施工合同变更程序是怎样的
来源:法律编辑整理 时间: 2023-03-13 08:42:46 402 人看过

1、一方当事人向另一方当事人提出变更合同的请求。

不管是哪一方当事人提出变更合同的请求,都要就合同变更的理由、内容、条款和条件等做出说明,并给对方当事人一个答复的期限。

2、被请求方按期向请求方做出答复。

被请求方在接到请求方变更合同的要求后,要在请求方给出的期限内给予答复,不准对对方的请求置之不理。被请求方的这种答复也可以是同意,也可以提出自己不同的意见,供双方进一步协商;对于不符合法律规定的请求,被请求方可以表示不同意。

3、双方协商,达成书面协议。

双方当事人就要其变更的合同内容和条款进行协商,在取得一致意见的基础上,达成和拟定书面协议;书面协议要就变更的内容和条款进行详细说明,并就变更后的条款生效日期做出规定。书面协议要经双方当事人签名、盖章后才能生效。

4、备案或签证。

凡在订立是经过备案或鉴证的合同,变更合同的书面协议也需要送交主管部门备案,或到鉴证机构办理鉴证手续。需要鉴证的变更协议,只有在鉴证后才能生效。

一、相关法律规定

中华人民共和国仲裁法

第十六条仲裁协议包括合同中订立的仲裁条款和以其他书面方式在纠纷发生前或者纠纷发生后达成的请求仲裁的协议。

仲裁协议应当具有下列内容:

(一)请求仲裁的意思表示;

(二)仲裁事项;

(三)选定的仲裁委员会

第十八条仲裁协议对仲裁事项或者仲裁委员会没有约定或者约定不明确的,当事人可以补充协议;达不成补充协议的,仲裁协议无效。

第十九条仲裁协议独立存在,合同的变更、解除、终止或者无效,不影响仲裁协议的效力。仲裁庭有权确认合同的效力

第二十条当事人对仲裁协议的效力有异议的,可以请求仲裁委员会作出决定或者请求人民法院作出裁定。一方请求仲裁委员会作出决定,另一方请求人民法院作出裁定的,由人民法院裁定。当事人对仲裁协议的效力有异议,应当在仲裁庭首次开庭前提出。

