功的。所以承包商的合同管理人员应认真研究合同条款,发现索赔机会,并在合同规定的时间内提出索赔要求。

第五,承包商要培养有工程经验、熟悉合同条款,又有语言能力,能与咨询、业主直接交流和谈判的合同管理人员,这将增大承包商成功索赔的机会。

第六,承包商的项目经理应始终关注项目的合同管理工作,并对合同管理工作给予必要的支持。

第七,承包商为获取项目做出的承诺不能违反合同的规定。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年12月01日 03:47
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多要约相关文章
  • 劳动合同的法人变更对员工有无影响
    劳动合同的法人变更对员工没有影响。劳动者是与法人的用人单位这一物权客体发生劳动关系,而非法定代表人的人格。因此,只要用人单位的法人资格不变,无论法定代表人如何变更,都不影响用人单位享有权利和承担义务。劳动合同法人变更通知书是如何的劳动合同变更通知书经甲乙双方协商同意,对__________年_________月_________日签订的劳动合同书作如下变更:劳动合同变更的内容:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
    2023-07-24
    221人看过
  • 试论工程变更对造价的影响
    工程变更对工程造价的影响很大,加强工程变更的造价管理工作对有效地控制工程造价,企业提高经济效益都有着重要意义。关键词:工程变更;设计变更;工程造价;管理1工程变更概述(1)工程变更的含义。工程变更是指设计文件或技术规范修改而引起的合同变更。它在特点上具有一定的强制性,且以监理工程师签发的工程变更令为存在的必要条件。(2)工程变更的分类。①设计变更。在施工过程中如果发生设计变更,将对施工进度产生很大的影响。因此,应尽量减少设计变更,如果必须对设计进行变更,必须严格按照国家的规定和合同约定的程序进行。由于发包人对原设计进行变更,以及经工程师同意的、承包人要求进行的设计变更,导致合同价款的增减及造成的承包人损失,由发包人承担,延误的工期相应顺延。②其他变更。合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更,由双方协商解决。2工程变更的程序(1)设计变更的程序。①发包人对原设计进行变更。施
    2023-06-05
    358人看过
  • 传唤的实施与影响:对我们的生活有哪些改变?
    出示人民检察院或者公安机关的证明文件,对不需要逮捕、拘留的犯罪嫌疑人,可以传唤到犯罪嫌疑人所在市、县内的指定地点或者到他的住处进行讯问。在现场发现的犯罪嫌疑人,经出示工作证件,可以口头传唤,但应当在讯问笔录中注明。警察口头传唤人的程序是什么一、警察口头传唤人的程序是什么1、警察口头传唤人的程序如下:(1)在消防执法过程中,需要传唤的,承办执法人员应当填写传唤证呈批报表,报领导批准后,出具传唤证;(2)承办执法人员依法将传唤证送达被传唤人;被传唤人应当在传唤证回执上签名或盖章,并注明收到日期;(3)对被传唤人无正当理由拒不接受传唤或逃避传唤的,经领导批准,依法实施强制传唤;(4)被传唤人传唤到案后,应及时进行讯问查证,制作讯问笔录,每次讯问时间不得超过24小时。2、法律依据:《公安机关办理行政案件程序规定》第六十七条需要传唤违法嫌疑人接受调查的,经公安派出所、县级以上公安机关办案部门或者出入
    2023-07-17
    483人看过
  • 公司变更合同会产生哪些影响?
