工程索赔的类型与实例分析-法师兄

工程索赔的类型与实例分析

来源：法律编辑整理时间： 2023-08-16 19:17:06 339 人看过

工程索赔指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方造成的损失向对方提出补偿的要求。我国《民法典》规定，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

工程索赔的条件

索赔确认的条件有：

1、合同或其他证据为索赔提供了合法的依据或者有证据证明存在支持索赔的合理依据。

2、增加的成本是合同存续期间无法预见的原因造成的，而并非由承包商工作失误所造成。

3、与索赔相关联的成本是可辨认的或可确定的，并且就所完成的工程量而言是合理的。

4、支持索赔的证据是客观的和可证实的，而不以对问题管理的主观意见为依据或者以没有支持的请求为依据。工程索赔款一般由以下费用项目构成：人工费、材料费、施工机械使用费、保函费用、保险费用、利息费用、管理费用、利润、机会利润损失等。

5、索赔是承包人在合同约定的索赔期间内提出的。

6、承包人的索赔有无超过法律规定的诉讼时效。

《中华人民共和国民法典》第八百零三条

发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

第八百零四条

因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多保险费相关文章

抚养费
人身损害索赔案例研究与分析

一、案例【案例1】2004年8月27日18时45分，24岁的赵某文（驾龄四年）开着桑塔纳2000型轿车在圆明园西路主路（城市快速路）行驶时，突然发现一个伏在路面上的井盖，赵某文急踩刹车，并向右猛打方向盘。桑塔纳辗上了井盖，车飞了起来，飞过隔离带落在辅道上，先与一辆富康车相撞，随后弹向路边，撞向了4名骑车人，致3人死亡、2人受伤。事故发生后，根据车速鉴定结论，赵某文在限速60公里的圆明园西路上以至少77公里的时速行驶，以至于无法及时闪避井盖，从而导致事故的发生。北京海淀交通支队做出的事故责任鉴定书，认定赵某文在这次事故中负全部责任。据此，北京海淀区人民检察院以交通肇事罪对赵某文提起公诉，2005年9月29日，北京海淀人民法院做出一审判决：赵某文承担事故全责，被判有期徒刑3年，缓期3年，并赔偿受害者91万余元。【案例2】学生张三、李四、王五系四川省邑县韩场中学同班同学，其家均为农民，而王五户口

2023-07-02

322人看过
工程承包
国际工程承包合同类型分析

一、国际工程承包合同类型分析（一）按经营方式分类1、工程总承包合同。工程总承包合同是指就某一项工程项目的建设、完成和维修等全部工作，经招标、投标、评价、谈判等一系列过程，由该项目的业主和承建该项目的承包商之间所签订的合同.它是国际工程承包业务中最重要的合同形式.交钥匙工程合同是最为典型的表现方式.工程总承包合同的特点是责任重、风险大、利润高.因此只有资金、技术、信誉俱佳的承包商才有能力成为总承包商.2、工程分包合同。工程分包合同是在承包商与业主签订了工程承包合同之后，承包商与分包商之间订立的合同.分包合同的目的是承包商将其从业主那里所承包的工程项目自一部分或其中的某一单项工程分包给分包商，这样既可转嫁风险，又可赚取管理费和高额利润.在分包合同中，分包商须对其分包的工程部分提供材料、设备和劳务，为该项分包工程的完成承担一切责任.分包商并不直接和业主发生合同关系，但要承担承包商对业主承担的有关

2023-06-08

312人看过
法律综合知识
分析建筑工程索赔的特色与关键要素

一、分析建筑工程索赔的特色与关键要素工程索赔的特色是索赔具有双向；索赔以实际发生了经济损失或权利损害为前提；索赔是一种未经对方确定的单方行为。工程索赔的关键要素是：1．合同对方违约，不履行或末正确履行合同义务与责任；2．合同错误，如合同条文不全、错误矛盾，设计图纸、技术规范错误等；3．合同变化；4．工程环境变化，包括法律，物价和自然条件变化等；5．不可抗力因素，如恶劣天气，地震，洪水，战争状态等。二、工程索赔的种类有哪些工程索赔的分类主要有：1．按照干扰事件分类。按照干扰事件可以分为：工期拖延索赔；不可预见的外部障碍或条件索赔；工程变更索赔；工程中止索赔；其他索赔；2．按照干扰事件分类。。按合同类型索赔可以分为：总承包合同索赔；分包合同索赔；合伙合同索赔；劳务合同索赔；其他合同索赔等；3．按索赔要求分类。按索赔要求可以分为：工期索赔；费用索赔等；4．按索赔起因分类。按索赔起因索赔可以分为：

