建设工程施工工期顺延的法律规定是什么?
来源:法律编辑整理 时间: 2023-11-14 20:10:06 328 人看过

根据合同条款,以下情况可以导致工期顺延:1指令错误,2未按合同时间提供图纸,3延期开工或暂停施工,4未完全履行告知义务导致地址条件发生变化,5对工程质量的检验影响施工正常进行,6未按照合同时间支付工程预付款和进度款,7供应的材料设备不合格。

根据合同条款,以下情况可以导致工期顺延:

1.如果指令错误,可以顺延工期。

2.如果未按合同时间提供图纸,也可以顺延工期。

3.如果延期开工或暂停施工,同样可以顺延工期。

4.如果未完全履行告知义务导致地址条件发生变化,也可以顺延工期。

5.如果对工程质量的检验影响施工正常进行,同样可以顺延工期。

6.如果未按照合同时间支付工程预付款和进度款,也可以顺延工期。

7.如果供应的材料设备不合格,同样可以顺延工期。

根据合同条款,哪些情况可以导致工期顺延?

根据合同条款,工期顺延的情况主要包括以下几种:首先,因不可抗力导致施工进度延误;其次,合同一方未能按照约定时间交付材料、设备或施工场地;第三,施工过程中发生重大事故或质量问题,需要额外时间进行修复或更换;第四,施工过程中遇到政府政策或法规变化,导致施工进度受到限制;第五,施工过程中受到相邻施工单位的影响,导致施工进度延误;第六,施工过程中遇到自然灾害等不可抗力因素,导致施工进度受到严重影响;第七,施工单位发生变更,需要重新进行合同谈判和施工安排;第八,施工过程中发生人身伤害或财产损失事件,需要额外时间进行处理和维修;第九,施工单位未能按照合同约定完成施工任务,需要额外时间进行施工;第十,施工单位在施工过程中存在违规行为,需要额外时间进行整改;第十一,施工单位与业主发生纠纷,需要额外时间进行协商和解决;第十二,施工单位需要进行检测和检验,以确保施工质量符合要求;第十三,施工单位需要进行试运行和验收,以确保施工质量符合要求。