中华人民共和国民事诉讼法

第二百五十七条涉外经济贸易、运输和海事中发生的纠纷,当事人在合同中订有仲裁条款或者事后达成书面仲裁协议,提交中华人民共和国涉外仲裁机构或者其他仲裁机构仲裁的,当事人不得向人民法院起诉。当事人在合同中没有订有仲裁条款或者事后没有达成书面仲裁协议的,可以向人民法院起诉。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年01月07日 21:24
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多涉外仲裁机构相关文章
  • 影响工程合同变更执行的因素有哪些,工程合同变更程序
    一、影响工程合同变更执行的因素有哪些影响工程合同变更执行的因素一般有:1.业主新的变更指令,对建筑的新要求。2.由于设计人员、监理方人员、承包商事先没有很好地理解业主的意图,或设计的错误,导致图纸修改。3.工程环境的变化,预定的工程条件不准确,要求实施方案或实施计划变更。4.由于产生新技术和知识,有必要改变原设计、原实施方案或实施计划,或由于业主指令及业主责任的原因造成承包商施工方案的改变。5.政府部门对工程新的要求。6.由于合同实施出现问题,必须调整合同目标或修改合同条款。二、工程合同变更程序工程合同变更程序如下:1.变更的提出。在合同履行过程中,监理人认为可能发生通用条款约定变更情形的,可向承包人发出变更意向书;承包人收到监理人按合同约定发出的图纸和文件,经检查认为其中存在合同约定情形的,在14天内向监理人提出书面变更建议。监理人收到承包人书面建议后,应与发包人共同研究,确认存在变更的
    2022-06-12
    58人看过
  • 施工方工程设计变更申请的程序
    一、施工方工程设计变更申请的程序工程变更的流程如下:提出工程变更申请报告。填报变更原因、相关图纸和变更工程量和造价等。监理公司审核工程变更必要性和可行性,审核工程变更造价合理性,审核工程变更对工期的影响,并签署审核意见;设计单位审核工程变更图纸审核相关图纸是否满足设计规范,是否符合原设计要求,并签署审核意见。建设单位按相关规定的审批权限进行申报或批复。建设单位项目主管按上级领导批复意见向监理公司出具工程变更审批意见,明确变更是否执行。监理公司下发工程变更通知令,在变更通知中明确变更工程项目的详细内容、变更工程量、变更项目的施工技术要求、质量标准、相关图纸,明确变更工程的预算造价和工期影响。承包商按工程变更通知令执行工程变更,如承包商对工程变更持有异义,承包商也应遵照执行,并在7天内向监理公司提交争议,协商解决。二、建筑工程合同的内容建设工程施工合同的主要内容包括以下几项:1、工程范围。2、
    2021-08-23
    375人看过
  • 施工单位设计变更程序
    工程变更的流程如下:提出工程变更申请报告。填报变更原因、相关图纸和变更工程量和造价等。监理公司审核工程变更必要性和可行性,审核工程变更造价合理性,审核工程变更对工期的影响,并签署审核意见;设计单位审核工程变更图纸审核相关图纸是否满足设计规范,是否符合原设计要求,并签署审核意见。建设单位按相关规定的审批权限进行申报或批复。建设单位项目主管按上级领导批复意见向监理公司出具工程变更审批意见,明确变更是否执行。监理公司下发工程变更通知令,在变更通知中明确变更工程项目的详细内容、变更工程量、变更项目的施工技术要求、质量标准、相关图纸,明确变更工程的预算造价和工期影响。承包商按工程变更通知令执行工程变更,如承包商对工程变更持有异义,承包商也应遵照执行,并在7天内向监理公司提交争议,协商解决。一、工程变更导致的损失怎么办目前,国内建筑市场竞争激烈,各个承包人为了争揽工程,往往只能忍气吞声,发包人也抓住了
    2023-02-17
    382人看过
  • 合同变更指南:变更合同的要求与程序
    一、条件:平等民事主体之间订立合同之后,因为一些不可抗力或者其他原因,双方可以进行合同变更改变原合同权利义务。但并不是所有情况下合同都可以变更,变更合同要遵循以下条件:1、由合同性质和内容决定当事人一方可变更合同。2、当事人双方经协商同意,并且不因此损害国家利益和社会公共利益。3、由于不可抗力致使合同的全部义务不能履行。二、程序:(1)变更合同也应贯彻协商的原则。(2)变更合同的协议最好采用书面形式。变更合同价款的程序(一)合同价款变更程序1、变更发生后的14天内,承包方提出变更价款报告,经监理工程师确认后,调整合同价。2、若变更发生后14天内,承包方不提出变更价款报告,则视为该变更不涉及价款变更。3、监理工程师收到变更价款报告起14日内应对其予以确认。若无正当理由不确认时,自收到报告之日起14天后,该报告自动生效。《民法典》第四百六十五条依法成立的合同,受法律保护。依法成立的合同,仅对当
    2023-07-11
    159人看过
  • 合同变更与合同解除的区别,合同变更的程序是什么
