申请顺延期间的条件是什么
来源:互联网 时间: 2023-06-14 11:12:23 306 人看过

申请顺延期间的条件是:

1、因不可抗拒的事由或者其他正当理由造成期间耽误。

2、当事人应当在障碍消除后10日内申请顺延。

【网友咨询】

工期顺延的情形有哪些,工期顺延申请报告怎样写?

【律师解答】

工期顺延的情形

1、工程量增加

施工过程中,发包人时常要求承包人增加工程量,因而必然导致工期的增加。这种情形下,工期自然顺延。

2、发包人变更设计

若在施工过程中,发包人变更设计,则因发包人变更设计而导致承包人无法施工的期间应当从工期中扣除,即顺延相应的工期。

3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料

若发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料,导致承包人无法施工的,则从发包人提供这些施工必须资料之日起算工期。其他如因发包人缺乏建设规划许可证、施工许可证或其他原因导致有关政府部门要求停工的,则停工期间应当从工期中予以扣除。

①土地征用、房屋拆迁、地上和地下的障碍清除、三通一平(通水、通电、通路、场地平整);

②施工所需各种证件、批文及有关申报批准手续(如建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、等等);

③地质勘探资料、水文气象资料、基准点、线和水准点;

4、发包人未按约支付工程款

一般来说,当事人在施工合同中均约定发包人按工程进度支付工程进度款。若发包人未按期支付工程进度款,承包人有权停工,因此引起的工期延误责任由发包人承担。

5、发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当

实践中,通常存在发包人将部分工程如钢结构工程、消防工程、水电工程、空调工程等直接分包给他人施工,或者要求承包人分包给指定的单位施工的情形。然而在施工过程中,承包人与分包人之间可能因施工衔接不当导致工期延误,在此情形下,发包人应当承担相应的工期延误责任。

6、工程质量鉴定

根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十五条:建设工程竣工前,当事人对工程质量发生争议,工程质量经鉴定合格的,鉴定期间为顺延工期期间。对工程质量的鉴定可否作为顺延工期的理由,主要以工程质量是否合格作为判断标准。如果工程质量经鉴定是合格的,则应将鉴定期间作为顺延工期期间;反之如果工程质量经鉴定不合格,则工期不应当顺延,承包人逾期竣工的,应当承担相应的违约责任。

7、不可抗力或其他因素

承包人在施工过程中如发生不可抗力因素,或者其他不可归责于承包人的意外事件导致工期延误的,承包人有权主张工期顺延。比如发生地震、暴雨期间无法施工,工期顺延。

工期延长申请报告

xxx单位公司:

xxx单位公司:

感谢建设单位公司对我公司的信任和支持,由我公司承建贵公司的“通讯枢纽大楼外装饰工程”。

为保证该工程优质高效的完成,我公司按合同条款于2013年12月26日正式开工。

然后,自我项目部进驻贵工地后,由于以下问题严重影响了我司该工程的正常施工和进度计划:

一、土建单位的影响:

因土建单位自2013年下旬以来,劳动力的缺乏造成其外墙砌砖、抹灰、构造柱、压顶浇筑砼等工序大面积未完工:使我部基本无作业面可施工,无法按原定施工方案组织有效施工,由此加大了我部的管理难度,并造成窝工、返工等引起的诸多损失;时至今日土建工序,仍未能全面达到我部施工条件的要求。

二、停电的影响:

自2014年1月以来经常发生停电现象,具体情况如下:

2014年元月5日全天停电,2014年元月7日全天停电,2014年元月8日上午停电,2014年元月12日全天停电,2014年元月13日上午停电,其余时间的零星点停电也较多,以上停电时间又正好是我部进行屋面钢结构及幕墙铝型材龙骨制作、安装的用电高峰期;使我部无法对该工程进行正常的施工安排,打乱了对该工程的施工进度计划,造成人力、物力相当的损失。

三、由于该工程施工图相当粗糙、基本无法按图施工;在施工过程中必须经常同贵公司工程代表、监理商榷施工方案,也使我部不能正常地安排施工。

鉴于以上情况,我部本着“想业主所想,急业主所急”的工程服务理念;多次组织召开内部分析讨论会,借鉴以往优秀工程的施工经验,结合本工程实际情况,采用迂回施工、交叉等作业方案,尽量让施工队伍投入施工工作,抢工作面施工;并采取了相应的成品保护措施,但也增加了工程管理成本和施工成本。

根据优质工程施工工艺和周期要求,同时也恳请业主为工程质量和安全着想,我部特向贵公司申请将该工程工期延长30天,将该工程竣工时间顺延至2014年5月5日。

请贵公司领导予以批复。

再次感谢贵公司对我公司工作的支持。

此致!

