建房承包合同格式-法师兄

建房承包合同格式

来源：法律编辑整理时间： 2023-04-26 20:20:38 384 人看过

甲方：

乙方：

甲方在路小区31＃建房屋一栋，建筑总面积约平方米，由乙方承包施工。经双方协商同意，特签订如下合同：

一、承包方式

采用包工不包料方式承包。甲方提供建房所需的材料，包括：红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝、水电等。乙方提供劳务、建筑技术、模板、撑树、脚手架用材、码钉及生产生活用具等。

二、承建项目

乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建。甲方房屋主体工程的建筑，包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层；装饰室内粗粉刷、前向外墙贴瓷砖、后向墙面粉水泥砂浆、卫生间地面及墙面贴瓷砖、安装瓷盆、大便器、下水管道、落水管；顶层层面加浆磨光，同时作好防渗处理。

三、承包价格

每平方米元，建筑面积按每层楼外墙计算。女儿墙按每米元计算，包括水泥砂浆抹面。楼面混凝土捣制另请施工队伍，所需费用甲乙双方各负担％。

四、付款方式

完成第一层砖砌并捣制好楼面付元，完成第二层付款元，完成第三层付款元，工程全部完工，经验收合格后一次付清。

五、双方责任

甲方负责水电供给及原材料及时进场。乙方必须保证工程质量，按设计图纸和甲方要求施工，节约材料，并保管好材料，不得丢失。

六、质量要求

乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工，不合格由乙方负责返工，返工费由乙方负责。

七、注意安全

文明施工，如果乙方施工人员出现工伤，因施工造成他人损伤等事故，一切由乙方负责，甲方不负担任何责任和费用。文明施工，讲究职业道德，讲究清洁卫生。

八、工期要求

主体工程工期为个月，从签订合同之日起计算，乙方必须在年月日前完成主体工程，完工时间不能超过天，乙方不能因各种原因拖延甲方建房完工时间。乙方所需材料，应两天前向甲方提出计划，以便迅速筹备。小区绿化承包合同卫生承包合同广告承包合同土建承包合同

九、其它未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

本合同一式二份，甲乙双方各执一份，从签字之日起生效。

甲方签字（章）：乙方签字（章）：

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多工时相关文章

违约金
建材订货合同格式范本

甲方(需方)：____________________________________地址：____________邮码：____________电话：____________法定代表人：____________职务：____________乙方(供方)：____________________________________地址：____________邮码：____________电话：____________法定代表人：____________职务：____________第一条甲方向乙方订货总值为人民币____元。其产品名称、规格、质量(技术指标)、单价、总价等如表所列材料名称及花色规格(毫米)及型号质量标准或技术指标计量单位单价(元)合计(元)第二条产品包装规格及费用________________________________________第三条验收方法__________

2023-04-23

220人看过
违约金
承包协议书格式

承包协议书甲方：乙方：甲方就新校“文印部”承包事宜达成如下协议：一、甲方提供文印室一间，二手复印机两台，三斗桌两张，公文柜一个，办公椅两把，并提供水、电。乙方以图书馆的名义在道开设“文印部”，每年向甲方交设备费及管理费元。二、协议期限壹年（从年月日起到年月日为止）。三、乙方应在年月日前向甲方交清壹年的使用及管理费用，逾期不交，按自行终止协议处理。四、几点说明：1、乙方只限经营复印、油印、打印等业务，如增加其它设备，经营其它业务，须与甲方商定。2、乙方要向师生提供优质服务，自觉维护图书馆的荣誉，开设的业务要保证质量，收取费用合理。3、乙方人员要自觉遵守馆规馆纪，努力做好安全保卫、消防、卫生等工作。4、乙方在承包期间，对楼道设施（包括房顶、墙壁、门窗、玻璃等）及办公设备要保证完好，如有损坏，由乙方负责修理。5、乙方营业时间原则上与图书馆人员同步，如需增加或延长营业时间，须与甲方商定。6、“文印

