停工后的索赔程序和范围是什么-法师兄

停工后的索赔程序和范围是什么

来源：法律编辑整理时间： 2023-05-07 22:02:57 344 人看过

由于发包人原因，工程停工将给承包人带来经济损失。《建设工程通用条款》第36.2条规定：索赔事件发生后28天内，工程师应向工程师提交延长工期和（或）赔偿经济损失的报告及有关资料。工程师收到承包人的索赔报告和有关资料后，应在28天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。作为承包人，一旦发生索赔事件，必须按本条规定在28天内提出索赔报告。

项目停工时索赔范围不同，包括临时停工和中途停工。临时停工索赔一般由人工停工费和机械停工费两部分组成。后者的索赔内容包括停工前已完工的人工、材料、机械设备等一切费用，可以要求用人单位就履行合同可能获得的各种管理费用、利息、保险费甚至利益损失提出索赔。无论是临时停工还是长期停工，经visa确认的停工、停工损失和增加费用均在索赔范围内。因此，工程停工索赔的成功与否，取决于工程建设过程中签证是否及时到位。当事情走到尽头时，争端就会出现，索赔需要提出，然后签证往往是事半功倍的结果。因此，我们诚恳地建议各位建筑业人士，签证管理在施工过程中是一件非常有意义和有价值的事情，无论是业主、承包商、签证还是反签证，索赔和反索赔的做法和经验都在不断完善，对策也越来越需要更精彩。现在的房地产企业，几乎每一个开发项目都有专业律师全程参与，对合同进行核查。然而，在施工企业的项目部，我们很少发现每个施工项目都有专业的律师来签订施工合同，检查整个施工过程的签证管理。我觉得我们的建筑企业不是钱差，而是意识差。今天优秀的建筑工程律师可以为您在工程建设过程中提供全方位的服务。如果你在签证和索赔方面做得好，你会得到双倍的解决结果，纠纷也会很容易解决。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多业主相关文章

扶养
儿童事故索赔的范围是什么

赔偿项目包括：医疗费、误工费、护理费、交通费、住宿费、住院伙食补助费和必要的营养费。受害人因伤害致残的，因生活需要增加而发生的必要费用和因丧失劳动能力而造成的收入损失，包括伤残赔偿金、精神损害赔偿金、，伤残辅助医疗费用与康复护理被汽车撞伤后，在继续治疗过程中实际发生的必要的康复费用、护理费用和后续治疗费用如何索赔，是一种普遍的侵权行为。可要求司机赔偿医疗费、住院费、必要的营养费、交通费和医院伙食补贴。具体金额根据收款凭证和一些具体标准确定。《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十七条至第三十四条作了详细解释。根据《最高人民法院关于民事侵权损害赔偿责任认定若干问题的解释》第八条规定，造成精神损害但未造成严重后果的，受害人要求精神损害赔偿的请求一般不予支持，人民法院不予受理法院可以责令侵权人停止侵权行为，恢复名誉，消除影响，并根据情况道歉。对侵权人造成精神损害，造成严

2023-05-31

267人看过
不可抗力
工程索赔的范围包括哪些内容？

工程索赔的范围包括以下三个方面:不利的自然条件或人为障碍导致费用损失加大或工期延误,业主材料质量问题或材料供应不及时导致施工进度延误或成本增加,以及由于业主和工程师方面的原因导致施工临时中断或工效降低,从而引起的人工费、材料费、设备费增加的索赔。工程索赔的范围包括以下三个方面:1.不利的自然条件或人为障碍导致费用损失加大或工期延误,从而引起的索赔;2.业主材料质量问题或材料供应不及时,导致施工进度延误或成本增加的索赔;3.由于业主和工程师方面的原因,导致施工临时中断或工效降低,从而引起的人工费、材料费、设备费增加的索赔。工程索赔的范围包括哪些内容？工程索赔是指在工程建设过程中，承包商因合同履行出现问题而向业主提出的要求赔偿损失和延长工期的行为。素材中列举了工程索赔的原因，包括合同对方违约、合同错误、合同变化、工程环境变化以及不可抗力因素等。针对网友提出的问题，