施工单位:

xxxx年xx月xx日

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年07月07日 00:07
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多不可抗力相关文章
  • 劳动合同到期顺延怎么申请
    劳动合同到期后,用人单位既未终止劳动合同,也未续签订劳动合同,劳动者继续在用人单位工作,实际上双方建立了事实劳动关系。一、不续签劳动合同可以得到经济补偿吗劳动合同到期未续签,除用人单位维持或者提高劳动合同约定条件续订劳动合同,劳动者不同意续订的情形外,用人单位应当向劳动者支付经济补偿。经济补偿按劳动者在本单位工作的年限,每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。二、合同到期不续签怎么处理不需要赔偿一、合同期满,劳动合同终止。如仍在单位工作,则存在事实劳动关系,建议尽快续签。1、如果单位不续签,需要进行经济补偿。2、如果员工不续签,要看具体情况又细分为两种情况:(1)如果单位维持或者提高原来劳动条件,员工仍然不续签的,则不进行经济补偿。(2)如果单位降低原来劳动条件,员工不续签的,则单位还要进行经济补偿。3、不续签劳动劳动合同超过一个月不满一年的,可以要求单位向劳动者每月支付二倍的工资。二、
    2023-03-24
    83人看过
  • 申请版权的条件是什么?申请版权的条件是什么
    首先,申请版权的条件是什么根据条件的性质,可分为实质性条件和形式性条件,所谓实质性条件是指法律将文艺作品的生产作为取得著作权的唯一法律事实,一般有两个标准。一个标准是,只要特定的思想、情感被赋予一定的文艺形式,无论是作品的全部还是部分,无论作品是否采取了一定的物质形式加以固定,都可以依法视为受保护的作品。另一个标准是,除了具备作为作品的一般条件,即一定的文艺形式之外,它还要求通过物质载体来固定这种形式,以获得著作权法的保护,形式条件是指作品完成后是否可以不附加条件地享有著作权,或者只有附加条件或者履行一定的法律程序才能获得著作权。目前主要分为三种方式:第一种方式是在作品生产的基础上自动取得著作权。第二种方式是,除创作作品外,还需办理登记手续,取得著作权。第三种方式是增加著作权标志作为取得著作权的条件,另外,无需办理其他手续我国著作权法采取自动保护原则。作品一经产生,无论是整体还是部分,只要
    2023-05-07
    115人看过
  • 疫情期间建工企业是否有权申请工程顺延
    疫情期间建工企业有权申请工程顺延。疫情是不可抗力,属于不能预见也不能避免且不能克服的客观情况,当事人因不可抗力不能及时履行民事义务的,不承担民事责任。一、被人起诉解除合同是明示违约吗在我国提起诉讼解除合同并不一定是明示违约,有可能是出现法定解除合同的情形请求法院解除合同。其中,因不可抗力致使不能实现合同目的的情形就属于解除合同的法定情形。因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。法律另有规定的,依照其规定。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。二、遇到疫情租赁合同可以解除吗?遇到疫情租赁合同可以解除。根据《中华人民共和国民法典》的规定,不可抗力是指不可预见、不可避免、不可克服的客观情况。同时,不可抗力属于法定免责原因,不属于当事人。因合同不能履行的,可以变更或者解除合同。因此,不可抗力的法律后果是直接免除责任,通过变更或解除合同解决不可抗力的不利影响。三、侵权中意外事件如何
    2023-06-22
    97人看过
  • 民事诉讼延期审理申请有什么条件?
    马上就临近上庭开始诉讼的日子了,但是当事人却没有准备好或者有什么特殊情况不能按时到法庭,于是法律就规定了在民事诉讼中如遇到法定情形不能准时开庭,当事人可以申请延期审理。那么,民事诉讼延期审理申请有什么条件呢?一、民事诉讼延期审理申请条件民事案件中可延期开庭审理的:1、必须到庭的当事人和其他诉讼参与人有正当理由没有到庭的;2、当事人临时提出回避申请的;3、需要通知新的证人到庭,调取新的证据,重新鉴定、勘验,或者需要补充调查的;4、其他应当延期的情形。刑事案件中可以延期审理的:1、需要通知新的证人到庭,调取新的物证,重新鉴定或者勘验的;2、检察人员发现提起公诉的案件需要补充侦查,提出建议的;3、由于申请回避而不能进行审判的。除此之外,在刑事诉讼中,根据《人民检察院刑事诉讼规则》,因为公诉人的建议可以延期审理的情况是:1、发现事实不清、证据不足,或者遗漏罪行、遗漏同案犯罪嫌疑人,需要补充侦查或者
    2023-06-25
    154人看过
  • 企业搬迁期限延期申请时间是什么