综上所述,根据合同条款,以上情况均可以导致工期顺延。因此,在施工过程中,各方应当严格遵守合同约定,尽量避免上述情况的发生,以保证施工进度和质量。

总之,根据合同条款,以上情况均可以导致工期顺延。因此,在施工过程中,各方应当严格遵守合同约定,尽量避免上述情况的发生,以保证施工进度和质量。

《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第十条

当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认,承包人虽未取得工期顺延的确认,但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定,承包人以此为由主张工期顺延的,人民法院应予支持。当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期不顺延的,按照约定处理,但发包人在约定期限后同意工期顺延或者承包人提出合理抗辩的除外。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年03月28日 05:21
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多工程施工相关文章
  • 工期顺延的规定
    不可抗力
    工期顺延的条件包括工程量增加、发包人变更设计、发包人未按时提供施工材料、发包人未按时支付工程进度款、承包人与发包人出现纠纷、工程质量问题以及不可抗力因素。工期顺延的条件包括以下方面的内容;1、工程量在施工过程中有所增加,承包人无法在原规定时间内完成;2、发包人在施工过程中变更设计;3、发包人未按合同要求按时提供施工必须材料;4、发包人未按合同要求支付工程进度款,承包人有权停工直至发包人履行其义务;5、承包人与发包人直接出现需要停工处理的纠纷;6、工程质量出现问题;7、出现不可抗力或其他因素,比如地震,洪水,暴雨等。工期顺延如何认定在建筑工程施工的过程中,发包人存在以下行为的导致工程停工的,要承担相应的停工损失:(一)发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件;(二)发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常进行;(三)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能
    2023-06-30
    252人看过
  • 建筑工程工期顺延后应注意什么
    一、建筑工程工期顺延后应注意什么建筑工程工期顺延后应注意建房单位可以要求施工单位按合同约定赔偿,如果没有约定的,按实际造成的损失赔偿,如果施工单位不赔偿的,建设单位可以起诉施工单位。《中华人民共和国民法典》第五百九十条规定:“当事人一方因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明”。二、建筑工程合同的形式包括哪些种类建设工程合同的种类有:1.建设工程勘察合同;2.建设工程设计合同;3.建设工程施工合同。承包人进行工程建设,经竣工验收合格后,发包人支付价款的合同。《中华人民共和国民法典》第七百八十八条建设工程合同是承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。三、建筑工程合同的内容1.当事人的名称或者姓名和住址。2.标的:标的是指合同当事人双方权利义务共同所指向的对象。没有标的,或者标的不祥,合同的权
    2023-09-19
    413人看过
  • 建设工程施工的常见法律问题
    一、建设工程施工的常见法律问题建设工程施工的常见法律问题有:1.拖欠工程款项不结清;2.工程竣工日期无法确定;3.因建筑工程合同引起的纠纷等,一般建筑工程纠纷的一方当事人可向法院起诉,解决纠纷。二、建设工程合同无效的情形建设工程合同无效的情形有:1.承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的。承包人应当具有与所承包工程相适应的资质证书,否则所订立合同无效。主要表现在:(1)施工单位无证、无照承包工程,所签订的合同无效,不过一般的农建工程除外;(2)施工单位超越经营范围、资质等级承包工程所签订的合同无效;(3)建筑公司的分支机构对外承包工程所签订的合同无效;(4)两个施工单位联合共同承包工程的,应按资质等级低的单位的业务许可范围承包,否则合同无效。根据《建设工程合同司法解释》的规定,承包人超越资质等级许可的业务范围签订建设工程施工合同,在建设工程竣工前取得相应资质等级,不能按照无效合同处
    2023-04-30
    446人看过
  • 建设工程逾期竣工违约金法律规定
    建设工程逾期竣工违约金法律规定是当事人有约定的,按约定的内容处理;没有约定的,可按照实际的损失确定。建设工程承包合同违约金的上限不超过实际损失的百分之三十。一、建设工程逾期竣工违约金法律规定建设工程逾期竣工违约金法律规定如下:1.当事人可以约定一定数额的违约金;2.也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法;3.约定的违约金低于或者过分高于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构适当调整。《中华人民共和国民法典》第五百八十四条【损害赔偿范围】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,造成对方损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益;但是,不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。二、建设工程承包合同违约金的上限是多少建设工程承包合同违约金的上限为不超过实际造成损失的30%。依据我国现行《民法典》的相关规定,如