2023-08-29

111人看过
法律综合知识
车祸工伤索赔纠纷案例分析

原告：陆某被告：上海某有限公司案由：工伤补偿案情简介：陆某，男，27岁，已婚，有一不满2岁的小孩，父母健在，有两个哥哥和一个姐姐。2002年1月9日到某公司应聘司机岗位。2002年3月21日，陆某驾驶公司轿车发生车祸，经市公安局交巡警支队认定陆某负交通事故的全部责任。陆某因车祸致颈椎损伤伴颈脊髓完全性损伤，右侧第8－12肋骨骨折，急送医院治疗。医院作了颈椎减压＋钢板内固定手术，目前属康复阶段。陆某现在能坐轮椅，在辅助器械的帮助下能自己吃饭、刷牙，但大小便失禁、双上肢肌力差、双下肢瘫痪。事发后陆某按照上海市有关规定向公司要求一次性赔偿人民币108万元（医疗期内费用81万，医疗期后工伤补贴27万）。法律规定上海市职工医疗期一般不超过24个月，最长不超过36个月。陆某住院费用约为每个月人民币1．2万元（包括治疗费、床位费、护理用品、护工费等）。2003年12月底，经公司申请，区劳动能力鉴定委员会

2022-11-19

261人看过

报警
向“小三”索赔案例分析

丈夫在“小三”身边离奇身亡，妻子儿女将“小三”告上南京雨花台区法院，索赔各项经济损失35.8万余元。可法院的判决并没有支持他们的诉讼请求，这究竟是为什么呢？丈夫离奇身亡陈-中是外乡人，去年9月16日晚突发昏迷，被送进南京江宁医院抢救，最终不治身亡。噩耗传至陈-中的妻子秦-岚处，特别是当她得知陈-中昏倒时，身边只有“小三”蒋-椿一人，气得红了眼。陈-中和蒋-椿的事，已经处于半公开状态了。大约4年前，独自在南京打工的陈-中在工作中结识了蒋-椿，成了情人，时常住在一起。直到去年9月初，陈*才在南京租了房子，把发妻秦-岚和一对儿女接来同住。结果没几天，陈-中就在蒋-椿的眼皮底下出事了，这让秦-岚不由得怨恨蒋-椿，并且产生怀疑。遗孀向“小三”索赔好端端一个人，怎么在“小三”的住处，说死就死了呢？秦-岚首先想到了报警。但经公安部门鉴定，陈-中体表未见明显损伤，心血管也未查出常见毒物，属于“死因不明”。

2023-06-04

393人看过
刑事犯罪
敲诈勒索罪的案例和实践分析。

敲诈勒索罪是刑事案件。敲诈勒索罪是指以非法占有为目的，非法占有被害人公私财产的行为。根据《中华人民共和国刑法》规定，敲诈勒索公私财物数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；敲诈勒索公私财物数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；敲诈勒索公私财物数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。敲诈勒索罪既遂与未遂的界限是什么行为人使用了威胁或要挟手段，非法取得了他人的财物，就构成了敲诈勒索罪的既遂。如果行为人仅仅使用了威胁或要挟手段，被害人并未产生恐惧情绪，因而没有交出财物；或者被害人虽然产生了恐惧，但并未交出财物，均属于敲诈勒索罪的未遂。对于敲诈勒索罪的认定应当严格依据该罪的相关条件来进行处理，由于敲诈勒索罪与抢劫罪存在一定的相似性，都是获取受害人的财产的结果，所以如果在犯罪事实的过程中，存在强迫或者暴

2023-07-04

215人看过
继续履行
如何进行工程索赔,工程索赔的分类是怎样的

一、如何进行工程索赔承包人认为非承包人原因发生的事件造成了承包人的损失，应按以下程序向发包人提出索赔：1、承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向发包人提交索赔意向通知书，说明发生索赔事件的事由。承包人逾期未发出索赔意向通知书的，丧失索赔的权利；2、承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向发包人正式提交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由和要求，并附必要的记录和证明材料；3、索赔事件具有连续影响的，承包人应继续提交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录；4、在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向发包人提交最终索赔通知书，说明最终索赔要求，并附必要的记录和证明材料。5、法律规定：《中华人民共和国民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。二、工程索赔的分类是怎样的按索赔目的分类，按索

