民法典房屋维修质保顺延期限怎么算
来源:法律编辑整理 时间: 2023-06-17 10:06:09 449 人看过

一、民法典房屋维修质保顺延期限怎么算

民法典对房屋维修质保顺延期限怎么算没有规定,而房屋维修质保期限顺延的,一般是从房屋维修好后开始计算期限。《建设工程质量管理条例》第四十条在正常使用条件下,建设工程的最低保修期限为:

(一)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程,为设计文件规定的该工程的合理使用年限;

(二)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,为5年;

(三)供热与供冷系统,为2个采暖期、供冷期;

(四)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,为2年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。建设工程的保修期,自竣工验收合格之日起计算。第四十一条建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的,施工单位应当履行保修义务,并对造成的损失承担赔偿责任。

二、过了房屋质量保修期如何维权

(一)房屋的保修期限是可以同开发商商定的国家法律规定了建筑商对房地产开发商的最低保护期。

这一期限是建筑商对房地产开发商的保修期限,从工程竣工验收合格之日起计算。

但是,等房子销售到消费者手中,上述规定的保修期限很可能已经过了大半。

开发商对住户承诺的房屋住宅保修期限,大多是以自己同建筑商所定期限为基础,扣除房子验收合格到销售给住户的这段时间确定。

因此,这一期限要比上面规定的房屋保修期限要短许多,有时可能住户拿到房子,一些保修期已经过了。

其实,房屋的保修期限是可以同开发商商定的,这就要求我们订立购房合同时,一定要注意作为合同附件的《住宅质量保证书》,看清楚上面所承诺的保修时间长短和起算时间;

如果觉得保修时间太短,可进行补充约定。

(二)保修期过了仍可处理房屋出现质量缺陷,首先应该确定属于何种问题,是否在保修期限之内。

若在保修期限之内,应马上找开发商要求处理。

同时,应记明因为房屋质量缺陷造成的损失,便于之后要求赔偿。

对超过保修期的房屋质量问题,购房者要区分清楚情况以便进行处理。

如果是因为开发商故意拖延而超过期限,或者因为屡修屡坏、屡坏屡修而超过期限,由开发商承担责任,购房者有权追诉。

只是购房者要注意保存相关证据,便于日后证明用。

对于确实超过期限的房屋质量问题,购房者也可以找开发商,要求其本着为客户负责的态度,提供维修服务,可能需要支付一定费用。

建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的,产权所有人应当委托具有相应资质等级的勘察、设计单位鉴定,并根据鉴定结果采取加固、维修等措施,重新界定使用期。