2023-04-23

162人看过
工程合同纠纷
承包建设工程合同纠纷起诉状的格式和样例是什么？

1、标题。一般写“民事起诉书”或“民事起诉状”。2、列明诉讼主体。原告和被告是基本的诉讼主体。有第三人的，还要列明第三人。3、诉讼请求。诉讼请求要用序号分开，每条按照“请求依法判令XXXXX；”的格式来写。4、事实与理由。即先说明事实，再说明要求赔偿的理由和提起诉讼的理由。5、文尾。文尾要写清递交诉状的法院、具状人、起诉时间。承包建设工程合同纠纷一般怎么处理？（一）和解或调解。发生建设工程承包合同争议时，当事人可以自行协商和解，或者通过第三者进行调解。（二）仲裁。建设工程承包合同当事人如果不愿意和解、调解，或者和解、调解不成功，可以根据达成的仲裁协议，将合同争议提交仲裁机构仲裁。（三）诉讼。如果建设工程承包合同当事人没有在合同中订立仲裁条款，发生争议后也没有达成书面的仲裁协议，或者达成的仲裁协议无效，合同的任何一方当事人，包括涉外合同的当事人，都可向人民法院提起诉讼。《中华人民共和国民事诉

2023-07-06

334人看过
工程承包
个人工程承包合同格式条款有哪些

一、个人工程承包合同格式条款有哪些个人承包合同甲方：先生(或女士)乙方：先生(或女士)(以下简称甲方)与(以下简称乙方)经过友好协商，在相互信任、相互尊重和互惠互利的原则基础上，双方达成以下合作协议：一、甲乙双方在符合双方共同利益的前提下，就技术合作等问题，自愿结成战略合作伙伴关系，乙方为甲方提供技术保障，协助甲方完成工程，实现双方与业主方的多赢局面。二、乙方为甲方提供技术服务，具体为：1、2、3、4、三、甲方需提供仪器、工具等。四、食宿乙方自理;五、承包款项：1、技术服务费用：贰万元(¥20000.00元);2、生活费：每月贰千元(¥2000.00元/月)，自2012年4月1日起，至本协议涉及到的技术服务履行完毕为止;3、以上费用于2012年6月10日之前必须全部支付完毕。六、违约责任：1、合作双方在业务实施过程中，如因某一方原因造成本合作协议破裂的，受损方可立即单方面解

2023-06-10

436人看过

法律综合知识
建设工程施工合同属于格式合同

一、建设工程施工合同属于格式合同一般不是，工程合同基本上都是都是政府指导版的合同。当然不排除有格式条款的合同存在。格式合同，又称标准合同、定型化合同，制式合同，是指当事人一方预先拟定合同条款，对方只能表示全部同意或者不同意的合同。因此，对于格式合同的非拟定条款的一方当事人而言，要订立格式合同，就必须全部接受合同条件；否则就不订立合同。现实生活中的车票、船票、飞机票、保险单、提单、仓单、出版合同等都是制式合同、格式合同。二、建设工程施工合同是专属管辖吗建设工程合同纠纷适用合同地域管辖而非专属管辖。最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十四条建设工程施工合同纠纷以施工行为地为合同履行地。本条是关于建设工程施工合同地域管辖的程序性规定。明确规定建设工程施工合同纠纷案件不适用专属管辖，而应当按照《民事诉讼法》第二十四条规定，适用合同纠纷的一般地域管辖原则管辖。按照一

2021-10-30

319人看过
继承人
国际承包工程格式

第一部分一般条款定义第一条（一）在合同中，除合同内容另有要求外，下列词定义如下：（1）“业主”，名称将在第二部分中具体标明，指雇用承包人的一方，或业主的法定继承人，未经承包人同意，不包括业主的受让人。（2）“承包人”指标书被业主接受的投标人或投标公司，包括承包人的私人代表，继承人和经业主同意的受让人。（3）“工程师”指第二部分中确定的工程师人选，或经书面通知承包人，由业主随时任命的代行工程师职责的工程师人选。（4）“工程师代表”指任何常驻工程师、工程师助手，或由业主或工程师任命履行第二条规定的职责的人选。对工程师代表的授权应由工程师书面通知承包人。（5）“工程”包括永久性工程和临时性工程。（6）“合同”包括合同条款、技术规范、图纸、标价的工程量表、单价或价格表、标书、接受证书和合同协议（如已完成）。（7）“合同价格”指在接受证书中确定的数额，可按合同条款的规定增减。（8）“建筑设备”包括施

