承包合同中的违约责任应如何承担?
来源:法律编辑整理 时间: 2023-07-05 14:15:41 163 人看过

1、继续履行,违约方根据对方当事人的请求继续履行合同规定的义务的违约责任形式;2、采取补救措施,是矫正合同不适当履行、使履行缺陷得以消除的具体措施;3、赔偿损失,违约方以支付金钱的方式弥补受害方因违约行为所减少的财产或者所丧失的利益的责任形式;4、违约金,当事人一方违反合同时应当向对方支付的一定数量的金钱或财物。

快餐承包合同该怎么写?

快餐承包合同该怎么写

甲方(需方):地址:乙方(供方):地址:甲乙双方自愿本着诚信互惠原则,发展长期合作的关系,特立本合约书约定条款如下,谨供遵循。

第一条商品质量

1、乙方所提供的商品应符合国家规定标准及法律(食品安全法)、法令规定的标准,并提供国家有关职能部门核准的检测报告或合格证书,乙方对所提供商品的安全质量负责,并承担因质量问题的引起的一切法律责任,以及赔偿甲方所有损失(含商誉损失)。

2、乙方保证所提供之商品具有合法的授权生产或销售。如商品属侵犯商品专利权、商标专利权、商标专用权等知识产权或属于假冒伪劣商品,而引起的一切法律责任及经济损失,完全由乙方承担责任损失。

第二条订货及交货方式

1、甲方需每日将所需的采购的品种、规格、数量等用电话或其它形式通知乙方,乙方需在次日规定时间内将甲方所需食品按质按量送到甲方指定的配送中心,在指定的位置堆码整齐,经双方验收无误后签字(收货必须由厨房负责人、库管、送货人三人到场方可收货)。

2、乙方必须严格按甲方的要求,标准采购食品,必须提供各类食品的检验报告和食品合格的相关资料,如某一食品供应有变化乙方应在接到定单及时通知甲方,否则造成的损失由乙方负责。

第三条结账方式

1、甲方根据送货单据给予乙方结算货款,乙方必须带齐相关的结算凭证及发票与甲方结账。以现金或转账的方式支付货款,付款后必须取得乙方负责人的签收凭证。

2、甲乙双方购销的产品品种严格按照附表中约定的规格、单价执行(按照市场价格表)。如果出现节假日(五一、国庆、春节等重要节日,供货价格最多不高于市场价格的10%。)甲方不得私自更换产品的规格,如有价格变动及时通知甲方负责人,否则视为无效。

第四条合同生效日期及期限本合同经双方签字盖章后生效,有效期为:________年____月____日起,至________年____月____日止。

第五条争议的处理

1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。

2、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第_______种方式解决:

(1)提交_________仲裁委员会仲裁;

(2)依法向_________人民法院起诉。

第六条合同的效力

1、本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。

2、本合同壹式______份,由签约方各执______份为凭,未尽事宜协商处理。甲方负责人(签字或盖章):签订日期:________年____月____日乙方负责人(签字或盖章):签订日期:________年____月____日

想要写好快餐承包合同,首先就是要将首部里面的双方信息写清楚,然后就是后面的正文部分,将商议好的协议条款写上,完成了这些之后,就是合同的落款部分,将落款写完合同就完成了。

《中华人民共和国民法典》

第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

第五百七十八条当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的,对方可以在履行期限届满前请求其承担违约责任。

