理建筑工程中途停工的如何办？-法师兄

理建筑工程中途停工的如何办？

来源：法律编辑整理时间： 2024-01-05 18:53:53 171 人看过

一、理建筑工程中途停工的如何办？

对于理建筑工程中途停工的，如果是由于发包方原因停工的，承包方可以要求发包方承担因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。如果其不赔偿的，可以起诉解决。

如果是由于承包方停工的，则发包方可要求承包方承担违约责任，赔偿违约损失。同样如果其不赔偿的，可以起诉解决。

《民法典》第八百零三条

发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

二、工程合同中的工期纠纷如何处理

1、通过仲裁的方式解决争议：采用仲裁方式解决争议，应当双方自愿，达成仲裁协议。

2、向有管辖权的人民法院起诉解决争议。

《民法典》第一百八十八条

向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的，依照其规定。但是，自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保护，有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长。

三、建筑工程拖欠工资如何办

建筑工程中拖欠工人工资的，工人可以通过以下方法向用人单位讨要工资：与单位协商；向工会求助；向劳动争议调解组织申请调解；向劳动行政部门投诉；向人民法院请求支付令；向劳动争议仲裁委员会申请仲裁；其他。

《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》第五条

发生劳动争议，当事人不愿协商、协商不成或者达成和解协议后不履行的，可以向调解组织申请调解；不愿调解、调解不成或者达成调解协议后不履行的，可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁；对仲裁裁决不服的，除本法另有规定的外，可以向人民法院提起诉讼。

《中华人民共和国民法典》：第九章　诉讼时效　　第一百八十八条　向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。\n　　诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的，依照其规定。但是，自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保护，有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

督促程序
建筑工程中的债务债权如何解决

一、非诉讼程序的理论和有关法律规定非诉讼程序非讼程序。我国《民事诉讼法》规定的督促程序即为典型的非讼程序。所谓督促程序是债务人给付以金钱、有价证券为内容的债务而采用的一种特殊程序。我国民诉法设专章规定了督促程序。依该章规定，债权人请求债务人给付金钱、有价证券的，如果债权人与债务人之间没有其他债务纠纷，并且支付令能够送达债务人的，债权人可以向有管辖权的人民法院申请支付令，债务人应当自收到支付令之日起15日内清偿债务或者向人民法院提出书面异议。债务人在法定期间不提出异议又不履行支付令的，债权人可以向人民法院申请强制执行。二、债权人申请支付令的手续债权人请求债务人给付金钱、有价证券，符合债权人与债务人没有其他债务纠纷、支付令能够送达债务人的条件的，可以向人民法院申请支付令，命令债务人自收到支付令之日起15日内清偿债务、或者向人民法院提出书面异议。债务人在15日内不提出异议又不履行支付令的，人民法

2023-04-14

77人看过
侵权责任
如何防范建筑工程中的高空坠物

防范高空坠物的措施如下：1.在各楼梯口设置警示标志，提醒居民避免高空抛撒垃圾。2.在每栋楼下合适位置安装专门用于监控高空坠物的摄像头，起到震慑高空坠物行为和事后追责取证等作用。3.严禁在阳台栏杆边缘摆放花盆，禁止在窗户外悬挂杂物。4.注意建筑施工工地的坠落物，远离施工现场，防止砖石物料掉落。一、在工地受到高空坠物影响应该找谁赔偿工地高空坠物的危害责任，相应的建筑物的管理者和所有者应对这类事件进行积极的预防和管理。如造成相应的高空坠物伤害到他人时，这部份责任也应由其进行承担负责，赔偿这类人的损失。根据规定，规则原则是责任倒置，若不能提供明确的证据证明自己没有实施高空坠物的行为，就需要承担支付经济赔偿金的责任，若造成他人失去生命，还需要承担刑事责任。二、高空抛物有哪些规定关于高空坠物的法律规定如下：1.高空坠物致人受伤的，所有人、管理人或者使用人不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任，他们赔