2023-09-16

411人看过
误工费
停工造成误工费索赔程序

一、停工造成误工费索赔程序（一）提出索赔意向1、通过对事件的分析与比较，及时发现并准确把握索赔机会，提出索赔意向。2、当发现索赔事件后，在合同规定的时限内及时向监理工程师提出索赔意向通知，明确表示对事件的索赔意愿和要求。（二）索赔工作准备1、通过对合同实施的跟踪、分析、诊断，进行详细调查，了解事件经过、前因后果，掌握事件真实情况。2、针对事件损害的原因和范围进行分析，判断索赔事件是否具备法律依据。3、进行索赔事件影响分析，研究事件影响损失程度和结果，确定索赔价值。4、应在索赔事件持续期间一直保持有完整的索赔理由、索赔事件的影响、索赔价值的计算等详细资料和记录。（三）索赔分类时限与过程1、图纸延期的索赔：当接到中标通知书后的规定时间内，承包商可以得到由业主或其委托的设计单位免费提供的施工图纸、技术规范和其他技术资料，接受技术交底，否则承包商可以依照合同约定提出索赔申请，以接到中标通知书后的规

2023-04-14

210人看过
工程施工
施工索赔程序和期限的相关规定是什么

《建设工程施工合同》对索赔程序和时间有明确、严格的限制。发包人（承包人）未按合同约定履行义务，或犯错误，或有发包人（承包人）应负责的其他情形，造成工期延误和（或）合同价款支付延误，给承包人造成其他经济损失的。根据相关规定，常吉律师提醒承包人按以下程序以书面形式向发包人索赔：1。在索赔发生后28天内，向工程师发出索赔意向通知；2。在索赔意向通知书发出后28天内，向工程师提出索赔报告和有关资料，以赔偿经济损失和/或延长工期；3。工程师应在收到承包人的索赔报告及有关资料后28天内答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；4。工程师在收到承包人的索赔报告及有关资料后28天内未答复或进一步要求承包人的，视为索赔已获批准；索赔事件继续发生时，承包人应将索赔意向分阶段发给工程师，并在索赔事件结束后28天内将相关信息和最终索赔报告发送给工程师。索赔答复程序与第3条和第4条规定的程序相同。

2023-05-07

437人看过

法律综合知识
消费损害赔偿索赔的范围是什么

一、消费损害赔偿索赔的范围是什么消费者可以主张人身损害赔偿的范围有：医疗费、误工费、护理费、交通费、住宿费、住院伙食补助费、必要的营养费等。如果致残的，还包括残疾赔偿金、残疾辅助器具费、被扶养人生活费，以及因康复护理、继续治疗实际发生的必要的康复费、护理费、后续治疗费。《中华人民共和国民法典》第一千一百七十九条【人身损害赔偿范围】侵害他人造成人身损害的，应当赔偿医疗费、护理费、交通费、营养费、住院伙食补助费等为治疗和康复支出的合理费用，以及因误工减少的收入。造成残疾的，还应当赔偿辅助器具费和残疾赔偿金；造成死亡的，还应当赔偿丧葬费和死亡赔偿金。二、消费者人身损害赔偿责任承担的主体是谁消费者人身损害赔偿责任承担的主体是包括生产者、销售者。明知商品或者服务存在缺陷，仍然向消费者提供，造成消费者或者其他受害人死亡或者健康严重损害的，要求所受损失二倍以下的惩罚性赔偿。《中华人民共和国消费者权益保护

2023-08-06

487人看过
业主
工程索赔的程序都有哪些，工程索赔的主要依据是什么

一、工程索赔的程序都有哪些工程索赔的基本程序包含提出索赔要求、报送索赔资料和索赔报告、协商解决索赔问题、调解、诉讼。1、提出索赔要求当出现索赔事项时，索赔方应在索赔事项发生后的28天内以书面信件正式发出索赔通知书，声明索赔权利。如果逾期再报，其索赔要求可能遭到拒绝。2、报送索赔资料和索赔报告在正式提出索赔要求以后，索赔方应抓紧时间准备索赔资料，编写索赔报告，并在下一个28天以内正式提交索赔报告。如果索赔事项的影响是持续存在的，事态还在发展，则每隔28天报送一次补充资料。最后在索赔事项结束后的28天以内报送最终索赔报告，提出具体的索赔款额或工期延长天数。3、协商解决索赔问题协商是指合同双方在自愿、互让互谅的基础上，按照工程项目的合同文件，通过友好谈判解决工程中产生的索赔问题，因此也被称为协商谈判。4、调解当双方不能通过友好协商解决索赔问题时，可以按照施工合同专用条款的规定，请有关部门进行调解