    调岗属于变更劳动合同的主要内容,用人单位必须先与劳动者协商一致,未经劳动者同意,用人单位单方面调整岗位,原则上是无效的;如果用人单位是生产经营需要的调岗,且调岗具有合理性,不存在侮辱或惩罚性质,工资待遇不降低,与劳动合同约定的岗位之间存在相关性,则调岗有效;作为劳动者应该遵守。劳动合同逾期有什么后果逾期不签劳动合同的,需要进行处罚,处罚原则按《劳动合同法》规定。根据《劳动合同法》第八十二条;【不订立书面劳动合同的法律责任】用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的,应当向劳动者每月支付二倍的工资。用人单位违反本法规定不与劳动者订立无固定期限劳动合同的,自应当订立无固定期限劳动合同之日起向劳动者每月支付二倍的工资。第十条;【订立书面劳动合同】建立劳动关系,应当订立书面劳动合同。已建立劳动关系,未同时订立书面劳动合同的,应当自用工之日起一个月内订立书面劳动合同。用人单位
    2023-07-14
    391人看过
  • 引用条款变更对合同的影响
    变更合同的引用条款包括原合同中的所有条款。具体指当事人的身份信息、标的物、标的物、履行期限、地点和方式、违约责任、解决争议的方法等。根据2021年实施的《中华人民共和国民法典》第四百七十条,合同内容由当事人约定,一般包括以下条款:1、当事人的姓名、姓名、住所;2、目标;3、数量;4、质量;5、价格或报酬;6、履行期限、地点和方式;7、违约责任;8、解决争议的方法。当事人可以参照各种合同的示范文本订立合同。变更合同条款的诉讼费是多少变更合同条款的诉讼费是多少,应当是根据标的额来进行不同的判断的。原告可以放弃或者变更诉讼请求。被告可以承认或者反驳诉讼请求,有权提起反诉。原告可以放弃或者变更诉讼请求。如果是原告放弃诉讼请求,意味着原告自愿放弃其实体权利而选择承担败诉后果,在此情形下由原告负担诉讼费合理合法。比如原告撤回起诉,减半收取后的诉讼费用理所当然由原告承担。当事人在诉讼中变更诉讼请求数额,
    2023-07-08
    105人看过
  • 取消施工合同备案对“黑白合同”争议的影响有哪些?
    实际履行的合同可能签订于中标之后,也可能签订于中标之前。取消施工合同备案产生的影响将因实际履行合同签订时间的不同而有所差异。实际履行合同签订于中标之后。《招标投标法》第12条规定:“依法必须进行招标的项目,招标人自行办理招标事宜的,应当向有关行政监督部门备案。”《招投标办法》第18条(修改后的条文序号)规定:“依法必须进行施工招标的工程,招标人应当在招标文件发出的同时,将招标文件报工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。建设行政主管部门发现招标文件有违反法律、法规内容的,应当责令招标人改正。”在此次改革中,仅仅取消了施工合同的备案,并未取消招标文件的备案。因此,招标文件仍然依法应当经过建设行政主管部门的审查备案。在招标文件的备案程序中,建设行政主管部门往往会对招标文件中的内容进行较为严格的实质性审查,对于其中部分不符合有关规定及要求的内容,主管部门将依据《招投标办法》第18条
    2023-03-07
    257人看过
  • 挂靠对建设工程施工合同效力是否有影响
    《建筑法》第二十六条第二款规定,“禁止建筑施工企业超越企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其建筑施工企业的名义承揽工程。禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业资质证书、营业执照,以本企业的名义承揽工程”。结合该法第十三条要求承包单位应具备相应资质的规定,可知:法律禁止“挂靠”的目的,在于绝对禁止无资质或者超资质承揽工程之行为发生,因此,不论其手段如何,均在禁止之列,因此,原则上应该认定为无效。在审判实践中,一方面,要依法否定挂靠行为的效力,另一方面,要将企业内部承包和挂靠区分开来。建筑企业为了增强企业活力,建立内部竞争机制,在公司内部通过招投标来确定工程项目的负责人,并组建项目部,这属于企业内部正常的管理活动,也符合市场经济的要求,应当得到法律的肯定。内部承包合同只受《民法典》的调整,而不受《建筑法》的调整。一般情况下,内部承包与挂靠是比较好区分的,但是,在有些情况
    2023-03-06
    400人看过
  • 终止施工合同对法律影响