民法典对房屋维修质保顺延期限怎么算没有规定。

房屋出现质量问题进行维修后,对该部分工程的保修期限顺延,保修期限从维修好后开始计算。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年12月31日 07:29
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多承诺相关文章
  •  延期房屋维权的计算方法
    购房者遇到延期交房问题,需催告开发商尽快交房并赔偿损失。若开发商逾期未交且无法给出理由,购房者可解除合同要求退还已付房款及利息,并承担违约责任。购房者如果遇到延期交房问题,需要催告开发商尽快交房,并且赔偿因延期而产生的损失。如果开发商在催告后的三个月内仍未交房且无法给出合理的理由,购房者可以选择解除合同,并要求开发商退还已付的房款和利息,并承担相应的违约责任。 开 发 商 延 期 交 房 怎 么 赔 偿 ?在房屋买卖合同中,开发商逾期交房可能会产生违约金。然而,国家并没有一个统一的标准来规定违约金的比例。一般情况下,双方有合同约定的,按照有约定按约定执行;合同上没有约定的,按照同期银行贷款利率为准。尽管逾期交房的违约金没有一个统一标准,但合同上的违约金比例并不是固定不变的,可以以实际损失为标准进行适当调整。因此,在购房过程中,开发商应该按照双方签订的合同关于交房时间按期交房,除非存在不可
    2023-09-28
    283人看过
  • 房屋维修导致装修延期是如何的
    房屋维修导致装修延期需要赔偿吗不需要。装修工程延期应该如何索赔首先,需重新审查一下与装修公司签订的装修合同,如果装修合同明确约定了延期违约金,完全可以依据合同的约定向对方主张合法权益,如果协商不成,可以向有管辖权的法院起诉,要求对方支付延期违约金,具体违约金支付的时间段,需要结合与对方的合同约定及验收合格日期来确定。划定责任很重要1.业主造成的设计变更,工程量增加,甲供材料不到位等。责任由业主承担,工期相应顺延。2.施工方管理不当,设备、材料不到位,工程质量不合格,造成返工或延误工期的,责任由施工方承担,工期不顺延。3.不可抗力因素(包括政策、法律法规等因素)造成工期延误,由业主承担,工期相应顺延。业主承担工程维修费用,施工方负责自身设备、人员伤亡费用。工期计算问题:1.开工日期:以合同开工日期为准。如有变更需另行补签证。2.竣工日期:以施工方递上(递至业主)竣工报告的日期为准,工程完工施
    2023-05-04
    475人看过
  • 民法典中房屋装修延期终止起诉多久判决
    一、民法典中房屋装修延期终止起诉多久判决房屋装修延期后终止,产生装修合同纠纷向人民法院起诉的,依据审理期限确定多久判决,如果普通程序,审理期限是6个月。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十九条审限人民法院适用普通程序审理的案件,应当在立案之日起六个月内审结。有特殊情况需要延长的,由本院院长批准,可以延长六个月;还需要延长的,报请上级人民法院批准。第一百六十一条审限人民法院适用简易程序审理案件,应当在立案之日起三个月内审结。二、装修预算清单有法律效力吗事实上,装修预算只是预算,一般都是要按结算的清单为准。但是,如果一定要拿装修预算清单作为证据的话,那么是需要按规定来的。一般情况中,单独的装修预算清单,通常不具有法律效力,但当装修预算清单作为装修合同附件时,就具有了与合同等同的法律效力。不过,要是没有将装修预算清单作为附件加上的去的话,因为在法律上没有明确规定结算可以比预算超出多少的比例,一
    2023-04-12
    186人看过
  • 工程质量问题保修期是否顺延
    在保修范围和保修期限内发生质量问题的,如果在保修期满后施工单位仍未处理或者仍未处理好,仍然应当履行其保修义务,并对造成的损失承担赔偿责任。《建设工程质量管理条例》第四十一条规定,建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的,施工单位应当履行保修义务,并对造成的损失承担赔偿责任。一、工程质量问题类型有哪些工程质量问题一般分为工程质量缺陷、工程质量通病、工程质量事故。1.工程质量缺陷是指工程达不到技术标准允许的技术指标的现象。2.工程质量通病是指各类影响工程结构、使用功能和外形观感的常见性质量损伤,犹如“多发病”一样,而称为质量通病。目前建筑安装工程最常见的质量通病主要有以下几类:(1)基础不均匀下沉,墙开裂。(2)现浇钢筋混凝土工程出现蜂窝、麻面、露筋。(3)现浇钢筋混凝土阳台、雨篷根部开裂或倾覆、坍塌。(4)砂浆、混凝土配合比控制不严,任意加水,强度得不到保证。(5)屋面、厨房渗水、漏水。
    2023-03-01
    393人看过
  • 房屋维修导致装修延期需要赔偿吗