    2022-08-30
    112人看过
  • 建筑工程工期顺延如何办
    工程量增加施工过程中,发包人时常要求承包人增加工程量,因而必然导致工期的增加。发包人变更设计若在施工过程中,发包人变更设计,则因发包人变更设计而导致承包人无法施工的期间应当从工期中扣除。发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料若发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料,导致承包人无法施工的,则从发包人提供这些施工必须资料之日起算工期。发包人未按约支付工程款若发包人未按期支付工程进度款,承包人有权停工,因此引起的工期延误责任由发包人承担。发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当实践中,存在发包人将部分工程直接分包给他人施工。然而在施工过程中,承包人与分包人之间可能因施工衔接不当导致工期延误,在此情形下,发包人应当承担相应的工期延误责任。工程质量鉴定对工程质量的鉴定可否作为顺延工期的理由,主要以工程质量是否合格作为判断标准。如果工程质量经鉴定是合格的,则应将鉴定期
    2024-01-16
    278人看过
  • 建设项目工期是否需要顺延
    1、建设项目工期是否顺延。建设项目的工期需要推迟。建设单位应当自取得施工许可证之日起三个月内开工建设。因故不能按期开工的,应当向发证机关申请延期,延期次数以两次为限,每次不得超过三个月。既不开工也不申请延期或者超过延期期限的,施工许可证自动废止。《中华人民共和国建筑法》第九条。工程延期的原因是什么?由于下列原因,经监理工程师确认后,工期可相应延长:(1)发包人不能提供专用条款约定的开工条件。(2)发包人未按约定日期支付预付款和进度款,导致工程进度异常。(3)工程师未按合同约定提供所需的指示、批准等,导致施工异常。设计变更和数量增加。(5)承包人原因造成一周内停水、停电、停气超过8小时的。(6)不可抗力。(7)专用条款中约定或工程师同意的其他情形。
    2023-05-07
    91人看过
  • 建筑工程施工法律法规的基本常识是什么
    一、建筑工程施工法律法规的基本常识是什么(一)从业人员有依法获得安全生产保障的权利,并应当依法履行安全生产方面的义务。(安全生产法第六条)(二)从业人员要掌握必要的安全生产知识,熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程,掌握本岗位的安全操作技能。(安全生产法第二十一条)(三)未经安全生产教育和培训合格的从业人员,不得上岗作业。(安全生产法第二十一条)(四)特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训,取得特种作业操作资格证书,方可上岗作业。(安全生产法第二十三条)(五)从业人员有权拒绝“使用国家明令淘汰、禁止使用的危及安全生产的工艺、设备”。(安全生产法第三十一条)(六)员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口;禁止封闭、堵塞生产经营场所或员工宿舍的出口。(安全生产法第三十四条)(七)作业人员有权对影响人身健康的作业程序和作业条件提出整改意见;有权获得安全生产所需防
    2023-04-12
    331人看过
  • 建筑工程中建设工期怎么规定
    一、建筑工程中建设工期怎么规定建设工程工期的相关规定是:招标人和中标人要在中标通知书发出之日起30日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同,合同中可协商确定工期和验收日期。二、建筑工程中承包人的义务有哪些根据相关规定,承包人应该履行下列主要义务:1.做好施工前的准备工作,按期开工、确保工程质量,施工单位不得安排未取得有关特殊工种考核合格证明的那个作业人员从事特殊工种作业。2.接受发包人的必要监督。3.承包人应当按照约定的期限完成工程建设。4.对建设的工程负瑕疵担保责任。三、哪些情况下建设工程合同是无效的以下情况下建设工程合同是无效的:1.承包人未取得建筑施工企业资质或超越资质等级的;2.存在违法发包、转包、挂靠、分包行为的;3.建设工程必须进行招标而未招标或中标无效的;4.违反招标投标效力规定的;5.违反工程建设标准规定的;6.低于成本价中标的;7.未取得建设用地规划许可证、建设工
    2023-07-15
    77人看过
  • 如何应对建筑工程的工期顺延
    一、如何应对建筑工程的工期顺延1.收集相关证据,证明确实存在不可抗力的事实2.及时向发包方通知不可抗力事件,并积极申请工期的顺延,同时做好相应的证据留存。《中华人民共和国民法典》第五百九十条规定:“当事人一方因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明”。二、建筑工程发包方式包括哪些类型建筑工程发包方式包括以下类型:1.招标发包:是指建设单位通过招标确定承包单位的一种发包方式。招标发包是建筑工程发包的主要形式。建筑工程的发包采用招标投标的方式,可以充分利用供求关系、价值规律和竞争机制。2.直接发包:是指发包方直接与承包方签订承包合同的一种发包方式。三、建筑工程发包的条件建设工程发包应当具备的条件有:1.必须具有筹建许可证;2.必须已办理建设工程规划许可证;3.必须已办理建设用地规划许可证;4.必须具有建设工程所在地块的立项批文。《中华人