第五百七十九条当事人一方未支付价款、报酬、租金、利息,或者不履行其他金钱债务的,对方可以请求其支付。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年02月08日 07:36
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多仲裁委员会相关文章
  • 违约方应承担的责任是如何的
    一、违约方应承担的责任是如何的违约方应承担的责任根据合同关于违约责任的约定确定,没有约定的由当事人根据实际情况自行协商确定。具体来说违约责任的承担方式包括下列几种:一、继续履行。是指违约方根据对方当事人的请求继续履行合同规定的义务的违约责任形式。二、采取补救措施。是指矫正合同不适当履行(质量不合格)、使履行缺陷得以消除的具体措施。这种责任形式,与继续履行(解决不履行问题)和赔偿损失具有互补性。三、赔偿损失。是指违约方以支付金钱的方式弥补受害方因违约行为所减少的财产或者所丧失的利益的责任形式。四、支付违约金。违约金是指当事人一方违反合同时应当向对方支付的一定数量的金钱或财物。五、适用定金罚则。给付定金的一方不履行约定的债务的,无权要求返还定金;收受定金的一方不履行约定的债务的,应当双倍返还定金。《民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采
    2024-01-16
    66人看过
  • 违约责任的承担方式在合同中如何规定?
    根据我国民法典的相关规定,合同当事人承担违约责任的方式是继续履行、采取补救措施及赔偿损失等,其中采取补救措施还可以细化为修理、更换、重作、退货、减少价款或报酬等;并且不同违约责任的承担方式彼此是可以相互补充的,例如在一方履行义务或者采取了相应的补救措施后对方还有其他的损失,则还应当赔偿相应的损失。违约责任的承担方式有什么根据《民法典》的规定,违反合同承担法律规定的或合同约定的违约责任有以下几种方式。(1)继续履行。即由人民法院或者仲裁机关作出要求继续履行的判决或下达特别履行命令,强迫债务人在指定期限内履行合同债务。(2)支付违约金。即合同当事人在合同中约定的,债务人不履行或者不适当履行合同义务时,向对方当事人支付一定数额金钱。(3)损害赔偿。即因合同一方当事人的违约行为而给对方当事人造成财产损失时,违约方向对方支付经济补偿。(4)支付定金。即合同当事人为了确保合同的履行,依据法律规定或者当
    2023-07-01
    115人看过
  • 怎样承担违约金责任如何在合同中约定违约金
    违约金数额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益,但不得超过违约一方在订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。一、购房合同的违约责任如何承担?当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,造成对方损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益;但是,不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。二、合同甲方违约怎么赔偿合同甲方违约,如果合同中有约定违约金的,应当按照约定赔偿,如果没有约定违约金的,则按照实际的损失来赔偿。根据《民法典》第五百八十四条规定,当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,造成对方损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益;但是,不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。三、未约定违约金如何计算?未约定违
    2023-03-01
    487人看过
  • 施工合同中,承包人违约的责任如何界定?
    施工合同承包人承担的违约责任有:承包人偷工减料、粗制滥造、擅自修改工程设计的,应承担瑕疵履行违约责任;承包人延误工期的,应承担迟延履行违约责任;承包人的建设工程质量不符合约定经过返工改建造成逾期交付的,应承担违约责任。承包人是否承担逾期竣工违约责任承包人是否承担逾期竣工违约责任依据实际情况来看。当合同约定的工期延误原因发生时,不应消极等待施工条件的恢复和放任损失的扩大,也不应口头报告或联系发包人,而应积极采取措施,及时向发包人提交书面报告,及时取得申请工期延误的签证,并及时收集固定工期延误的其他证据。发生发包人要求承包人承担工期延误责任的,承包人可以证明工期延误不是承包人造成的,避免承包人对逾期竣工承担违约责任。《民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第八百零一条因施工人的原因致使建设工程质量不符合
    2023-07-06
    67人看过
  • 买房违约的责任应该如何承担。
    一、买房违约的责任应该如何承担买房违约的责任承担方式应该是继续履行合同、赔偿违约行为造成的损失。如果合同不能再继续履行,另一方可以解除合同。根据《民法典》第五百七十七条的规定,当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百七十八条规定,当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的,对方可以在履行期限届满前请求其承担违约责任。二、买房子违约金怎么算购房违约金有约定的按约定算,没有约定的以天数为基础,按照已付款利息支付,从合同交房到实际交房计算。《民法典》第五百八十五条规定,当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构
    2023-04-30
    76人看过
  • 承揽人应承担如下违约责任
    1、标的质量的责任未按合同规定的质量交付定作物或完成工作,定作人同意利用的,应当按质论价;不同意利用的,应当负责修整或调换,并承担逾期交付的责任;经过修整或调换后,仍不符合合同规定的,定作人有权拒收,由此造成的损失由承揽人赔偿。2、标的数量的责任交付定作物或完成工作的数量少于合同规定,定作人仍然需要的,应当照数补齐,补交部分按逾期交付处理,少交部分定作人不再需要的,有权解除合同,因此造成的损失由承揽人赔偿。3、包装定作物的责任未按合同规定包装定作物,需返修或重新包装的,应当负责返修或重新包装,并承担因此而支付的费用。定作人不要返修或重新包装而要求赔偿损失的,承揽人应当偿付定作人该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合合同规定造成定作物毁损、灭失的,由承揽人赔偿损失。4.未按合同规定交付标的的责任(1)逾期交付定作物,应当按照合同规定,向定作人偿付违约金;合同中无具体规定的,应当
    2023-04-05
    223人看过
  • 违约的工程发包方应如何承担法律责任