2023-06-27

230人看过
法律综合知识
建筑工程中的不可抗力如何预防

一、建筑工程中的不可抗力如何预防建筑工程中的不可抗力如下预防：1．施工现场物料堆放应整齐稳固，严禁超高。2．施工企业要加大对安全生产的投入。按国家标准设置安全设施，严禁使用明令淘汰的设备，另外高处作业的架子工及其他作业人员要按规定配带合格的防护用品，如戴好安全帽、系好安全带、穿好紧口的防护服，脚穿防滑鞋等。3．起重机械安装拆卸工、起重机械司机、信号司索工应经专业机构培训，并应取得相应的特种作业人员从业资格，持证上岗。二、建筑工程质量要求是什么1．建筑工程施工质量应符合本标准和相关专业验收规范的规定。2．建筑工程施工应符合工程勘察、设计文件的要求。3．参加工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格。4．工程质量的验收均应在施工单位自行检查评定的基础上进行。5．隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知有关单位进行验收，并应形成验收文件。6．涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应按规定进行见证取样检测

2023-10-02

286人看过
调解委员会
如何对于建筑工程中的合同纠纷

建筑工程合同纠处理流程：１、和解。和解是指当事人因合同发生纠纷时可以再行协商，在尊重双方利益的基础上，就争议的事项达成一致，从而解决纠纷的方式。２、调解。调解是指在第三人的主持下，通过运用说服教育等方法来解决当事人之间的合同纠纷。调解有两种方式一是人民调解委员会调解当事人发生合同纠纷，可以向纠纷当事人所在地或者纠纷发生地的人民调解委员会申请调解。二是行政调解。主要是指工商行政管理机关居中对合同当事人的纠纷进行调解。３、仲裁。仲裁是指发生合同争议的双方当事人，根据争议发生前或发生后达成的仲裁协议，将纠纷提交仲裁机关进行仲裁并解决纠纷的方式。４、诉讼。诉讼是指合同纠纷发生后，当事人如果没有仲裁协议，任何一方均可以向人民法院提起民事诉讼，请求人民法院对合同纠纷依法予以处理。这是解决合同纠纷最常见的方式。一、合同纠纷该怎么处理合同纠纷由当事人自行协商解决。合同纠纷的当事人在自愿相互理解的基础上，按

2023-03-31

488人看过

法律综合知识
建筑工程办理时间

一、办理时限承诺期限：15工作日二、办理时限承诺期限：15工作日三、办理机构市规划局四、办理材料

2023-11-25

212人看过
法律综合知识
如何正确理解建筑工程施工的定义

一、如何正确理解建筑工程施工的定义工程施工是建筑安装企业归集核算工程成本的会计核算专用科目，是根据建设工程设计文件的要求，对建设工程进行新建、扩建、改建的活动。工程施工下设人工费、材料费、机械费、其他直接费等四个明细。二、建筑工程许可证在哪个部门办理建设工程施工许可证，由工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门办理。《中华人民共和国建筑法》第七条建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证；但是，国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程除外。按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，不再领取施工许可证。三、申领建筑工程施工许可证条件有哪些申领建筑工程施工许可证条件有：1．已经办理该建筑工程用地批准手续；2．在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证；3．需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求；4．已经确定建筑施工企业

2023-06-24

101人看过
建筑工程司法鉴定
建筑工程司法鉴定资格如何办理

1、建筑工程司法鉴定是指依法取得有关建筑工程司法鉴定资格的鉴定机构和鉴定人受司法机关或当事人委托，运用建筑学理论和技术，对涉及诉讼活动的建筑工程质量、材料和安全等与建筑工程相关的专业性问题进行鉴定与判定，并提供鉴定意见的活动。2、建筑工程司法鉴定不仅为法院审判相关工程质量纠纷类案件提供了专业的技术支持，同时也担当了面向社会服务的鉴定责任。建筑工程质量问题轻则引发纠纷和矛盾，重则会影响人身安全，成为影响社会和谐稳定的一个重要因素。3、其主要内容包括：建筑工程质量评定、工程质量事故鉴定、工程造价纠纷鉴定等。4、目前的工程质量司法鉴定是以现状为准去评判工程质量，而工程质量有部分是随着时间而变化的，也就是说现状评判不合格不能代表当时施工时不合格，因此有时无法去推断工程施工时的质量情况。权宜之计是，根据保修期进行判定，即若工程质量在保修期内的出现了工程质量问题，就可以按照工程质量施工验收标准进行判定