    2023-09-11
    266人看过
  • 建工企业的顺延工期是怎么算的
    申请工期顺延的手续是:承包人向发包人或监理人发出申请工期顺延的通知,提供申请工期顺延的缘由与证据造成实际影响及损失的证据,经发包人或者监理人签证确认予以顺延。一、不可抗力如何索赔1、费用索赔:通常情况下因不可抗力发生损失时,现场已完工程、已到场材料的损坏有发包方负责,施工方自有或租赁使用的机械、材料等损失由施工方负责,不可抗力发生后现场清理的费用是否发包方负责的,承包方另外要求的赔偿一般是不会获得袭接纳的,在法律上来讲也是不予支持的。2、工期索赔:通常情况下发生不可抗力的时候工期是可以顺延的。另外,我说的是通常情况,具体的情况可能要看相关的承包合同,看看有关工期索赔和费用索赔包括的范围。二、建设工程合同发包人承担哪些责任建设工程合同发包人承担下列责任:1、做好施工前的一切准备工作,确保施工承包商准时进入施工现场;2、向承包人提供符合质量的材料和设备,因提供的材料质量有缺陷和设备不符合要求而
    2023-02-28
    173人看过
  • 工程施工合同违约金的法律规定一般是多少,建设工程施工合同属于什么合同性质
    一、工程施工合同违约金的法律规定一般是多少工程施工合同违约金法律一般规定是合同标的物的30%,如果约定了且在违约责任发生后,约定数额未高出实际损失的30%,则约定违约款有效,若约定违约金数额小于实际损失的,当事人可以请求法院提高违约责任金;如果合同中未约定违约金额的,则以实际损失为基础。当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。二、建设工程施工合同属于什么合同性质建设工程施工合同属于承揽合同性质。建设工程施工合同是指发包方(建设单位)和承包方(施工人)为完成商定的施工工程,明确相互权利、义务的协议。依照施工合同,施工单位应完成建设单位交给的施工任务,建设单位应按照规定
    2023-03-02
    399人看过
  • 建设工程规划许可和建设工程施工许可的区别
    一、建设工程规划许可和建设工程施工许可的区别在建设工程规划许可证与施工许可证之间存在着两个主要的不同点:一个是它们是由不同的主管单位颁发的,另一个则体现在它们各自扮演的角色及其核心功能上。首先来看第一点,即两者的颁发机构。建设工程规划许可证主要由本市的规划行政主管部门负责审核并签发,而它被认为是建设过程中证明工程是否符合城市规划要求的重要凭据;其次,施工许可证则通常是由项目所在地政府的建设行政部门进行办理,如果缺乏该证书便进行施工操作,那么这种行为将视为非法的违章建筑活动。具体而言,建设工程规划许可证乃是城市规划行政管理部门依照法律规定进行审核后予以颁发的一种法律凭证,它确认了相关的建设工程符合城市规划的各项要求,意义重大且不可或缺。另外,这项许可证也是建设单位实施建设工程流程中的合法保障,同时在建设活动受到监督检查时,也可作为他们的法定依据。若是没有取得相应证书的建设单位,其所进行的工程
    2024-03-10
    275人看过
  • 工程建设施工流程
    法律综合知识
    甫瀚的工程建设施工流程及内部控制审查专业团队,帮助客户识别流程缺陷,避免工程超支或延误。要顺利开展工程建设项目,必须对相关成本和要求有着清楚了解,并且制定一个有效的流程,以便项目的成本和要求发生改变时能够予以适当管理。现今环境瞬息万变,很多企业都试图使用一个统一的方案来管理所有项目。而对于员工对现有流程指引的遵守情况,他们也无从了解。企业面临的主要问题包括:工程范围扩大,工程改动过多完工日期推迟未经适当审批成本增加未经适当审核和批准合同管理流程不明确,导致工程投标者不足,且没有使用标准的合同/条款和细则竣工后仍有费用陆续产生工程改动及争议未获解决/批准甫瀚的专业人士与您通力合作,建立并执行一流的项目管理流程、程序和系统,确保项目获得有效管理。我们针对工程建设项目的启动、计划、实施、监控和完工等阶段,对相关的流程和控制执行独立评估。我们的方法论能有效对流程、风险和控制进行分析和文件记录,识别
    2023-06-08
    208人看过
  • 如什么是建筑工程施工工期
    工期一般是以定额来确定的,是经过科学测定的合理工期。一、相关管理规定1、《建设工程质量管理条例》第十条:建设工程发包单位不得迫使承包方以低于成本的价格竞标,不得任意压缩合理工期。《建设工程安全生产管理条例》第五十五条规定:违反本条例的规定,建设单位有下列行为之一的,责令限期改正,处20万元以上50万元以下的罚款;造成重大安全事故,构成犯罪的,对直接责任人员,依照刑法有关规定追究刑事责任;造成损失的,依法承担赔偿责任:(一)对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求的;(二)要求施工单位压缩合同约定的工期的;(三)将拆除工程发包给不具有相应资质等级的施工单位的。建设部《关于进一步加强建筑市场监管工作的意见》强调:建设工程合同双方要在合同中明确约定承包范围、质量安全要求、工期、价款及支付方式、变更要求、验收与结算以及合同争议的解决方式等内容,避免因双方
    2023-03-19
    174人看过
换一批
#工程建设
北京
律师推荐
    展开