    一、违约的工程发包方应如何承担法律责任1.按照合同约定做好施工前准备工作,提供原材料、设备、场地、资金和技术资料。发包人未按照约定的时间和要求提供的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工的损失。2.与承包人相互配合,保证工程建设顺利进行。因发包人原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当及时采取弥补措施以减少损失,并赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等实际损失和费用。3.组织工程验收。隐蔽工程在隐蔽以前,发包人接到通知后应对及时检查,没有及时检查造成工期拖延的,承包人可以顺延工期,并有权要求赔偿停工、窝工的损失。建设工程竣工后,发包人应当根据施工图纸、施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。建设工程竣工经验收合格后,方可交付使用;未经验收或者验收不合格的,不得交付使用。4.接受建设工程并且按照约定支付工程价款。建筑工程完成并经验收合格,发包人应当及
    2023-06-28
    114人看过
  • 如何免除承揽合同中的违约责任
    在承揽合同的实践中,违约责任的免除一般运用不可抗力的免责条款以及合同所约定的条款,主要可以从以下几个方面进行注意:1、不可抗力1)构成不可抗力事件必须符合法律规定的要件,即不可预见性、不可避免性、不可克服性等。2)不可抗力事件发生后,当事人应采取一切可能的有效措施,尽量避免或减少损失。如果当事人不采取必要措施,则对此负有相应的责任。3)不可抗力事件发生后,当事人应及时向对方通报不能履行、部分履行或延期履行的情况和理由,使对方及早采取补救措施。如未及时通报情况和理由,由此而加重对方损失的,加重部分不在免责范围之内,应承担相应的责任。4)不可抗力必须在合同履行期限内发生,才可免除当事人的违约责任。如果是在延期履行合同期间发生的不可抗力,不能免除违约责任。如果是在定作人迟延接受或无故拒收期间发生的,定作人应当承担责任,并赔偿承揽人由此而造成的损失。5)不可抗力发生后,当事人应当取得有关证明,证明
    2023-04-26
    427人看过
  • 若合同未约定违约金,违约责任如何承担
    在未明确列出违约赔偿金条款的合同中,违约金应等同于因违约事项导致的真实经济损失。确实损失范围,不仅应当考虑到因违约方不当行为而引发的已实际发生的必然性损失,而且也须涵盖默认为对方违约情况下,因合同签署阶段所预计可实现收益未能依照合同获取,进而引发的预定收益损失。举例而言,在双方必为买家、卖家的买卖协议中,若买方拒绝对交易进行确认或者拒绝支付应付款项,那么卖方原本有可能因该合同得以获得的利润将无从实现,这种情况便属预期收益的损失范畴。《民法典》第五百八十五条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的,违约方支付违约金后,还应当履行
    2024-07-29
    344人看过
  • 买卖合同卖方违约应当如果承担违约责任会如何
    一、买卖合同卖方违约应当如果承担违约责任会如何买卖合同卖方违约,买方可以按合同约定的金额或者计算方式来主张违约金,没有约定的,可以达成补充协议,或者按照买方实际损失主张赔偿金。《民法典》第五百八十五条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。二、二手房双方签的合同如果买方违约,应当如何处理买方违约了,应当按照合同约定承担违约责任。如果双方在合同中约定了违约金的,应当按照约定支付违约金,约定的违约金低于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。如果双
    2024-01-27
    255人看过
  • 发包人的合同违约会承担责任吗
    发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。此外,合同当事人可在专用合同条款中另行约定发包人违约责任的承担方式和计算方法。一、工程合同违约怎么办因发包人未按合同约定支付进度款或提供原材料、设备、场地和技术资料,承包人能否要求延期工期,即承包人对发包人先前履约的抗辩权能否得到支持。承包人可以顺延工期,即有权顺延工期。承包人不能证明自己提出了延长工期的要求,发包人迟延支付工程款情节轻微,不一定导致工程进度延误的,视为承包人无权延长工期。因发包人迟延支付进度款而被视为承包人有权顺延工期的,一般顺延期限顺延至发包人支付进度款之日。二、什么情形可以解除工程合同解除工程合同的情形:1、承包人明确表示或者以行为表示不履行合同主要义务的。承包人明确表示或者以行为表示不履行合同主要义务的,发包人不能达到合同目的,发包人可以解除合同,保护发包人的合法权益;2、承包人未在合
    2023-02-16
    381人看过
  • 承担违约责任的违约责任包括哪些
    (1)签订认购书后,购房者不买房或要求换房,开发商不卖房或要求换房;(2)购房者不按期付款;(3)开发商不按期交房;(4)面积变动超过约定幅度;(5)房屋装修标准、质量不合要求,保修不到位;(6)产权过户手续不全或不能按期办理。承担违约责任的特殊情形1.预期违约(先期违约)指当事人一方在合同约定的期限届满之前,明示或默示其将来不能履行合同。预期违约的构成要件:(1)时间在合同有效成立之后至合同履行期限截止前。(2)违约将导致合同目的落空。2.当事人双方都违约的情形(1)应当各自独立地承担相应的责任。(2)因第三人原因违约的情形,当事人应当向合同相对方承担违约责任,当事人与第三人的纠纷另行解决。3.违约与侵权竞合的情形受损害方有权选择要求其承担违约责任或要求其承担侵权责任。受损害方不能即要求对方承担违约责任,又要求其承担侵权责任,只能二者选其一。《中华人民共和国民法典》第五百八十二条履行不符
    2023-08-05
    241人看过
  • 如何应对承包合同违约
    承包合同违约,违约方应该承担违约责任。另一方可以要求其按照合同中的约定支付违约金,违约金赔偿额应当等于因违约所造成的损失以及合同履行后可以获得的利益。若合同中约定的是迟延履行违约金,则违约方支付违约金后,还应当履行义务。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。农田承包合同违约金怎么算?农田承包合同违约金按照合同约定计算,如果合同当事人在合同中没有约定违约金,违约金等于违约所造成的实际经济损失。包括合同履行后可以获得的利益;但是,不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
    2023-07-08
    168人看过
  •  劳动者违反合同约定应承担的违约责任
    根据给出的素材,劳动者需要支付违约金的情况有两种:一是用人单位为劳动者提供专项培训费用,对其进行专业技术培训的情况下,劳动者违反服务期约定的,需要向用人单位支付违约金;二是用人单位与劳动者可以在劳动合同中约定保守用人单位的商业秘密和与知识产权相关的保密事项,劳动者违反竞业限制约定的,也需要向用人单位支付违约金。在以下情况下,劳动者需要支付违约金:1.用人单位为劳动者提供专项培训费用,对其进行专业技术培训的。在这种情况下,用人单位和劳动者可以签订协议,约定服务期。劳动者违反服务期约定的,应当按照约定向用人单位支付违约金。2、用人单位与劳动者可以在劳动合同中约定保守用人单位的商业秘密和与知识产权相关的保密事项。劳动者违反竞业限制约定的,应当按照约定向用人单位支付违约金。 用 人 单 位 提 供 专 项 培 训 费 用 时 的 违 约 责 任根据《中华人民共和国劳动合同法》第二十二条规定,用人
    2023-09-30
    359人看过
换一批
#仲裁知识
北京
律师推荐
    展开