2023-06-12

454人看过
廉租房
建筑工程几类工程如何区分

建筑工程类别区分如下：一类：40层及以下、各类跨度的，高度240米及以下的，建筑面积20万平方米及以下的；二类：28层及以下、单跨跨度36米及以下的，高度120米及以下的，建筑面积12万平方米及以下的；三类：14层及以下、单跨跨度24米及以下的，高度70米及以下的，建筑面积6万平方米及以下的。一、申请廉租房要具备的条件都有哪些申请廉租房要具备四个条件，具体如下：1、具有5年以上当地城市常住户口；2、必须是当地民政部门认定的低收入家庭，或最低收入家庭；3、家庭人均住房建筑面积在15平方米以下，且家庭住房总建筑面积在50方米以下；4、申请人及其家庭成员，经当地房管部门确认他处没有住房的。二、建筑公司三级资质条件建筑工程施工总承包资质分为特级、一级、二级、三级。三级资质标准：企业资产企业资产：净资产800万元以上。企业主要人员：（1）建筑工程、机电工程专业注册建造师合计不少于5人，其中建筑工程专

2023-04-06

113人看过

继承人
建筑工程诉讼中主体如何确定

建筑工程诉讼主体的确定：个体建筑队涉诉，以个体建筑队为诉讼主体；建设单位内部部门涉诉，以建设单位为诉讼主体；建设单位分支机构涉诉，以分支机构为诉讼主体，酌情追加建设单位为共同诉讼人；以他人名义进行建筑承包涉诉，以借用人和出借人为共同诉讼人；共同联合承包涉诉，以共同承包人为共同诉讼人。一、个体工商户的处罚主体在诉讼中，个体工商户以营业执照上登记的业主为当人。有字号的，应在法律文书中注明登记的字号。营业执照上登记的业主与实际经营者不一致的，以业主和实际经营者为共同诉讼人。由此可以看出，个体工商户的业主具备正当主体资格，字号只是其对外的一种称谓而已，并不是适格主体。二、必要共同诉讼的9个法定情形能够引起必要共同诉讼的具体情形有：1、个体工商户、个人合伙或私营企业挂靠集体企业并以集体企业的名义从事生产经营活动的，在诉讼中，该个体工商户、个人合伙或私营企业与其挂靠的集体企业为共同诉讼人。2、营业执照

2023-03-18

70人看过
合同无效
建筑工程中如何避免民事纠纷

建设工程民事纠纷，是在建设工程活动中平等主体之间发生的以民事权利义务法律关系为内容的争议。民事纠纷作为法律纠纷的一种，一般来说，是因为违反了民事法律规范而引起的。民事纠纷可以分为两大类：一类是财产关系方面的民事纠纷；另一类是人身关系的民事纠纷。建设工程施工合同无效，但是建设工程经验收合格的，可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人。建设工程项目定义是什么什么是建设工程项目建设工程项目，为完成依法立项的新建、改建、扩建的各类工程（土木工程、建筑工程及安装工程等）而进行的、有起止日期的、达到规定要求的一组相互关联的受控活动组成的特定过程，包括策划、勘察、设计、采购、施工、试运行、竣工验收和移交等。工程建设项目可分为生产性建设项目和非生产性建设项目。建设工程的性质分为新建、扩建、改建、迁建、恢复。（1）新建项目。是指根据国民经济和社会发展的近远期规划，按照规定的程序立项，从无到有、“平地起家