    工程施工是建筑安装企业归集核算工程成本的会计核算专用科目,是根据建设工程设计文件的要求,对建设工程项目施工所含各部分项工程进行成本核算。 具体来说,工程施工是指施工单位按照合同规定的内容完成工程,并达到合同规定的要求,最终由发包人验收合格,... 更多>

    #工程施工
    相关咨询
    • 建设工程施工时对违法工程方的处理措施是什么
      山东在线咨询 2022-03-22
      县级以上人民政府负有建设工程安全生产监督管理职责的部门在各自的职责范围内履行安全监督检查职责时,有权采取下列措施:(一)要求被检查单位提供有关建设工程安全生产的文件和资料;(二)进入被检查单位施工现场进行检查;(三)纠正施工中违反安全生产要求的行为;(四)对检查中发现的安全事故隐患,责令立即排除;重大安全事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的,责令从危险区域内撤出作业人员或者暂时停止施工。
    • 建筑工程工期可以合法顺延吗
      西藏在线咨询 2021-11-03
      施工合同的工期可以合法顺延。根据有关法律法规,当事人可以在取得发包人或监理人签证确认后,约定延长工期。当事人未确认的,提供相应证据证明申请确认,承包人以此为由主张工期延长的,人民法院应予支持。
    • 建筑工程放线验收的规定是什么?建设工程施工放线验量的程序是什么
      甘肃在线咨询 2022-03-07
      在城市、镇规划区内的建设项目,建设单位(个人)在依法办理施工许可手续后,应当按下列规定,履行建设工程规划许可范围内的相关建筑物、构筑物、道路、管线的施工放线、验线、验槽程序:(一)建设单位(个人)应当在施工前,向城乡规划主管部门或者省人民政府确定的镇人民政府申请放线。城乡规划主管部门或者省人民政府确定的镇人民政府应当在收到申请后五个工作日内完成现场勘验,符合条件的,出具准予施工放线通知书,并由建设
    • 建设工程施工合同验收都有什么法律法规呀?
      山西在线咨询 2022-07-29
      发包人根据合同进度计划安排,在全部工程竣工前需要使用已经竣工的单位工程时,或承包人提出经发包人同意时,可进行单位工程验收。验收的程序可参照第18.2款与第18.3款的约定进行。验收合格后,由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程验收证书。已签发单位工程接收证书的单位工程由发包人负责照管。单位工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。
    • 建设工程施工合同中的主要内容包括什么?建设工程施工合同是指什么
      北京在线咨询 2022-03-14
      建设工程施工合同是指发包方(建设单位)和承包方(施工人)为完成商定的施工工程,明确相互权利、义务的协议。依照施工合同,施工单位应完成建设单位交给的施工任务,建设单位应按照规定提供必要条件并支付工程价款。建设工程施工合同是承包人进行工程建设施工,发包人支付价款的合同,是建设工程的主要合同,同时也是工程建设质量控制、进度控制、投资控制的主要依据。施工合同的当事人是发包方和承包方,双方是平等的民事主体。