    看情况。合同终止的基本后果在于当事人之间的合同权利义务关系消灭,合同各方当事人不再受合同关系的束缚。另外,合同终止还具有以下法律效果:(一)依附于主合同的从合同消灭。如担保合同关系应于主合同终止后消灭。(二)当事人应依法承担后合同义务。(三)在因一方当事人违约而引起合同终止的情况下,对方当事人仍有权追究其违约责任。施工合同和施工合同补充协议的区别(一)施工合同是原始的双方签订的施工协议,补充协议是在施工合同基础上进行的修改和补充。(二)如果是招投标的施工合同,根据《招投标法》第四十六条,招标人和中标人在已经订立书面招投标施工合同之后,不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。因此,如果是招投标施工,施工合同补充协议违背了原始施工合同的实质性内容则是无效的。另外,因为施工合同的补充协议是建立在施工合同基础之上的,如果施工合同本身就无效的话,相应的补充协议一般也是无效的。《中华人民共和国民法典
    2023-07-07
    203人看过
  • 反担保对担保合同变更的影响
    1、反担保。担保人可以要求债务人为担保人的担保提供担保。债务人或第三方向担保人提供的担保相当于原始担保,称为反担保。反担保可以是债务人提供的“抵押或质押”(但不包括“担保”),也可以是其他人提供的“担保、抵押和质押”。保留金和押金不能用作反担保。担保合同变更反担保效力1,担保合同无效(1)如果主合同有效且担保合同无效①债权人无过错的,债务人和保证人应当对主合同债权人的经济损失承担连带责任②债权人或者担保人有过错的,担保人承担民事责任的部分不得超过债务人不能清偿债务部分的1/2。(2)担保合同因主合同无效而无效①如果担保人没有过错,担保人不承担民事责任②担保人有过错的,担保人承担的民事责任不得超过债务人不能清偿债务部分的三分之一。主合同终止:担保合同仍然有效主合同终止后,担保人仍对债务人的民事责任承担担保责任,除非担保合同中另有约定相关知识:担保合同应包括以下内容第一,被担保主债权的类型和金
    2023-05-07
    268人看过
  • 劳动合同变更对生育津贴影响
    一、劳动合同变更对生育津贴影响生育津贴申领的条件是必须连续缴纳生育保险一年,故如果在生产前(休产假前)变更劳动合同主体(变更社保缴纳主体),而生育保险为连续的话,不影响生育津贴的申请。二、劳动合同变更书根据《劳动合同法》的规定,经甲乙双方平等自愿、协商同意,对原《劳动合同书》做如下变更:(一)乙方同意甲方根据工作(生产)需要,安排在____________岗位(工种)工作。工作地点:______________________。(二)甲乙双方同意按以下第_____种方式确定乙方的工时制度:1、标准工时制。即每日工作八小时,每周工作四十小时。2、不定时工时制。即经劳动行政部门审批,乙方所在岗位实行不受固定工作时数限制的工时制度。3、综合计算工时制。即经劳动行政部门审批,乙方所在岗位实行以_____为周期,总工时_____小时的综合计算工时制度。(三)按《专项协议清单》所列培训服务期协议、竞业
    2023-06-04
    387人看过
  • 浅析《劳动合同法》的实施对建筑施工企业的影响
    二、以完成一定工作任务为期限的劳动合同签订,有利于减轻企业用工压力《劳动合同法》第15条规定:“以完成一定工作任务为期限的劳动合同,是指用人单位与劳动者约定以某项工作的完成为合同期限的劳动合同。用人单位与劳动者协商一致,可以订立以完成一定工作任务为期限的劳动合同。”建筑施工企业主要是完成一些建筑工程项目,具有一定的周期性,而且人员流动频繁,对于普通的现场施工人员可以协商签订以完成一定工作任务为期限的劳动合同,这样工程完工合同正常终止,企业无需面临与之签订无固定期限劳动合同的压力,也无需支付经济补偿金。三、经济性裁员的条件降低,有利于企业参与市场竞争《劳动合同法》规定的经济性裁员与《劳动法》相比,无论是在实体条件还是程序条件方面都有所降低。一是扩大了用人单位可以裁减人员的法定情形。《劳动合同法》除延续《劳动法》第27条关于裁员的规定外,增加了两种用人单位可以裁减人员的情形:(1)企业转产、重
    2023-06-10
    395人看过
  • 合同变更的商业影响
    修改合同的影响如下:1、合同签订后,任何一方为自身利益采取非法手段控制他人,盗窃合同修改或者伪造合同的,合同修改部分无效,维护原合同约定的内容;2、合同签订后,任何一方想修改合同的,必须通知对方,经双方协商同意后,重新签订合同或修改或补充原合同的相应条款,并在修改地加盖双方公章;3、如果只是口头承诺但没有修改合同,或者没有在任何修改变更的地方盖章,则视为无效,合同保持原始内容继续生效。当事人订立合同,可以采用书面形式、口头形式或者其他形式。如何处理修改合同对修改合同的处理如下:如果是经合同的当事人之间协商一致决定修改的,并且修改的内容明确、清楚的,则修改后的内容对当事人产生法律效力;如果是一方擅自修改,未获得对方的同意或认可的,则修改的内容不对当事人发生法律效力。《中华人民共和国民法典》第四百六十九条当事人订立合同,可以采用书面形式、口头形式或者其他形式。书面形式是合同书、信件、电报、电传