2023-04-23

163人看过
工程施工
承包意向书的格式

甲方：_________________________乙方：______________________________________经与______________本着平等互利协商一致的原则，乙方拟承包职工食堂，并达成如下协议：第一条承包内容甲方同意将单位职工食堂由乙方承包，乙方负责每日为职工提供基本满意的四餐(早、中、晚、夜餐)服务。第二条承包期限自______年________月________日至________年________月________日，为期________年。第三条承包方式双方自签定协议之日起，甲方负担乙方及其选用炊事人员(共计________人)的工资________元/月，液化气款________元/月，共计________元;日常用水、电开支;原职工食堂的炊事机械、用具、设施属甲方所有，暂由甲方借给乙方使用;协议终止时乙方应如数归还给甲方;甲方给予乙方三权

2023-05-09

292人看过
无效合同
民法典中建筑总承包合同包死价格是否违法

一、民法典中建筑总承包合同包死价格是否违法建筑工程进行总承包时，约定固定造价的，如果是双方真实意思表示，不违反法律强制性规定和公序良俗的，该约定不违法。《中华人民共和国民法典》第一百四十三条【民事法律行为有效的条件】具备下列条件的民事法律行为有效：(一)行为人具有相应的民事行为能力;(二)意思表示真实;(三)不违反法律、行政法规的强制性规定，不违背公序良俗。《中华人民共和国建筑法》第二十四条提倡对建筑工程实行总承包，禁止将建筑工程肢解发包。建筑工程的发包单位可以将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位，也可以将建筑工程勘察、设计、施工、设备采购的一项或者多项发包给一个工程总承包单位;但是，不得将应当由一个承包单位完成的建筑工程肢解成若干部分发包给几个承包单位。二、工程发包方有哪些责任1、办证责任。办理正式工程和临时设施范围内的土地征用、租用、申请施工许可执照和占道

2023-04-12

296人看过

债务人
包买票据合同文本格式

担保函（中文）已收对价，我们特此不可撤消的和无条件的担保代替（债务人名称）支付有关款项（大定金额）为此，下述（票据份数）本票／汇票已经开立。金额到期日付（收款人名称）或其指定人（本票）签发人（债务人名称）（汇票）出票人（受益人名称）（汇票）承兑人（债务人名称）如果（债务人名称）因任何原因未能付款，即使未对有关本票／汇票做成拒绝证书，我们保证在本办公地点（详细地址）见索即付。本保函是可转让和可分割的，并服从于（国名）的法律。本保函项下的索偿应于最后一期付款到期日后一个月内提交我们。逾期后，本保函应视为无效并退回我们。担保人名称＿＿＿＿＿＿担保人签字＿＿＿＿＿＿报价或承诺函（中文）伦敦，1985年1月30日迳启者：关于包买票据融资－－Ｒｕｒｉｔａｎｉａ感谢你1985年1月25日来信，在信中你概述了为之寻求包买融资报价的背景贸易。作为回答，我们提出无追索权包买有关本票的下述报价。买方：Ｒｕｒｉｔ

2023-04-23

353人看过
法律综合知识
包机运输合同书的格式

包机人姓名(以下简称包机人)为包用飞机与中国民用航空售票服务处(以下简称承运人)签订协议书，双方同意遵守下列条款：1.包机人于月日起包用型飞机架次担任(旅客、货物、客货)包机运输，其航程如下：月日自至，停留日;鷂_____________鷂_月日自至，停留日;鷂_____________鷂_月日自至，停留日;鷂_____________鷂_月日自至，停留日;鷂_____________鷂_包机费总共______元2.根据包机航程及经停站，可供包机人使用的最大载量为___公斤(内含客座_。如因天气或其他特殊原因需增加空勤人员或燃油时，载量照减。3.包机吨位如包机人未充分利用时，空余吨位得由民航利用;包机人不能利用空余吨位载运非本单位的客货。4.承运人除因气象、政府禁令等原因外，应依期飞行。5.包机人签订本协议书后要求取消包机，应交付退包费每架次__元。如在包机人退包前，承运人为执行本协议书已