2023-06-07

471人看过
船舶
海事索赔适用范围是什么

适用范围1.当《海事赔偿责任限制公约》第1条所指的任何人在某一缔约国的法院寻求限制其责任，或寻救在任何此种国家管辖范围内释放船舶或其他财产，或退还其提供的任何担保时，均应适用本公约。但是，当本公约的规定在某一缔约国法院被援用时，如果第1条所指的任何人在该缔约国无常住地点，或在缔约国无主要营业所，或寻求责任限制或获释的任何船舶在当时并非悬挂某一缔约国国旗，则该缔约国可以全部或部分排除本公约的适用。2.缔约国可以通过国内法的具体规定，调整适用于下列船舶的责任限制制度；(a)依照该国法律，意欲在内陆水域航行的船舶；(b)小于300吨的船舶；行驶本款规定的选择权的缔约国，应将国内立法采纳的责任限制或者并无此种规定的事实，通知本公约保管人。3.缔约国可以通过国内法的具体规定，调整适用于不涉及其它缔约国国民利益的情况下产生的索赔的责任限制制度。4.缔约国法院在下列情况下，不应使本公约适用于为钻探而建造

2023-04-21

421人看过
消费者
商家加倍索赔范围是什么

根据《消法》的规定，加倍赔偿适用于经营者提供商品或服务时有欺诈行为的场合，也就是说，凡是经营者以欺诈行为损害消费者的利益，都要承担加倍赔偿的责任。欺诈是指一方当事人采用捏造虚假情况、歪曲事实、掩盖真实情况等手段实施欺骗他人的行为。欺诈行为是一种违法行为，情节严重的可以构成刑法上的诈骗罪。这里所指的欺诈行为，属于民事法律范畴内的欺诈行为，是指经营者在提供商品或者服务中，采取虚假或者其他不正当手段欺骗、误导消费者，使消费者的合法权益受到损害的行为。

2023-05-01

374人看过

法律综合知识
延期交房索赔范围是什么

对于延期交房的补偿标准，我们可以采取已支付房款总金额乘以同期银行贷款利率以及延期交房的实际天数这一计算方法进行计算。在遇到延期交房这种情况下，如果购房者和售楼方已经在签订的房屋销售合同上明确约定了逾期交房的违约金金额，那么购房者就有权利根据这份合同中的约定金额来向售楼方索要逾期交房所产生的违约费用。《民法典》第五百八十四条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。第五百八十五条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可

2024-08-22

349人看过
法律综合知识
被车撞了索赔范围是什么

当事人被车撞了之后向责任人进行索赔的范围包括有：医疗费、护理费、交通费、营养费、住院伙食补助费等费用；当事人有工作的，还可以主张误工费赔偿。造成残疾的，可以主张赔偿辅助器具费和残疾赔偿金。被车撞了索赔范围是什么的法律依据《中华人民共和国民法典》第一千一百七十九条侵害他人造成人身损害的，应当赔偿医疗费、护理费、交通费、营养费、住院伙食补助费等为治疗和康复支出的合理费用，以及因误工减少的收入。造成残疾的，还应当赔偿辅助器具费和残疾赔偿金；造成死亡的，还应当赔偿丧葬费和死亡赔偿金。《中华人民共和国民法典》：第二章　损害赔偿　　第一千一百七十九条　侵害他人造成人身损害的，应当赔偿医疗费、护理费、交通费、营养费、住院伙食补助费等为治疗和康复支出的合理费用，以及因误工减少的收入。造成残疾的，还应当赔偿辅助器具费和残疾赔偿金；造成死亡的，还应当赔偿丧葬费和死亡赔偿金。