    不需要。装修工程延期应该如何索赔首先,需重新审查一下与装修公司签订的装修合同,如果装修合同明确约定了延期违约金,完全可以依据合同的约定向对方主张合法权益,如果协商不成,可以向有管辖权的法院起诉,要求对方支付延期违约金,具体违约金支付的时间段,需要结合与对方的合同约定及验收合格日期来确定。划定责任很重要1.业主造成的设计变更,工程量增加,甲供材料不到位等。责任由业主承担,工期相应顺延。2.施工方管理不当,设备、材料不到位,工程质量不合格,造成返工或延误工期的,责任由施工方承担,工期不顺延。3.不可抗力因素(包括政策、法律法规等因素)造成工期延误,由业主承担,工期相应顺延。业主承担工程维修费用,施工方负责自身设备、人员伤亡费用。工期计算问题:1.开工日期:以合同开工日期为准。如有变更需另行补签证。2.竣工日期:以施工方递上(递至业主)竣工报告的日期为准,工程完工施工方应及早提供竣工报告,否则仍
    2023-05-05
    196人看过
  • 房屋质量保修期的认定,房屋质量保修期及规定
    根据《商品房销售管理办法》第三十三条的规定,房地产开发企业应当对所售商品房承担质量保修责任。保修期从交付之日起计算;商品住宅的保修期限不得低于建设工程承包单位向建设单位出具的质量保修书约定保修期的存续期。《建筑工程质量管理条例》第四十条规定:在正常使用条件下,建设工程的最低保修期限为:(一)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程,为设计文件规定的该工程的合理使用年限;(二)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,为5年;(三)供热与供冷系统,为2个采暖期、供冷期;(四)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,为2年。
    2023-06-18
    188人看过
  • 装修延期怎么维权
    首先,需重新审查一下与装修公司签订的装修合同,如果装修合同明确约定了延期违约金,完全可以依据合同的约定向对方主张合法权益,如果协商不成,可以向有管辖权的法院起诉,要求对方支付延期违约金,具体违约金支付的时间段,需要结合与对方的合同约定及验收合格日期来确定。签订《补充条款》明确延期赔偿标准面对装修施工频频延期的行业恶习,消费者应该如何应对?履行合同义务不完全或是违约,违约方应当承担违约责任,其违约责任的承担是法定的,并不因当事人之间约定与否而免除。根据《民法典》第五百七十七条规定,基于装修逾期及业主待新房入住之情形,业主可要求装修公司承担逾期期间的租房租金损失,若协商不成,业主可通过法律途径予以维权。装修为什么总延期修延期的原因有很多种,每个工地管理不一样,施工进度安排有差别。我们总结了以下几点常见的导致工地延期的原因:1、工序安排或工人调配不合理装修是一项比较复杂的工程,需要整合多种资源,
    2023-06-15
    438人看过
  • 房屋质量保修管理办法中最低保修期限的规定
    一、房屋质量保修管理办法中最低保修期限的规定根据《房屋建筑工程质量保修办法》第七条在正常使用下,房屋建筑工程的最低保修期限为:(一)地基基础工程和主体结构工程,为设计文件规定的该工程的合理使用年限;(二)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,为5年;(三)供热与供冷系统,为2个采暖期、供冷期;(四)电气管线、给排水管道、设备安装为2年;(五)装修工程为2年。其他项目的保修期限由建设单位和施工单位约定。二、房屋出现质量问题怎么维权途径一:与开发商直接交涉采取和解协商的办法途径所谓协商和解,就是指当事人双方在平等自愿的基础上,本着公平、合理解决问题的态度和诚意,交换意见、取得沟通,使问题得到解决的一种方式。这种方式具有及时、直接、平和等特点,对于较小的纠纷或讲信誉的开发商来说,采用此种方式解决矛盾能获得较满意的结果。购房者在直接找开发商协商和解时,应注意以下三个方面的问题:1
    2023-05-04
    79人看过
  • 家电延保维修质量谁保证?
    家电坏了,找厂家维修,这是大多数消费者的习惯。虽然延保服务一般都是由延保销售商签约的第三方服务机构提供,但因为延保服务都是随同产品一起购买的,以致很多消费者都误以为延保维修也是由厂家来做,而当发现事实并非如此的时候常引发纠纷。记者在采访中还发现,由于消费者对延保服务提供商、维修质量以及延保期过后家电产品的维修问题等担心,家电延保开展得并不顺利。消费者投诉:不清楚服务商知情权难保障天津消费者何女士前不久向本报投诉称,她4年前购买的洗衣机前不久出现了故障,虽然已过了三包期,但她购买了2年的延保服务,现在还在延保期内,于是她打电话申请维修。很快维修人员就上门了,可检查了半天也没修好,说要拉回单位维修。一周后,洗衣机送了回来,用了不到半个月就又出现了相同的故障。维修人员上门检查后表示,他们修不了,要何女士找厂家维修,他们给报销维修费。维修人员竟然不是厂家的?可购买延保的时候,销售人员明明说售后服务
    2023-06-07
    98人看过
  • 房屋保修期内由谁负责维修