2023-06-15

274人看过
合同内容
总承包合同补充协议书格式有要求吗

一、总承包合同补充协议书格式有要求吗就合同具体审查而言，应首先明确其基本原则，至少包含以下四原则：一是合法合规原则，二是合目的性原则，三是适当风险承担与提示原则，四是审查前充分沟通原则。通常来说，合法合规是合同的最理想状态，但并不是每份合同都能达到；且一般合同审查应以客户签约目的为考量要素，在与客户充分沟通并了解客户需求的前提下，进行合法合规性审查。此外，对于为实现客户之必要目的必须保留且存在一定风险的条款，应对客户做必要风险提示，切勿拿到合同就开始自行审查。二、建设项目工程总承包合同内容有哪些可以依据国家颁布的有关合同示范文本拟定建设工程承发包合同专用条款，并特别注意以下条款：（1）工程名称、地点、范围和内容；（2）工期，包括整体工程的开、竣工工期以及中间交付工程的开、竣工工期；（3）工程质量保修期及保修条件；（4）工程造价；（5）工程验收及工程价款的支付、结算方式、支付方式；（6）设计

2023-04-12

440人看过
借款
对外承包工程贷款合同的格式是什么

甲方（贷款单A>甲方（贷款单甲方（贷款单甲方（贷款单A>甲方（贷款单A>A>甲方（贷款单A>甲方（A>贷款单）甲）以下以下（一）甲方（法定代表：法定代表：法定代表：法定代表：法律代表：法律代表：\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\________________法定代表人：__________名称：__________地址：_____________担保人：____________甲方为承包人______________;国家（地区）>项目所需的人民币流动资金经乙方审核同意在批准的贷款范围内发放贷款。经双方协商，同意以下内容：，签署并共同遵守本合同第一条乙方同意根据经批准的借款申请向甲方借款人民币（大写）_____________________________________乙方提供的贷款期限为年月。甲方保证自本合同签订之日起至年月日止，付清全部本息。具体分期

2023-05-07

241人看过

保证
劳务分包合同范本格式

一、劳务分包合同范本格式甲方：身份证：电话：乙方：身份证：电话：今由甲方金瓯富贵世家3＃、4＃楼钢筋绑扎承包给乙方，从标准层至工程完工，按建筑面积元／m2计算。1、甲方提供：安全帽、扎丝、垫块等辅料。2、甲方负责吊料，供应材料，乙方负责接料，屋面剩余钢筋由乙方清理。3、乙方必须保证人员充足，按要求施工，施工验收未达标的，乙方负责修整，费用自付，按质按量完成施工进度。4、乙方施工人员要做到文明施工、安全生产。5、生活费按每人每月壹仟元，工程款工程结束后三个月内付清。6、违约：如乙方未能按质按量完成工程进度，中途退场，甲方有权按完成工作量的50％支付工程款。7、经过双方充分友好的协商，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则签订本合同，双方共同遵照执行。甲方：乙方：年月日二、劳务分包资质标准1、一级资质标准：（1）企业注册资本金30万元以上。（2）企业具有相关专业技术员或本专业高级工以上的技术负责人。

2023-04-13

228人看过
继承权
畜牧饲养承包合同书的格式是怎样的

订立合同双方：__县__乡__村__组，以下简称甲方;__县__乡__村__村民，以下简称乙方。为了发展畜牧业，为城乡人民提供更多更好的食用畜，为发展农业生产提供生产畜，充分调动农民养好牲畜的积极性，增加集体和个人的收入，根据中央(83)、(84)1号文件的精神，经村民大会充分讨论和甲乙双方认真协商，特订立本合同，以供双方共同遵守。第一条承包期限承包期共__年，从____年__月__日起至__年__月__日止。第二条承包牲畜数量甲方将__(牲畜)发包给乙方饲养，共__头(只)。其中，种母畜__头(只)，种公畜__头(只)，肉畜__头(只)……。第三条承包任务量与获益分配1.乙方必须在承包期内的第__年__月以前，向国家交售肉畜__头，规格是____;向甲方上交肉畜__头，规格是____;向甲方提供生产用畜__头，规格是____;在承包期内的第__年__月以前。……。到承包期满时，乙方必须保

2023-06-12

205人看过