2022-07-06

283人看过
工程承包
工程内容和工程承包范围的内容是什么

工程内容是：指承包建设工程的内容和范围。工程承包范围的内容是：承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在资质等级许可的经营范围内承包工程。禁止建筑施工企业超出企业资质等级许可的经营范围或以任何形式以其他建筑施工企业的名义承包工程。禁止施工企业以任何形式允许其他单位或个人使用企业的资质证书、营业执照，并以企业的名义承包项目。一、建筑劳务承包禁止的情形（一）承包人（建筑劳务公司）未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的。根据《中华人民共和国建筑法》第二十六条第二款的规定：禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。（二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业的名义。根据《中华人民共和国建筑法》第二十六条第三款的规定：禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程。（三）建设工

2023-06-24

378人看过
业主
水利工程索赔意向书怎么写，索赔的程序是什么

工程验收单建设工程承包合同工程施工合同拖欠工程款工程款税率工程款支付申请水利工程、铁路、公路、桥梁建筑等工程，是关系到国际民生的工程项目，国家对这类项目的发包方、承包方都有较为严格的要求。在施工过程中，若发生意外事故，与工程相关的厉害关系人是可以按照程序要求索赔的。水利工程索赔意向书怎么写?一、水利工程索赔意向书致：*********监理有限公司(监理项目部)兹有我施工单位施工的*********工程，在xxxx年xx月xx日，大批的当地村民进入施工现场阻止我施工单位施工作业;随后施工单位，监理单位，设计单位和业主单位现场调解仍没有劝服当地村民，并且在此期间政府部门出面协调和设计单位对基础的形式变更后，当地的村民还是到施工现场阻工;经上级部门和业主单位的同意，我施工单位于2014年06月26日正式停工待命。为了保证复工后的正常进行，停工期间现场的机械设备和周转材料一律停滞在工地，现场施工人

2023-05-01

418人看过

交通事故工伤赔偿
工伤赔偿流程是什么？工伤赔偿的范围？

1、赔偿的范围，主要包括：医疗费、住院伙食补助费、交通、食宿费、辅助器具费用、停工留薪期工资、停工留薪期护理费、一次性伤残补助金、劳动关系解除的，涉及一次性工伤医疗补助金和一次性伤残就业补助金，发生工亡的，还包括被抚养亲属的抚恤金。根据劳动能力鉴定结果，计算赔偿标准。2、赔偿的主体，如果单位缴纳过工伤保险，除停工留薪期的工资及一次性就业补助金需要公司支付外，其他项目一般都是由工伤保险支付的。3、如果单位未替劳动者办理工伤保险开户的，所涉及的所有赔偿应全部由单位承担；如果单位替劳动者办理过工伤保险登记只是未缴纳保险费用的，劳动者发生工伤后能及时补缴的，相关费用由社保和公司协商承担。交通事故工伤赔偿流程是什么当事人可以就事故赔偿先行协商，协商不成的可以由公安交通管理部门进行调解。若是经公安交通管理部门的调解，当事人未达成协议或者调解书生效后不履行的，当事人可以向法院提起民事诉讼。交通事故赔偿是

2023-08-04

413人看过
消费者
消费者索赔的条件和程序是什么?

当旅行社侵犯了消费者的合法权益时，消费者应具备的索赔条件是：(1)索赔请求人应是旅游合法权益受到侵害的当事人或其合法代理人;(2)有明确的侵权旅行社;(3)有明确的侵权结果发生;(4)有具体的赔偿请求;(5)有证据材料;(6)属于旅行社质量保证金的赔偿范围。具体的索赔程序如下。赔偿请求人应向旅游质监所递交写明下列要件的赔偿请求书：(1)请求人的姓名、性别、职业、单位及联络方式;(2)侵权旅行社的名称、参加旅行团的团名及出发日期;(3)赔偿的要求及理由;(4)有关证据资料。质监所接到投诉后，经审核认为不符合受理范围的，应在自收到赔偿请求之日起l0个工作日内通知请求人。对符合条件的赔偿请求，质监所应要求侵权方对案情进行调查核实，主动与赔偿请求人协商解决纠纷，在自愿的前提下达成协议。对协商处理失败的，质监所应提出赔偿处理意见，责成侵权方对消费者进行赔偿，或直接动用该旅行社质量保证金对消费者进行赔

2023-06-07

350人看过