    一、合同变更与合同解除的区别合同变更与合同解除的区别主要表现在:1.合同变更是对原合同的非实质性条款进行修改或补充,而并非根本改变合同的实质内容,更不需要消灭原合同关系,它只是对原合同的部分内容进行调整;而合同解除则要消灭原有的合同关系,终止合同的履行。2.合同变更的方式主要由双方当事人协商而产生,而合同解除则可因多种因素而发生。合同变更必须协商,而合同解除则并不一定要协商。3.合同解除是一种违约后的补救措施,它是在合同一方根本违约的情况下,另一方可以享有的合同解除权;但合同变更并非与补救联系在一起。4.合同变更因没有消灭原合同关系,因此,也就不产生溯及既往的问题。二、合同变更的程序是什么合同变更的程序如下:1.双方经过协商取得一致;2.变更合同一般应当采用书面形式;3.如果按照法律、行政法规的规定原来的合同是经过有关部门批准、登记的,合同变更后仍应报原批准机关批准、登记。三、合同变更和解
    2023-05-03
    473人看过
  • 公司章程的变更程序是怎样
    根据公司法的规定,设立公司必须依法制定公司章程。公司章程对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有约束力。公司的股东如果觉得公司章程需要变更,可以依法予以变更。公司章程在变更时应当遵循以下原则:一不得损害股东利益,二不得损害债权人利益,三不妨害公司法人的一致性原则,即不得因公司章程的变更,而使一个公司法人变成为另一个公司法人。公司章程变更的程序首先,由董事会提出修改公司章程的提议;其次,将修改公司章程的提议通知其他股东;最后,由股东会或者股东大会表决通过。公司法规定,股份有限公司修改公司章程的决议,必须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。变更后,董事会应向工商行政管理机关申请变更登记。一、董事会行使哪些职权(一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;(二)执行股东大会的决议;(三)决定公司的经营计划和投资方案;(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;(五)制订公司的利润分配
    2023-04-07
    389人看过
  • 工程变更施工合同补充协议书
    发包人:________承包人:________为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务,在《“xx市xx县xx住楼工程”建筑施工工程合同》基础上,按照《民法典》及《中华人民共和国建筑法》等有关规定,并结合本工程的具体情况,在甲乙双方完全自愿和理解本补充协议条款的情况下,签定本工程施工合同补充协议。一、工程概况1、工程名称:________2、工程地址:________3、建筑面积:________4、结构类型:底层为框架结构、地上6+1层为砖混结构。5、设计单位:________6、监理单位:________二、工程内容及承包范围1、外墙面砖改为外墙漆2、客厅推拉门取消3、本工程为满七层,结构找坡4、楼梯踏步为水泥砂浆面清光5、外墙40×40深灰色栅格取消6、厨房与阳台之间门带窗(MC-2324)取消,阳台改为封闭式厨房。7、其余均按原图施工三、合同工期(本协议中所列日期均为日历天数记)1
    2023-06-12
    450人看过
  •  船舶变更程序的流程是怎样的?
    船舶登记项目变更时,船舶所有人需持有关证明文件和变更证明文件,前往船籍港船舶登记机关进行变更登记。船舶共有情况发生变更时,船舶所有人应当持船舶所有权登记证书和有关船舶共有情况变更的证明文件,到船籍港船舶登记机关办理有关变更登记。船舶登记项目变更时,船舶所有人需持有关证明文件和变更证明文件,前往船籍港船舶登记机关进行变更登记。2、船舶共有情况发生变更时,船舶所有人应当持船舶所有权登记证书和有关船舶共有情况变更的证明文件,到船籍港船舶登记机关办理有关变更登记。 船 舶 登 记 变 更 流 程 是 怎 样 的 ?根据《中华人民共和国船舶登记管理条例》的规定,船舶登记变更流程包括以下几个步骤:1. 申请人向船舶登记机关提交船舶变更登记申请书及其他有关文件、证件;2. 船舶登记机关对申请人提交的申请书及其他有关文件、证件进行审核;3. 如果申请人提交的申请书及其他有关文件、证件符合规定,船舶登记机
    2023-09-11
    58人看过
  • 木结构建筑工程施工合同中的变更条款如何变更?
    —、工程变更的原因工程变更一般主要有以下几个方面的原因。(1)业主新的变更指令,对建筑的新要求。如业主有新的意图,业主修改项目计划、削减项目预算等。(2)由于设计人员、监理方人员、承包商事先没有很好地理解业主的意图,或设计的错误,导致图纸修改。(3)工程环境的变化,预定的工程条件不准确,要求实施方案或实施计划变更。(4)由于产生新技术和知识,有必要改变原设计、原实施方案或实施计划,或由于业主指令及业主责任的原因造成承包商施工方案的改变。(5)政府部门对工程新的要求,如国家计划变化、环境保护要求、城市规划变动等。(6)由于合同实施出现问题,必须调整合同目标或修改合同条款。二、变更范围变更范围和内容根据国家发展和改革委员会等九部委联合编制的《标准施工招标文件》中的通用合同条款的规定,除专用合同条款另有约定外,在履行合同中发生以下情形之一,应按照本条规定进行变更。(1)取消合同中任何一项工作,但
    2023-06-04
    361人看过
  • 工商变更委托合同是怎样的