2023-07-02

400人看过
法律综合知识
购房者如何维权面对开发商停工的建筑工程

一、购房者如何维权面对开发商停工的建筑工程烂尾楼纠纷中，如果业主发现开发商存在违法行为，购房人还可以向住建部门投诉，住建部门可以对开发商采取列入信用黑名单等行政措施。如果开发商涉嫌刑事违法的，购房业主也可以前往公安部门报案，要求追究开发商有关人员挪用资金罪的刑事责任。二、解除房产买卖合同的条件解除房产买卖合同的条件是：1．符合当事人事先约定的解除条件；2．商品房那个出现严重质量问题，影响正常居住；3．卖方经催告交房三个月后仍不交房；4．一方明确表示不履行合同。5．其它。《民法典》第五百六十三条第一款有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方延迟履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律

2023-09-07

264人看过
工程施工
建筑工程停工索赔的处理原则是什么

一、建筑工程停工索赔的处理原则是什么1、按照双方签订的施工合同中的有关条款的规定实事求是的来计算停工的相关损失。签订合同的前提条件就是平等合同规定了双方的权利和义务，如果脱离合同进行相关操作就是违背了双方的利益，所以停工问题的探讨是绝对不能脱离合同而进行的，但是也不能完全按照合同以及相关协议，还是应该做到具体问题具体分析。2、造成停工的责任方应该实事求是的加以明确谁负主要责任谁负次要责任，事实上并不是所有的责任都是建设单位造成的。如果是由于施工方施工组织不当或在质量进度安全文明等方面出现的严重问题而导致的停工，建设方是没有责任的，更不会对此做出相关的赔偿。3、停工费用的计算还要尊重现场的有效的文件签证以及相关信函，以这些作为事实的依据，如果主要责任人不是施工方那么施工方就应该在有效的时间内要求建设方确认，当然建设方也应该在工程施工的过程中，收集相关的资料并且对停工事件所涉及的有关人数、天数

2023-04-27

247人看过

法律综合知识
建筑工程停工损失有哪些

一、建筑工程停工损失有哪些建筑工程停工损失主要包括人工费、设备费、材料费、保函手续费、贷款利息、保险费、利润和管理费等方面。1．人工费涵盖因停工增加的工作内容所需的人工费用、停工损失费和工作效率降低的损失费等。2．设备费可以采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等形式来计算。3．保函手续费在工程延期时会相应增加。这些损失必须由监理工程师确认，并保留好相关资料和图片供相关部门调查。二、停工损失与索赔依据1．停工损失与索赔的依据主要是根据建设工程造价依据进行赔偿，且必须有监理签过的停工证明。2．如果停工是由发包人或工程师的行为或失误造成的，发包人应赔偿承包人的损失，并顺延延误的工期。3．索赔内容包括上述的各项费用，但不包含利润。索赔必须在规范规定的期限内提出，一般不得超过28天，否则将视为无效。三、如何提出索赔请求当发生停工损失时，承包人需要及时向发包人提出索赔请求。索赔请求应包括以下内容：1

2024-08-02

149人看过
房贷
房子建设中途停工，如何解决房贷问题

房子烂尾了房贷还是要还的。因为和银行的债务关系是不会因为房子的状态而改变的。还款这种事情，首先要明确购房者、开发商、银行的关系。购房者和开发商是买卖关系，购房者于银行是借贷关系。虽然说去银行贷款是以购房合同为前提的，但是这两种合同是独立的。银行足额借钱给购房者，没有过错，购房者不能以现在拿不到房子而不还银行的钱。房贷改lpr后悔了怎么办房贷改lpr后悔了是不能再改回来的。房屋贷款，也被称为房屋抵押贷款，是由购房者向贷款银行填报房屋抵押贷款的申请表，并提供合法文件如身份证、收入证明、房屋买卖合同、担保书等所规定必须提交的证明文件，贷款银行经过审查合格，向购房者承诺贷款，并根据购房者提供的房屋买卖合同和银行与购房者所订立的抵押贷款合同，办理房地产抵押登记和公证，银行在合同规定的期限内把所贷出的资金直接划入售房单位在该行的帐户上。住房抵押贷款是银行为保证贷款的安全，把借款人的房地产、有价证券及其

2023-07-01

143人看过