    2023-07-04
    438人看过
  • 施工合同哪些情况会影响合同备案
    签订施工合同,必须以建设计划和具体建设设计文件已获得国家有关部门批准为前提,这是由于建设工程施工合同的标的物为建筑产品,需要占用土地,耗费大量的资源,属于国民经济建设的重要组成部分。凡是没有经过计划部门规划部门的批准,不能进行工程设计,建设行政主管部门不予办理报建手续及施工许可证,更不能组织施工。在施工过程中,如需变更原计划项目功能的,必须报经有关部门审核同意。施工合同不能备案的话,要找相关的主管部门查清楚不能备案的原因。一、施工合同的备案办理程序(一)网上申报。首先承包人登陆政府部门网站,然后在建设工程合同备案管理信息系统进行合同备案网上申报,根据合同的具体性质、内容在对应的合同备案表中填写相关信息,打印出带条型码的合同备案表。(二)办理备案手续。合同当事人携带相关资料到合同备案管理机构办理合同备案手续。(三)正式签发合同备案表。备案机构审核合同当事人提供的合同备案资料,符合要求的,加盖
    2023-02-08
    261人看过
  • 合同变更对合同法律效果的影响分析
    合同变更后对于合同效力的影响:(1)合同变更以后,被变更的部分即失去了法律上的效力;已变更的部分,在完成变更程序之后,即产生了新的债权债务。(2)合同的变更原则上向将来发生效力,不存在溯及力的问题。已经履行的债务不因合同的变更而失去法律根据,未变更的权利义务继续有效。(3)合同变更,以原合同关系的存在为前提,变更部分不超出原合同关系之外,原合同关系有对价关系的仍保有同时履行抗辩;原合同债权所有的利益与瑕疵仍继续存在,只是在增加债务人负担的情况下,非经保证人或物上保证人同意,保证不生效力;物的担保不及于扩张的债权价值额。(4)合同变更不影响当事人要求赔偿损失的权利。股东名册变更的法律性质及对股权转让合同效力就股权转让而言,我国现行立法并未规定转让合同必须在办理工商登记后才能生效,现有规定主要对国有股权的转让进行一定的限制,即国有股权的转让必须经过政府或者主管部门的批准。换言之,如果国有股权的
    2023-07-04
    255人看过
换一批
#合同订立
北京
律师推荐
    展开
    #要约
    词条

    要约是一方当事人以缔结合同为目的,向对方当事人提出合同条件,希望对方当事人接受而订立合同的意思表示。 一个意思表示只有符合以下条件才构成一个要约,一是要约的内容必须具体确定,具备合同的必要条款;二是必须具有明确的订立合同的意图,并表明经对方... 更多>

    #要约
    相关咨询
    • 合同工程量和实际工程量不同有哪些影响?
      辽宁在线咨询 2023-04-06
      一、合同价款是建设单位与施工单位在施工合同中约定的价款或者价款计算方法。这只是根据合同双方在订立合同时预想的状况所达成的意思表示。根据《建设工程价款结算暂行办法》的规定,合同价款约定的方式有以下几种: (一)固定总价。合同工期较短且工程合同总价较低的工程,可以采用固定总价合同方式。 (二)固定单价。双方在合同中约定综合单价包含的风险范围和风险费用的计算方法,在约定的风险范围内综合单价不再调整。风险
    • 合同的变更与否有哪些影响因素
      青海在线咨询 2022-05-25
      1、合同变更的实质在于使变更后的合同代替原合同。因此,合同变更后,当事人应按变更后的合同内容履行。 2、合同变更原则上向将来发生效力,未变更的权利义务继续有效,已经履行的债务不因合同的变更而失去合法性。 3、合同的变更不影响当事人要求赔偿的权利。原则上,提出变更的一方当事人对对方当事人因合同变更所受损失应负赔偿责任。
    • 劳动合同的法人变更对员工有无影响?
      新疆在线咨询 2023-01-26
      劳动合同的法人变更对员工没有影响。劳动者是与法人的用人单位这一物权客体发生劳动关系,而非法定代表人的人格。 因此,只要用人单位的法人资格不变,无论法定代表人如何变更,都不影响用人单位享有权利和承担义务。
    • 工程施工合同实质性变更是什么意思
      新疆在线咨询 2022-07-12
      所谓工程施工合同实质性变更条款,目前我国在法律法规的层面上,尚未有明确界定一般而言,认为实质性条款是指合同的内容中对合同双方的权利、义务、责任发生实际性的影响的条款鉴于没有法条直接规定,因此在对建设工程备案合同进行变更是否可直接适用《招标投标法》第46条之规定时,在司法操作中确实存在一定的难度
    • 解除合同的变更的影响因素有哪些
      西藏在线咨询 2022-06-23
      解除合同的变更要考虑的因素:因不可抗力使合同不能履行而变更;因情势变化致使合同履行显失公平而变更;因当事人违约而变更合同;因订立时意思表示不真实而变更;因当事人自愿而变更合同。