    仲裁委员会是自律性社会公益组织,是非营利性事业单位法人,经省司法厅登记,挂靠于政府法制局。经费主要靠国家财政拨款,又通过自己的办案活动取得一定的收入。仲裁会可以为被聘用的没享受退休待遇的工作人员缴纳三金。... 更多>

    #仲裁委员会
    相关咨询
    • 建设工程承包合同中对于发包方的违反约定,应如何承担相应的责任?
      吉林省在线咨询 2022-03-07
      承包方 (1)因勘察设计质量低劣或未按期提交勘察设计文件拖延工期造成损失,由勘察设计单位继续完善设计,并减收或免收勘察设计费,直至赔偿损失。 (2)工程质量不符合合同规定,发包方有权要求限期无偿修理或者返工、改建,经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,承包方偿付逾期的违约金。 (3)工程交付时间不符合合同规定,偿付逾期的违约金。 发包方 (1)未按合同规定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资
    • 《承揽合同》定作人违反承揽合同应如何承担违约责任?
      浙江在线咨询 2022-10-27
      1、解除合同的责任定作人在承揽合同履行完毕之前的任何时候,都可以解除合同,但造成承揽人损失的必须赔偿损失。2、逾期付款的责任定作人未向承揽人支付报酬或者材料等价款的,承揽人对完成的工作成果享有留置权。如果定作人没有在合理期限内支付报酬或价款,承揽人可以变卖工作成果,用所得价款扣除其应得的报酬或价款。定作人还应比照中国人民银行有关延期付款的规定向承揽人偿付违约金;以酬金计算的,每逾期一天,按酬金总额
    • 如何承担违约金责任如何在合同中约定违约金
      黑龙江在线咨询 2022-11-07
      如果当事人在合同中只对违约金做了原则性的规定,没有具体约定违约金的比例或数额,则应该按照相关法规条例的具体规定处理;如果有关条例也没有明确规定违约金比例的,则应承担违约金责任的一般原则执行。 1、违约金由双方协商确定,没有数额的限制,一般是根据双方预测的因一方违约可能带来的损失大小来确定的。 2、发生一方违约后、守约方要求违约方承担违约责任时,如果约定的违约金“低于”实际发生的损失,守约方可以起诉
    • 发包人违约应承担的违约责任包括
      江西在线咨询 2023-12-07
      发包人违约应承担的违约责任主要是赔偿损失。损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益,但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失,顺延延误的工期。通常双方在专用条款内约定发包人赔偿承包人损失的计算方法,或者发包人应当支付违约金的数额或计算方法。
    • 承包合同同时表示两个人违约如何承担责任?
      山东在线咨询 2022-10-06
      《合同法》第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百零八条当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的,对方可以在履行期限届满之前要求其承担违约责任。