2023-06-15

253人看过
工伤认定程序
分析工伤赔偿的实践与困境

该法律规定工伤事故的赔偿标准及程序。单位应在30天内向当地劳动行政部门提出工伤报告,由劳动能力鉴定委员会审核。鉴定结果应在60个工作日内作出,伤者可以得到有关损失补偿。工伤鉴定结果可以计算赔偿数额,单位有工伤保险的则由国家工伤保险机构发放,没有的则与用人单位协商解决。对赔偿结果不服或不满意,可以提起仲裁程序或向法院提起诉讼。根据我国法律的相关规定,工伤事故的赔偿标准如下:1.相关单位应于工伤事故发生之日或职业病确诊之日起三十日内,向当地劳动行政部门提出工伤报告。2、由劳动能力鉴定委员会审核。对于符合条件申请，鉴定委员会在60个工作日内做出结论；根据工伤鉴定结果，伤者可以得到因工伤引起的有关损失补偿。3、工伤鉴定以后可以依据鉴定的标准计算出赔偿数额。单位有工伤保险的，可以直接由国家工伤保险机构依据标准发放工伤保险待遇。没有的，则依据标准与用人单位协商解决。4、对赔偿结果不服或不满意的，可以依

2023-09-02

184人看过

签证
工程签证及工程索赔问题分析

建设工程施工合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。由于建设工程施工合同投资大、周期长、运作过程复杂等特点，签订一份规范、完整的建设工程承发包合同是至关重要的。然而，一份建设工程承发包合同即使签订得再好，签约前考虑的问题再全面，在履约过程中也不可避免要发生对合同事先约定事项进行必要的变更，这些都需要通过工程签证加以确认。同时，合同履行过程中，一旦出现一方未能按合同约定支付各种费用、完成一定工作或赔偿损失时，另一方则需要通过工程索赔来实现自己的权利。可以说，工程签证与工程索赔是建设工程承发包合同得以顺利履行和双方基于合同的利益得以全部实现的两条重要手段和措施。2004年9月29日，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题解释》对这一问题进行了明确地规定，使工程签证与索赔有了法律的依据。该解释第十九条规定：“当事人对工程量有争议的，按照施工过程中形成的签证等书面文件确

2023-06-10

314人看过
业主
工程索赔实际案例有哪些

一、工程索赔实际案例有哪些1、关于精装修吊顶增加角钢加固背景：某大型公共建筑精装修工程，由于走廊天棚处管道密集，吊顶吊杆无法固定，设计院的解决方案是在走廊四周增加角钢来支撑吊顶龙骨，然后再做吊顶饰面板。施工单位对加固角钢提出工程费用索赔。施工方索赔理由：一方面设计院出图了，另一方面角钢确实增加了，费用增加应该是顺理成章的事情。业主方反索赔理由：费用要不要增加要看合同约定，是否是深化设计与施工合同，是否进行了施工现场踏勘是判断该案例的关键点，而与设计院是否出图无关。如果合同是深化设计与施工合同，且进行了施工现场踏勘，那么这笔费用是属于施工方设计深度不到位造成的，业主方是不承担任何责任和费用的。如果合同只是施工合同，施工方没有深化设计的权利和义务，只能根据图纸和清单描述来报价（因为装饰施工图没有管道系统的内容），又如果现场踏勘时管道工程刚巧还没有施工完成，这样虽然进行了现场踏勘但对于该处吊顶的