    开发商必须承担保修责任对于大多数普通消费者而言,房子无疑是一生人当中最重要的消费品,将陪伴住户走过几十年的风风雨雨。长期以来,在商品房开发当中,一直存在着重前期销售,轻后期保修的做法,使保修缺乏必要的规定,房子出了质量问题后,开发企业、施工单位、设计单位、监理单位互相推诿,购房者权益受到损害。为此,国家建设部在出台的《商品房销售管理办法》中,就专门对商品房的保修作出明确的规定:开发商必须承担商品房质量保修责任。在《办法》中,不仅特别明确了商品房保修责任人,还规定购房当事人应当在合同中就保修范围、保修期限、保修责任等内容做出约定,保修期从交付之日计算;商品房的保修期限不得低于建设工程承包单位向建设单位出具的质量保修书约定保修期的存续期;存续期少于《规定》中确定的最低保修期限的,保修期不得低于建设部发布的《商品住宅实行质量保证书和住宅使用说明书制度的规定》中确定的最低保修期限。一、房子的保修范
    2023-02-25
    156人看过
  • 民法典被延期交房怎么办
    双方签订了合同,需要按照合同履行,可以直接向法院起诉,要求对方履行合同或者承担违约金。根据相关法律的规定,当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《民事诉讼法解释》第二十八条规定:民事诉讼法第三十三条第一项规定的不动产纠纷是指因不动产的权利确认、分割、相邻关系等引起的物权纠纷。农村土地承包经营合同纠纷、房屋租赁合同纠纷、建设工程施工合同纠纷、政策性房屋买卖合同纠纷,按照不动产纠纷确定管辖。不动产已登记的,以不动产登记簿记载的所在地为不动产所在地;不动产未登记的,以不动产实际所在地为不动产所在地。民法典被胁迫结婚的怎么办根据相关法律规定,因胁迫结婚的,受胁迫的一方可以向人民法院请求撤销婚姻。请求撤销婚姻的,应当自胁迫行为终止之日起一年内提出。被非法限制人身自由的当事人请求撤销婚姻的,应当自恢复人身自由之日起一年内提出。(一)
    2023-08-02
    117人看过
  • 房屋保修期的起算点,国家规定的房屋保修年限
    一、房屋保修期的起算点(一)房屋保修期是指物业开发建设单位在物业交付使用后,对业主承担保修责任的期限。(二)建设部的《商品房销售管理办法》第三十三条::”房地产开发企业应当对所售商品房承担质量保修责任。当事人应当在合同中就保修范围、保修期限、保修责任等内容做出约定。保修期从交付之日起计算。”也就是说,房屋保修的起算年限从交付之日起计算。二、国家规定的房屋保修年限(一)关于保修期的长短,依据《商品房销售管理办法》第三十三条:“商品住宅的保修期限不得低于建设工程承包单位向房地产商出具的质量保修书约定保修期的存续期;存续期少于《规定》中确定的最低保修期限的,保修期不得低于《规定》中确定的最低保修期限。”因此房地产商对购房人负有保修责任,但实际真正承担保修工作的是建设工程承包单位,保修期是以建设工程承包单位对房地产商承诺的时间为基础的。该条里说的《规定》,是《商品房销售管理办法》第三十二条注明的《
    2023-02-04
    244人看过
  • 过了房屋质量保证期限如何维权
    一、房屋质量保证期限有多久?购房者在收房验收时,有些房屋的质量问题还不能显现出来,而在入住以后一段时间才发生问题,这时我们要清楚开发商对房屋质量的保修期。(一)房屋常见结构的保护期规定1、基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程,为设计文件规定的该工程的设计使用年限;2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙的防渗漏,为5年;3、供热与供冷系统,为2个采暖期、供冷期;4、电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,为2年;5、装修工程为2年;其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。建设工程的保修期,自竣工验收合格之日起计算。(二)新房的保修期从何时起算许多人会回答:“从交付之日起算。”这种解答显然不够准确。且期房交付时的保修期与现房的保修期很可能会有时间差,购房者往往对此一知半解。房地产商虽然对购房人负有保修责任,但实际真正承担保修工作的是建设工程承包单位,保修期是以建设工程
    2023-03-20
    326人看过
  • 二手房维修基金怎么算,二手房房屋维修基金怎么过户
    一、二手房维修基金怎么算二手房维修基金是按建筑面积计算的,其中,没有电梯的房屋,业主按35元/㎡交存;有电梯的房屋,按65元/㎡交存。维修资金使用以后,如果账面余额不足首期交存数额的30%,业主要续交,数额不应少于业主首次交存的标准。二手房买卖不需要缴纳维修基金,房屋维修基金只在首次购买时缴纳,以后钱随房走。当所有维修基金全部使用完后,再由全体业主重新协商共同承担公共维修费用。对于二手房,业主可以与购房者协商解决。二、二手房房屋维修基金怎么过户二手房房屋维修基金过户流程:1.到总咨询台初审,打印合同,同时提供买卖双方身份证,卖方结婚证,产权证。2.到查档窗口,卖方本人出示身份证和产权证,填表排号查询。3.报税:到总服务台提交产权证,卖方结婚证,双方身份证,合同复印件各一份同时出示以上证件原件,查档资料,有公正书的需交公证书和受托人身份证复印件。4.到递件窗口,出示产权证,买卖双方身份证,卖
    2023-06-20
    211人看过
换一批
#合同订立
北京
律师推荐
    展开
    #承诺
    词条

