家庭装修合同怎么写
来源:互联网 时间: 2023-03-01 14:51:17 81 人看过

家庭装修合同可以参照如下格式:

家庭装修合同

委托方(甲方):

承接方(乙方):

甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定,特签订本合同,以便共同遵守。

第一条:工程概况

1、工程地点:

2、工程承包方式,双方商定采取下列第(1)种承包方式:

(1)乙方包工、包全部材料;

(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料。

(3)乙方包工、甲方包全部材料。装修房屋合同

3、总价款:

4、开工日期月年

第二条:质量要求

1、工程使用主要材料的品种、规格、名称,经双方认可。

2、工程验收标准,双方同意参照国家的相关规定执行。

3、施工中,甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认,增加的费用,应另签订补充合同。

4、凡由甲方自行采购的材料、设备,产品质量由甲方自负,施工质量由乙方负责。

5、甲方如自聘工程监理,须在工程开工前通知乙方,以便于工作衔接。

第三条:材料供应

1、乙方须严格按照国家有关价格条例规定,对本合同中所用材料一律实行明码标价。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程,非经甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。

2、乙方提供的材料、设备如不符合质量要求,或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失均由乙方负责。

3、甲方负责采购供应的材料、设备,应该是符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。如延期到达,施工期顺延,并按延误工期处罚。按甲方提供的材料合计金额的10%作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后,由乙方负责保管,由于保管不当而造成损失,由乙方负责赔偿。

第四条:付款方式

1、合同一经签订,甲方即应付30%工程款;剩余70%尾款待甲方对工程竣工验收后结算。

甲方在应付款日期不付款是违约行为,乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时,不得交付使用。

2、工程施工中如有项目增减或需要变动,双方应签订补充合同,并由乙方负责并且施工变更令,通知施工工地负责人。增减项目的价款,当场结清。

3、甲方未按本合同规定期限预付工程价款的,每逾期一天按未付工程价款额的1%支付给乙方。

第五条:违约责任

合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,应按合同总金额的5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同,使对方造成的实际损失超过违约金的,应进行补偿。

第六条:合同生效

1、本合同和合同附件向双方盖章,签字后生效。未尽事宜双方协商解决。

2、补充合同与本合同具有同等的法律效力。

3、本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份。

甲方(业主):乙方:

银行账号:银行账号

签约日期:年月日

一、装修合同工程期限一般多久

装修工程的期限,由当事人签定装修合同时约定,并且在装修合同中载明。

《中华人民共和国民法典》

第四百七十条【合同主要条款与示范文本】合同的内容由当事人约定,一般包括下列条款:

(一)当事人的姓名或者名称和住所;

(二)标的;

(三)数量;

(四)质量;

(五)价款或者报酬;

(六)履行期限、地点和方式;

(七)违约责任;

(八)解决争议的方法。

当事人可以参照各类合同的示范文本订立合同。

二、装修合同签订时候要注意哪些方面

在实践中,你要装修房子,那么你在签订时候要注意以下几个方面的内容:

1、避免合同主体不明晰

在装修合同中首先要填写甲方、乙方的名称和联系方法,而且你必须仔细核实装修方的相关信息,避免漏填信息、张冠李戴等情形。

这些注意点是最重要的,往往也是最容易忽视的,所以在签订时一定要核对清楚。

2、切莫缺乏工程监理

在装修合同中可以并应该规定实行工程监理的,且确切有效的监理,能确保工程质量,避免出现工程材料以劣充好等情形。

搞房屋装修的时候,千万不要将房子全程交给装修工程队,一定要在必要的时候检查下,这样也能够确保对方装修出来的就是你要的样子,而且也能够保证尽早发现问题。

3、忌讳书面文件不全

经双方认可的工程预算书以及全套设计、施工图纸,甚至报价表等,都可为合同的有效构成要件,以减少工程后期可能出现的纠纷。

这些东西在装修方还没交房之前都要保留好,一旦有什么纠纷了,那么就可以及时拿上这些争取权益。

4、尽可能明确双方权利义务

这一点不管是对装修来说的,在所有合同中都是如此。在装修合同中要详细规定为保证工程顺利进行,甲乙双方应做的工作,明确何种行为是违约行为,需要承担何种违约责任。

确定了违约责任,这样在以后有什么纠纷了,也能够按照合同上说的快速解决。

5、不要忘记将增减项加入合同

尽可能将增加施工项目都写进合同里面,或作出详细的相关规定,避免在装修过程中,莫名出现增加项,以致遭受不明不白的损失。比如说增加装修费用什么的,这些都是不确定因素,也要说好。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年10月07日 16:57
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多合同生效相关文章
  • 房屋装修合同怎么写(个人装修合同免费样本)
    2022全包装修合同怎么签?1、明确合同主体在合同上要注明两者之间的关系,保证能够找到责任主体。在拿到合同之后,业主应该先查看合同样式是否正规。在签约时,要留心装修公司所签名称和公章,与其营业执照上的名称是否一致,不能填写简称。在签约时,合同要由装修公司的法定代表人签订,如有委托代理人,则需要复印委托书。2、审查公司资质需要验查公司的资质,看是否具备各项手续。正规公司具备工商行政管理部门核发的营业执照、建设行政主管部门核发的建筑业企业资质证书。在审查公司资质的时候,尽量要求看原件。3、书面文件齐全书面文件除了合同,还包括双方认可的工程预算书、房屋全套设计图纸、施工图纸、施工材料明细单等作为附件或补充合同。这些文件都是装修合同的有效构成要件,如果不齐全,很容易给以后装修施工带来纠纷。若装修时没有按照业主签字认可的图纸施工,业主有权要求返工。【注】:业主作为消费者,一定要把以上三项文件及支付费
    2023-06-04
    144人看过
  • 如何应对家庭装修合同违约?
    当事人可以提起合同违约之诉,要求违约方承担违约责任。具体的起诉方式为:非违约方应当向有管辖权的法院申请立案,立案时需要提交当事人的身份证明、起诉状以及有关的证据材料。起诉状中应当载明:当事人信息、诉讼请求和事实理由。合同违约之诉的法定管辖法院为被告住所地法院或合同履行地法院。家庭装修合同付款方式1、装修预付款由于家庭装修工程量相对而言于公共建筑装修工程量小,加之一般业主在家庭装修开始之前资金就已经准备就序,所以在和产装修公司签订了正式装修合同以后,预付给装修公司大约工程款的30%作为工程起动资金是较为合理的,这样才可以保证装修材料的用时到位,不影响工期的按时推进。2、中期进度款随着工程进度推移,业主应该如何反握中期进度款的支付数量呢?最先的预付款一般都是基层材料款和少量人工生活费,比如一开工就要使用的材料(木工板、水泥、河沙、电线、木条等等)都由预付款支付。业主观察到自己居室内的基层工程量
    2023-07-08
    258人看过
  • 家庭装修合同中的重点条款
    家庭装修合同注意事项如下:1、装修的具体要求和竣工日期必须在合同中说明;2、付款方式的确定,一般装修合同约定首付10%,每道工序验收后单项工程款70%,整个工程竣工后总工程款80%,出具审计报告或者结算清单;3、合同中必须注明装饰材料的具体品牌、规格和型号;4、监理和质检的到达时间和次数。根据《中华人民共和国民法典》规定,合同的内容由当事人约定。家庭装修合同样本是怎样的甲方:________________乙方:________________丙方:________________丁方:________________由于甲方办公楼装修需选择装修单位进行设计、施工,乙、丙、丁三方均是专业的装修、设计单位。各方协商,达成如下合同:一、_________年_________月_________日前,乙、丙、丁三方分别完成对甲方基本要求的调查了解,甲方配合乙方的工作。二、_________年__
    2023-07-03
    475人看过
  • 家庭装修合同纠纷诉讼程序
    一、家庭装修合同纠纷诉讼程序1、要准备起诉状,各项证据材料,包括合同及证明对方违约事实的证据。2、各项材料准备好以后,到管辖地法院立案厅立案。3、立案后法院程序如下:立案-庭前调解-庭审(开庭、法庭调查、质证、辩论、最后陈述、休庭)-领取判决-申请执行。二、装修合同纠纷怎么处理1、与装修公司协商解决,协商解决是最省时省力的方式,如果双方能协商解决尽量协商,各退一步。2、业主请求消费者协会调解。消费者协会是一种民间社会机构,可以作为中立的第三方进行调解,说服双方达成调解协商。3、向有关行政部门申诉。4、根据与装修公司达成的仲裁协议提请仲裁机构仲裁。仲裁具有不开庭审理,一裁终决的效果,解决方式较快。5、向人民法院提出诉讼。但必须注意,一般情况下,如提请了仲裁,便不得再向法院提出诉讼。向法院起诉需要递交起诉状,递交双方证据。优点是法院处理较为权威具有公信力,缺点是耗时耗力。三、签订装修合同前的注
    2023-04-26
    186人看过
  •  小家庭装修合同的签署技巧
    根据民法典第470条的规定,可以订立合同。合同的内容由当事人协商确定,通常包括当事人的姓名或名称和住所、合同标的、合同数量、合同质量、合同价款或报酬、合同履行期限、地点和方式、合同违约责任以及解决争议的方法等条款。依据民法典第470条的规定,可以订立合同。合同的内容由当事人协商确定,通常包括以下条款:(一)当事人的姓名或名称和住所;(二)合同标的;(三)合同数量;(四)合同质量;(五)合同价款或报酬;(六)合同履行期限、地点和方式;(七)合同违约责任;(八)解决争议的方法。 民法典合同条款:如何签订小家装公司合同?小家装公司合同的签订需要注意以下几点:首先,要明确合同的双方当事人,包括发包人和承包人;其次,要明确合同的内容,包括工程项目的范围、工程质量、工程进度、工程价款等;接着,要明确合同的履行方式,包括付款方式、工程验收方式等;此外,还要注意合同中的违约责任、争议解决方式等条款。在签订
    2023-08-21
    307人看过
  • 家庭装修合同补充协议格式
    甲乙双方就____年____月____日签订的家庭居室装饰装修施工合同未尽事宜,经过友好协商,订立本补充协议。1、本工地在施工期间,施工人员的人身安全由乙方负责。2、乙方应负责施工现场的安全管理,防火、防盗,严格管理进入施工现场的人员。施工现场内禁止一切火种,严禁在施工现场内生火、吸烟。做饭必须在指定区域内进行。3、乙方施工人员不得使用已经安装完毕的洁具、炊具以及其他设施、设备。4、乙方如违反2、3的规定,造成甲方设施、设备、居室等部位损坏以及其他任何损失的,均由乙方负责赔偿,并承担全部责任。5、本工程施工期间和保修期间内如因施工质量问题导致相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生,引起财产损失的,由乙方负责修复及赔偿。6、本工程保修期为两年,自竣工验收合格之日起计算。在保修期内,损坏后经过修理部分,保修期顺延,但最多不超过____年,保修期内费用由乙方全部承担。7、乙方应
    2023-06-08
    429人看过
换一批
#
北京
律师推荐
    展开