    一、工商变更委托合同指定(委托)书兹指定(委托)(代表或代理人姓名)向工商行政管理机关办理(名称)的登记注册(备案)手续。委托期限自年月日至年月日。委托事项:(请在以下选项□划“√”)□报送登记文件□领取营业执照和有关文书□其他事项:代表或代理人更正有关材料的权限:(请在以下选项前划“√”)1.同意□不同意□修改文件材料的文字错误;2.同意□不同意□修改有关表格的填写错误;3.其他有权更正的事项:指定(委托)人签字或加盖公章:代表或代理人签字:年月日填写本《指定(委托)书》,请仔细阅读背面注意事项。代表或代理人身份证复印件粘贴处注意事项:1、代表或代理人是指受企业或者投资人委托到工商行政管理机关办理企业登记注册手续的自然人。办理设立登记时,代表或代理人应是单位股东(或投资单位)的职工或自然人股东(自然人投资人、合伙人)之一,外国企业常驻代表机构应是机构代表或雇员。办理变更、注销登记或备案时
    2023-06-11
    476人看过
  • 合同转让与合同变更的程序
    1、变更合同应贯彻协商的原则,变更合同的协议最好采用书面形式。当事人一方应向对方提出变更合同的要约(先做出意思表示);对方对要约的承诺与否(是否完全同意要约的内容);双方在没有达成新的协议之前,单方面变更合同属违约行为。2、合同的转让也是以协商一致为原则,但不同种类的合同转让有不同的法定程序,需要按照合同的种类予以细分。但合同转让都建立在已存在着的合法有效的合同关系上,无效的合同不存在转让一说。新的协议未达成之前,原合同仍然有效(变更解除的电报、图表、书信等也应作为资料保管)综上所述,从广义的合同变更概念来说,合同变更包括合同转让;从狭义上的合同变更来说,合同变更是合同内容变更,是原合同关系仍然存在,只发生合同内容变化而不改变合同主体,而合同转让则是合同主体变更,只改变合同主体而不改变合同内容。一、合同主体转让三方协议范本甲方:乙方:丙方:甲方与乙方于年月日签订的(简称既有合同)正在履行中
    2023-03-24
    135人看过
  • 变更合同价款按哪些方法进行?工程变更的程序是什么?
    一、变更合同价款按哪些方法进行?1、合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格计算、变更合同价款;、2、合同中只有类似于变更工程的价格,可以参照此价格确定变更价格,变更合同价款;3、合同中没有适用或类似于变更工程的价格,由承包人提出适当的变更价格,经工程师确认后执行。二、工程变更的程序是什么?1.设计变更的程序(1)发包人对原设计进行变更。施工中发包人如果需要对原工程设计进行变更,应不迟于变更前14天以书面形式向承包人发出变更通知。承包人对于发包人的变更通知没有拒绝的权利,这是合同赋予发包人的一项权利。变更超过原设计标准或者批准的建设规模时,须经原规划管理部门和其他有关部门审查批准,并由原设计单位提供变更的相应的图纸和说明。(2)承包人原因对原设计进行变更。承包人应当严格按照图纸施工,不得随意变更设计。施工中承包人提出的合理化建议涉及到对设计图纸或者施工组织设计的更改及对原材料、设备
    2024-01-28
    252人看过
  • 变更合同价款和工程索赔的程序是如何的
    一、变更合同价款和工程索赔的程序是如何的1、变更合同变更价款的程序(1)变更发生后的14天内,承包方提出变更价款报告,经监理工程师确认后调整合同价;(2)若变更发生后14天内,承包方不提出变更价款报告,则视为该变更不涉及价款变更;(3)监理工程师收到变更价款报告日起14天内应对其予以确认;若无正当理由不确认时,自收到报告时算起14天后该报告自动生效。2、建设工程索赔程序(1)索赔事件发生28天内,各工程师发出索赔意向通知;(2)发出索赔意向通知后28天内,向工程师提出延长工期和(或)补偿经济损失的索赔报告及有关资料;(3)工程师在收到施工单位送交的索赔报告及有关资料后,于28天内给予答复,或要求施工单位进一步补充索赔理由和证据;(4)工程师在收到施工单位送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对施工单位作进一步要求,视为该顶索赔已经认可;(5)当该索赔事件持续进行时,施工单位应当阶段
    2023-04-14
    109人看过
  • 建筑工程施工合同可否中途变更
    建筑工程施工合同是可以中途变更的,但需要合同的双方当事人协商一致才能变更,并变更内容不违反法律规定。《民法典》第五百四十三条【合同变更条件】当事人协商一致,可以变更合同。法律、行政法规规定变更合同应当办理批准、登记等手续的,依照其规定。一、建筑工程合同纠纷如何分配纠纷中的举证责任1、实际施工人应对其具备向发包人主张工程款的权利,即工程款代位求偿权成立的基础法律关系承担举证责任。首先需举证证明其对债务人(即承包人)享有合法的到期债权,其次实际施工人需证明承包人未履行支付工程款的义务,再次实际施工人需举证证明承包人对发包人享有合法的工程款债权。2、在建设工程施工纠纷中,“合法的到期债权”即指工程款已经由双方结算完毕且支付工程款的期限已经届满。因实际施工人与承包人之间系合同相对方,故实际施工人应当举证证明其与承包人之间的工程款已经结算且逾履行期。而对于承包人与发包人之间的的工程款是否已经结算,仍
    2023-02-19
    377人看过
换一批
#涉外仲裁
北京
律师推荐
    展开