2023-04-12

364人看过
合同转让
合同转让的实践与案例分析

本文介绍了转让合同需要满足的条件，包括在确保现有合同合法有效的前提下，须经对方同意，否则合同将不会产生法律效力，合同中所有权利和义务的一般转让均需经过双方同意，原合同一方和第三人必须就合同权利义务的总结转让达成协议，并符合民事法律行为的有效要求，权利义务的概括转移应当符合当事人的约定和法律规定。转让合同需要满足以下条件：首先，在确保现有合同合法有效的前提下；其次，须经对方同意，否则合同将不会产生法律效力；最后，合同中所有权利和义务的一般转让均需经过双方同意。包括主权利和从权利、主义和从义务的转移。除债权人或者债务人自身的权利义务外；4、原合同一方和第三人必须就合同权利义务的总结转让达成协议，该协议应符合民事法律行为的有效要求；5、权利义务的概括转移应当符合当事人的约定和法律规定。抱歉，我需要更多的上下文和明确的法律问题，才能为您提供一段150字的法律分析。这段话涉及到转让合同的法律条件。转

2023-09-11

414人看过
有期徒刑
工程材料款追讨策略：最新实践与案例分析

工程材料款的讨要方法是：1、建议尽快向法院起诉要求还款，一旦超过了两年的诉讼时效，丧失胜诉权；2、胜诉之后，如果对方在履行期未履行法院判决，可以申请法院强制执行；3、法院在受理强制执行时，会依法查询债务人名下的房产、车辆、证券和存款；4、另外他名下没有可供执行的财产而又拒绝履行法院的生效判决；5、有能力而拒不执行的情况下，涉嫌拒不执行判决、裁定罪。工程材料款拖欠多久可以起诉工程欠款的诉讼时效为三年，在诉讼时效内都进行起诉。当事人因工程材料款拖欠发生纠纷的，可以直接去人民法院提起民事诉讼，请求对方支付工程材料款。一、拖欠工程款起诉流程如下：1、搜集跟涉案工程有关的全部证据材料；2、证据资料准备充分后，确定诉讼方案，包括被告的选择和诉讼请求的确定问题；3、确定管辖法院。首先看双方当事人对争议解决机构有没有约定，没有约定的，根据相关法律的规定处理，即以被告住所地或者合同履行地为管辖地。二、工程款

2023-07-06

369人看过

精神损失
家庭虐待与遗弃家庭成员的类型与实例

虐待和遗弃家庭成员是违法行为,包括打骂、恐吓、冻饿、患病不予治疗、限制人身自由等。这些行为都会给家庭成员带来精神或身体上的损害。虐待和遗弃家庭成员都可能被追究刑事责任。虽然有时候婚姻生活可能会让人感到委屈,但是跟对方索要经济赔偿需要有相对应的证据,并且法律规定能要求赔偿的金额也是明确的。虐待是指以作为或不作为的形式,对配偶或其他家庭成员进行歧视、折磨或摧残,导致他们在精神或身体上受到损害的违法行为。如打骂、恐吓、冻饿、患病不予治疗、限制人身自由等。遗弃，是指负有赡养、抚养、扶养义务的一方，对需要赡养、抚养、扶养的另一方，不履行义务的违法行为。虐待、遗弃家庭成员均以一定的损害后果来表现，情节恶劣的，可追究相应的刑事责任。很多人会觉得，这几年甚至十几年的婚姻生活是浪费了自己的青春，耗尽了自己的时间，以此觉得非常的委屈才要跟对方索要赔偿的话，这毫无法律依据。因此，跟对方索要经济赔偿是必须要有着相

2023-11-12

478人看过
管制
管制的各种类型分析

管制是指对罪犯不予关押，但限制其一定自由，并采取社区矫正的刑罚方法。判处管制的罪犯可以自谋生计，不强制劳动，在劳动时与普通公民同工同酬。对管制可以同时适用禁止令，禁止犯罪分子在执行管制期间从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。管制的期限为3个月以上2年以下。管制的特征有哪些1．对犯罪分子不予关押，不剥夺其人身自由。被判处管制的犯罪分子在服刑期间，不羁押在监狱、看守所等执行场所中，仍留在原工作单位或居住地，也不离开自己的家庭，不中断与社会的正常交往。对罪犯不予关押，是管制刑与其他刑罚方法的重要区别。2．被判处管制刑的罪犯须在公安机关管束和群众监督下进行劳动改造，其自由受到一定限制。限制罪犯自由主要表现在限制罪犯的政治自由、担任领导职务、外出经商、迁居等自由。3．被判管制的罪犯可以自谋生计，在劳动中与普通公民同工同酬。根据《刑法修正案八》第二条规定：在刑法第三十八条中增加一款作为第二

2023-06-30

174人看过