    合同生效,是指已经成立的合同开始产生以国家强制力保障的法律约束力,即合同发生法律效力。此处所说的法律效力并不是指合同能够像法律那样产生约束力。合同本身并不是法律,而只是当事人之间的合意,因此不可能具有法律一样的效力。合同的效力主要体现在对当... 更多>

    #合同生效
    相关咨询
    • 承包装修合同是家庭装修合同吗
      山东在线咨询 2023-08-21
      室内装修合同属于建设工程施工合同,而不是承揽合同。因为室内装饰工程属于建设工程,而非是承揽人按照定作人的要求完成工作,交付工作成果,定作人给付报酬的承揽工程。
    • 家装中房屋装修应怎么写合同
      重庆在线咨询 2023-06-20
      装修合同属于建设工程合同,根据《民法典》第七百九十五条:“施工合同的内容包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款。”在签订装修合同时可以参照该法律规定,并根据实际情况进行条款的增加或者减少。
    • 家庭装修合同范本(最新)
      广东在线咨询 2022-02-10
      一、协议内容:甲方委托乙方对甲方属下需装修的店内装饰进行设计及施工。二、乙方按甲方书面确认的装饰方案进行施工(设计方案包括平面图、水电图、施工布置图、附件施工要求及施工工艺流程表等)。三、甲方的权利和义务(一)甲方的权利 1.甲方有权对不符合甲方设计意图的地方要求返工的权利; 2.对乙方装修过程中的重大质量问题,甲方除有要求乙方赔偿的权利外,还有终止合同的权利。四、乙方的权利和义务(一)乙方的权利
    • 家庭装修合同装饰工程施工合同装饰办?
      河南在线咨询 2022-06-22
      房屋建筑、市政、园林绿化、房屋修缮、仿古建筑、轨道交通。 所附详细的专业: 工程承包范围 承包人应完成以下工程内容: 1、土石方工程:□土石方□基坑支护 2、地基与基础工程 3、主体工程 4、电气工程 5、给排水工程 住宅装饰装修工程施工合同装饰办就是这个。
    • 家庭装修合同的个人担保书应该怎样写?
      广西在线咨询 2022-08-01
      若乙方在2018年12月31日前发生地址变更、经营性质变更、公司倒闭或者公司不存在等情况,不能正常履行合同义务时,则由保证人代乙方把甲方已经支付的12000.00(大写:一万二千)元工程预付款退付给甲方。 三、如果乙方向甲方承诺免费赠送、免费安装的海尔抽油烟机(型号:_____)、海尔燃气灶(型号:_____)、海尔热水器(容量:_____,型号:_____)、海尔全自动滚筒洗衣机(容量:____