    涉外仲裁机构是指解决对外经济贸易、运输争议和海事纠纷的仲裁机构。它们是专门负责处理涉外商事争议的仲裁机构,通常由国家或地区政府设立,或者由国际组织或行业协会设立。涉外仲裁机构具有独立性、公正性和专业性,能够为当事人提供高效、公正、权威的仲裁... 更多>

    #涉外仲裁机构
    相关咨询
    • 工程变更程序是怎样的, 工程变更要经过哪些程序
      云南在线咨询 2022-05-04
      工程变更的程序如下:1、提出工程变更申请报告。 2、填报变更原因、相关图纸和变更工程量和造价等。 3、监理公司审核工程变更必要性和可行性,审核工程变更造价合理性,审核工程变更对工期的影响,并签署审核意见;设计单位审核工程变更图纸审核相关图纸是否满足设计规范,是否符合原设计要求,并签署审核意见。 4、建设单位按相关规定的审批权限进行申报或批复。 5、建设单位项目主管按上级领导批复意见向监理公司出具工
    • 工程合同变更,工程合同变更怎么办?
      浙江在线咨询 2022-07-08
      我的解答是: 工程合同变更,是指施工承包合同依法成立后,在工程实施过程中,发包商和承包商依法通过协商对合同的内容进行修订或调整所达成的协议。施工承包合同变更的范围包括工程性质、合同中规定的工程质量、进度、价款要求,以及合同条款中承发包双方责权利关系的变化等都可以被看做为合同变更,最常见的工程变更有以下几种情况: 第一,业主刘建筑物的外形或使用功能有新的想法,因此必须变更原设计方案,同时也要重新修订
    • 工程施工监理合同变更和变更工程竣工日期的区别
      山西在线咨询 2021-11-12
      施工合同竣工日期变更的条件在施工过程中,工期延误的原因很多。从实践来看,工期延长的主要原因如下:1。在工程量增加的施工过程中,发包人经常要求承包人增加工程量,必然导致工期增加。在这种情况下,工期自然顺延。2、如果发包人在施工过程中人在施工过程中变更设计,由于发包人变更设计,承包人无法施工的期限应从工期中扣除,即顺延相应的工期。3、如果发包人未能在合同约定的期限内提供设计图纸等必要的施工材料,如果发
    • 工程合同变更施工单位怎么把
      贵州在线咨询 2022-07-12
      工程合同变更施工单位怎么办在我国法律中有明确规定。工程变更牵涉的范围非常复杂,与公司内的所有部门如研究开发、生产工艺、市场营销、生产计划及物料管理、生产部门、采购与外协、管理部门、财务部门、售后服务管理部门等都有关系,因此,变更申请与变更指令的管理工作就显得特别重要,务必确定所有部门都了解状况并进行相关的配合工作,使变更工作得以顺利进行。PLM系统能够提供工程变更申请与变更指令的单据,让用户录入后
    • 监护权怎么变更,变更的程序是怎样的
      甘肃在线咨询 2023-03-29
      首先,现有监护人无法履行、不履行监护职责,或者侵害被监护人的合法权益,这是能变更孩子监护人的前提条件; 其次,需要有人提起变更孩子监护人的诉讼请求,这包括孩子生父母,长期抚养孩子的祖父母等等,必须是与孩子生活非常亲密的亲属或组织;最后,就是法院根据具体情形,从有利于孩子身心成长的原则出发,做出变更孩子监护人的判决。 孩子监护权变更申请只能通过法院进行。现实生活中,孩子监护权是一个比较复杂的问题,而