    一、企业搬迁期限延期申请时间是什么1、企业搬迁期限延期应当在拆迁期限届满15日前,向房屋拆迁管理部门提出延期申请。企业搬迁时应签订搬迁协议,对搬迁补偿、搬迁时间和双方权利义务进行约定,所以具体延期方式可以根据当地政策与搬迁协议中的约定而定。2、法律依据:《新拆迁法补偿条例》第二十五条房屋征收部门与被征收人依照本条例的规定,就补偿方式、补偿金额和支付期限、用于产权调换房屋的地点和面积、搬迁费、临时安置费或者周转用房、停产停业损失、搬迁期限、过渡方式和过渡期限等事项,订立补偿协议。补偿协议订立后,一方当事人不履行补偿协议约定的义务的,另一方当事人可以依法提起诉讼。二、企业搬迁补偿包括哪些1、搬迁资产的补偿费用,包括无法搬迁的土地、房屋、建筑物和地上附着物,以及确因搬迁而发生损失的机器设备而生的补偿等;2、停产停业损失,以实际情况而定,一般既包括实际经营损失也可酌情包括预期经营损失;3、搬迁补偿
    2023-08-08
    301人看过
  • 什么叫工期的顺延
    工期顺延是指下雨等自然因素,还有就是停水、停电等导致停工原因,签订工期顺延合同之后,就可以保护施工方的免受合同违约的责任。一、如何起诉全屋定制拖延工期全屋定制拖延工期的起诉方式具体如下:1、收集证据证明延误工期造成的具体损失金额,与施工方协商索赔;2、协商不成时,如果装修合同或协议有工期约定,可以依法起诉。合同违约赔偿的标准具体如下:1、合同违约金上限是不超过实际损失的百分之三十;2、如果合同违约赔偿金额过高或者过低是可以请求法院给予减少或者增加。二、工程暴雨导致塌方谁负责赔偿特大暴雨是属于不可抗力的自然因素,因特大暴雨造成工程无法施工的,无论是建设单位还是施工单位不能主张赔偿。如果工程坍塌是由暴雨等自然灾害导致的,因房子或地基等坍塌给邻居房子造成损失的,施工方可不承担赔偿责任。但若是施工方对施工工程等方面疏于安全维护,是全部或主要过错造成工程受损的,则应承担赔偿责任。三、怀孕,社保应该公
    2023-03-27
    406人看过
  • 2023年顺义区自住房申请条件是什么
    一、2020年顺义区自住房申请条件1、名下无房或仅有一套住房的北京户籍家庭可申请自住型商品房;2、符合购房条件且名下无房的非京籍家庭(需持有有效暂住证,连续5年(含)以上在本市缴纳社保或个税,可以购买一套自住型商品房);3、单身者申购北京自住型商品房需年满25周岁;4、本市户籍的无房家庭和目前已在轮候经适房、限价房的家庭可优先购买。二、申请购买自住房的流程1、报名在住建委网站和销售现场有不少于15天的公示,有买房意向的市民,在不少于15天的公示期中,可以按照普通购房要求提交相关材料;经适房、两限房轮候家庭,还得提交《北京市城市居民购买经济适用住房/限价商品住房申请备案通知单》和申请人的身份证明材料。2、核验市住建委相关部门对购房人员资质进行审核。在市民提交材料之后的20个工作日内,会给出是否通过审核的结果。在现场申报时,资格核验也同时启动。3、摇号市住建委会同相关部门在20个工作日内,对购
    2023-05-29
    271人看过
  • 延期开庭申请提出时间的规定是什么
    我国《民事诉讼法》对于什么时候得出延期审理并没有规定,但实践中一般越早提出申请是越好的。有纠纷起诉到法院需要法院解决纠纷的,通常情况下在立案之后法院会在开庭前一周通知双方当事人开庭的具体时间,如果任何一方由于法定原因在约定的开庭时间不能参加诉讼的,可以向法院申请延期审理。有下列情形之一的,可以延期开庭审理:(一)必须到庭的当事人和其他诉讼参与人有正当理由没有到庭的;(二)当事人临时提出回避申请的;(三)需要通知新的证人到庭,调取新的证据,重新鉴定、勘验,或者需要补充调查的;(四)其他应当延期的情形。我国民事诉讼法对于什么时候得出延期审理并没有规定,但实践中一般越早提出申请是越好的,申请时一定要载明延期审理的原因。一、诉讼中止与延期审理的区别1、适用范围不同。诉讼中止可以发生于诉讼程序开始以后一直到判决作出以前的任何诉讼阶段,而延期审理则只能适用于开庭审理阶段。2、适用效果。诉讼中止将造成本
    2023-02-07
    346人看过
  • 顺德申请护照延期须知
    1、持照人在护照有效期期满前6个月之内,可申请延期。特殊情况(如有效期不够外国签证期限的)可持有关签证证明或通知提前申请。2、护照可延期二次,每次5年。延期的有效时间自护照原有效期截止日算起。超过有效期的护照为失效护照,不办理延期手续。原手工填写的护照及92版护照不办理延期,可申请换发护照。3、护照的延期,在国内,由原签发机关或持照人户口所在地发照机关办理。在国外,由我驻外使领馆或外交代表机关办理。4、定居国外的中国公民临时回国在我市申请护照延期,可凭原护照和在国外定居的证明(验原件,收复印件)至市公安局出入境管理部门办理。居住国内的我市居民申请护照延期,由市公安局出入境管理处办理。如原护照是由省公安厅出入境管理处受理审批的,申请人也可到省公安厅出入境管理处申请延期。如原护照是本省其他市或外省(自治区、直辖市)签发的,市公安出入境管理科应向原发照机关核查发照情况。户口已迁到现住地的可不再发
    2023-05-29
    159人看过
  • 劳动合同顺延有什么条件