    承诺是指受要约人同意接受要约的全部条件以缔结合同的意思表示。承诺应当具备以下条件: (1)承诺必须由受要约人作出; (2)承诺须向要约人作出; (3)承诺的内容须与要约保持一致; (4)承诺必须在要约的有效期内作出。... 更多>

    #承诺
    相关咨询
    • 房屋漏水维修后,质保期是否顺延?
      云南在线咨询 2023-02-20
      房屋漏水维修后,质保期一般不会延长。建设工程的质量保质期一般是固定期限。若房屋还处在保修期限内的,施工单位应承担维修义务,并承担赔偿责任;若过了质保期,则需要房屋所有人自己采取补救措施。
    • 商品房在保质期内维修,维修过后保质期该怎么算
      吉林省在线咨询 2022-10-07
      质保期过后,开发商一般不再负责维修。详细参考原《购房合同》约定确准。
    • 质保期内维修后质保期延伸
      湖北在线咨询 2022-10-21
      需要根据合同约定判断,涉及争议,建议委托律师介入指导,搜集证据维权。
    • 民法典规定装修房屋延期期限的规定有哪些
      陕西在线咨询 2022-12-01
      装修房屋延期属于违约行为,应该按照合同约定承担违约责任,合同没有约定的,按法定。 根据法律规定,当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
    • 房屋防水质保期内维修后过质保有漏水怎么办
      贵州在线咨询 2022-10-25
      年年修,免除今天修,更多信息,更好建议,免费提供混凝土防水与渗漏水修复技术咨询,所以要在质保期内处理好只能自己认了,明天漏