    符合法定情形的劳动合同能够顺延。《中华人民共和国劳动合同法》第四十五条规定,劳动合同期满,有本法第四十二条规定情形之一的,劳动合同应当续延至相应的情形消失时终止。但是,本法第四十二条第二项规定丧失或者部分丧失劳动能力劳动者的劳动合同的终止,按照国家有关工伤保险的规定执行。第四十二条规定,劳动者有下列情形之一的,用人单位不得依照本法第四十条、第四十一条的规定解除劳动合同:(一)从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查,或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的;(二)在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的;(三)患病或者非因工负伤,在规定的医疗期内的;(四)女职工在孕期、产期、哺乳期的;(五)在本单位连续工作满十五年,且距法定退休年龄不足五年的;(六)法律、行政法规规定的其他情形。一、用人单位不能解除劳动合同的情形《中华人民共和国劳动合同法》第四十二条规
    2023-03-06
    100人看过
  • 案件延期审理申请书的范文是什么
    案件延期审理申请书申请人:贾_______,男,______岁,______族,______省______市人,私营企业业主,现住______市______区______路______号。请求事项:对于申请人与______对外经济贸易公司__________购销合同纠纷已向你会提起仲裁申请,并已被受理。现因申请人无法按期出庭,请求你会延期审理。事实和理由:申请人与___对外经济贸易公司间______购销纠纷,你会定于______年______月______日上午开庭审理。申请人于______年______月______日至______月______日在___省___市考察,原定于______月______日返回。因______省______市至______省______市的部分铁路塌陷,火车无法正常运行,使申请人无法按时返回______市参加开庭,为保障申请人出庭参加仲裁活动,行使权利,特
    2023-06-13
    93人看过
  • 安顺低保申请条件
    一、安顺低保申请条件1、无生活来源、无劳动能力又无法定赡养人、扶养人或抚养人,以及虽有法定赡养人、扶养人或者抚养人但其无赡养、扶养或者抚养能力的城市居民;2、在职人员领取工资及离退休人员领取离退休费后,家庭月人员收入仍低于城市低保标准的城市居民;3、下岗职工进入再就业服务中心期间,足额领取基本生活费后,家庭月人均收入仍低于城市低保标准的城市居民;4、失业人员领取失业保险金期间,或者期满后未能再就业,家庭月人均收入低于城市低保标准的城市居民。二、什么是低保低保是在城市已经建立了国有企业下岗职工基本生活保障、失业保险和城市居民最低生活保障等“三条保障线”制度的基础上,建立实行最低生活保障的制度。
    2023-05-29
    264人看过
  • 延安监理工程师申请条件是什么
    一、延安监理工程师申请条件是什么(一)凡遵守中华人民共和国宪法、法律、法规,具有良好的业务素质和道德品行,具备下列条件之一者,可以申请参加监理工程师职业资格考试:1.具有各工程大类专业大学专科学历(或高等职业教育),从事工程施工、监理、设计等业务工作满6年;2.具有工学、管理科学与工程类专业大学本科学历或学位,从事工程施工、监理、设计等业务工作满4年;3.具有工学、管理科学与工程一级学科硕士学位或专业学位,从事工程施工、监理、设计等业务工作满2年;4.具有工学、管理科学与工程一级学科博士学位。二、延安监理工程师申请办理时间夏令时:星期一至星期五上午08:30至11:40,下午14:00至17:00(法定节假日除外)冬令时:星期一至星期五上午08:00至11:40,下午13:30至17:00(法定节假日除外)三、延安监理工程师申请办理依据(节选)1.《中华人民共和国建筑法》第十二条:从事建筑
    2023-05-18
    261人看过
  • 抚顺市劳动能力鉴定申请条件是什么
    一、抚顺市劳动能力鉴定申请条件是什么1、用人单位申请工伤鉴定并填报鉴定申请的:①填写《职工工伤与职业病致残程度鉴定申请表》一份,加盖用人单位公章,粘贴职工一寸近期免冠照片,被鉴定人签字;②提供人力资源和社会保障行政部门的《工伤认定决定书》或人力资源和社会保障行政部门的相关认定工伤材料,原件并复印件各一份;③职工完整、连续的病历资料、诊断证明、理化检验报告等资料,复查鉴定需同时提供伤情变化的医学资料及检查报告。职工个人及其直系亲属、工会组织申请工伤鉴定并填报鉴定申请的:需提供的材料同上。《职工工伤与职业病致残程度鉴定申请表》可以不加盖用人单位公章,但需提供用人单位资料查询卡片并提供用人单位全称、地址、邮编、联系人、联系电话。工伤复查鉴定及配置辅助器具鉴定需同时携带上次鉴定结论的原件及复印件。二、抚顺市劳动能力鉴定申请办理地点抚顺市政府服务大厅办理窗口三、抚顺市劳动能力鉴定申请设定依据1.《中
    2023-05-18
    144人看过
换一批
#犯罪
北京
律师推荐
    展开

    所谓不可抗力,是指合同订立后发生的,当事人订立合同时不能预见的,且不能避免和不能克服的导致合同不能履行或不能按期履行的客观现象。 不可抗力的范围包括以下三种情况: (1)自然灾害。如地震、台风、洪水、旱灾、海啸等。 (2)政府行为。这主要... 更多>

    #不可抗力
    相关咨询
    • 办理延期延期申请的条件是什么?
      福建在线咨询 2022-05-26
      (1)必须到庭的当事人和其他诉讼参与人有正当理由没有到庭的; (2)当事人临时提出回避申请的; (3)需要通知新的证人到庭,调取新的证据,重新鉴定、勘验,或者需要补充调查的; (4)其他应当延期的情形。如果私人原因合理合法,可以纳入第
    • 工期顺延的条件
      广西在线咨询 2023-03-04
      1、工程量增加。 2、发包人变更设计。 3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料。 4、发包人未按约支付工程款。 5、发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当。 6、不可抗力或其他因素。
    • 刑事案件申请顺延期限怎么写
      浙江在线咨询 2022-03-14
      期间是在刑事诉讼过程中,各个诉讼阶段、各种诉讼行为所用的法定的时间。期间是法律为保护当事人的合法权益不被侵犯所确定的司法机关必须遵守的强制性规定。期间耽误意思是当事人在规定的期限内没有完成应当完成的诉讼行为。如果当事人是由于主观上的故意或者过失耽误了诉讼期限,那么,就丧失了实施该诉讼行为的权利。如果当事人由于客观上遇到了一些特殊的情况,致使期限耽误的,则可以按照规定向人民法院申请期限顺延。申请顺延
    • 哺乳假时间延长申请的条件是什么,怎样延迟
      陕西在线咨询 2022-07-27
      用人单位应当为有不满一周岁婴儿的女职工安排每天不少于一小时哺乳时间;女职工生育多胞胎的,每多哺乳一个婴儿每天增加一小时哺乳时间。女职工比较多的用人单位应当根据女职工的需要设立哺乳室。机场、车站、码头、大型商场等公共场所应当设置母婴室,并配备相应的设施,为哺乳提供便利条件。对哺乳未满1周岁婴儿的女职工,用人单位不得延长劳动时间或者安排夜班劳动。用人单位应当在每天的劳动时间内为哺乳期女职工安排1小时哺
    • 申请刑事案件上诉期顺延的规定是怎么的呢?
      西藏在线咨询 2022-08-03
      在刑事案件中,如果被告人不服人民法院作出的一审判决的,是可以向人民法院提出上诉的,人民检察院如果不服人民法院判决的,是可以依法提出抗诉的。 为了保证诉讼的严肃性和和正常进行,一般情况是不允许的,但是当事人因不可抗拒的事由或者其他正当理由耽误期限的,在障碍消除后的十日内,可以申请刑事案件上诉期顺延期限,是否准许,由人民法院决定。