疫情耽误的工期怎么解决-法师兄

疫情耽误的工期怎么解决

来源：法律编辑整理时间： 2023-04-02 09:42:58 402 人看过

1、工期延误，因政府采取停工等防疫措施直接导致工期延误的，施工企业应按照合同约定的方式及时通知建设单位。因施工人员返岗延迟等疫情相关原因将导致工期延误的，施工企业应按照合同约定提出工期顺延申请，取得建设/监理单位签证。

2、因疫情防控导致的停工和工期延误相关损失，如停工期间工资、后期赶工费用等，合同有约定的从其约定，没有约定的，由建设单位和施工企业协商合理分担。

3、慎重提出解除合同要求。

一、工程索赔款到底包括什么

工程索赔款包括：

1、因材料质量问题或材料供应不及时引起的索赔；

2、由于人为原因，引起施工临时中断和工效降低导致人工费、材料费、设备费增加而提出的索赔；

3、不利的自然条件与人为障碍导致费用损失加大或工期延误引起的索赔。

二、发包人的义务

1、按照合同约定做好施工前准备工作，提供原材料、设备、场地、资金和技术资料。发包人未按照约定的时间和要求提供的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工的损失。

2、与承包人相互配合，保证工程建设顺利进行。因发包人原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当及时采取弥补措施以减少损失，并赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等实际损失和费用。

3、组织工程验收。隐蔽工程在隐蔽以前，发包人接到通知后应对及时检查，没有及时检查造成工期拖延的，承包人可以顺延工期，并有权要求赔偿停工、窝工的损失。建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸、施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用;未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。

4、接受建设工程并且按照约定支付工程价款。建筑工程完成并经验收合格，发包人应当及时接受并支付工程价款。未支付价款的，经催告后在合理期限内仍未支付的，承包人可以根据《民法典》行使优先权，以工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多工资相关文章

法律综合知识
怎么才证明医院误诊耽误病情

一、怎么才证明医院误诊耽误病情要证明医院存在误诊并因此耽误病情，患者及其家属可以通过卫生行政主管部门进行医疗事故技术鉴定。这一过程是判断医院是否负有误诊误治及延误病情责任的关键步骤。1．《医疗事故处理条例》第十四条明确了医疗机构在发生医疗事故或重大医疗过失行为时的报告义务，而第二十条则规定了医疗事故技术鉴定的具体流程，即由卫生行政部门或医患双方共同委托的医学会组织进行。2．通过这一鉴定程序，可以科学、公正地评估医院在诊疗过程中是否存在过失，从而判断其是否应对病情延误承担责任。二、哪些情形医疗机构不担责？在特定情况下，即使患者的病情被延误，医疗机构也不承担侵权责任。这些情形主要包括：1．患者或其近亲属不配合医疗机构进行符合诊疗规范的诊疗；2．医务人员在抢救生命垂危的患者等紧急情况下已经尽到合理诊疗义务；3．限于当时的医疗水平难以诊疗的情况。这些规定旨在平衡医患双方的权益，确保医疗机构在合理范

2024-08-08

393人看过
法律综合知识
医生耽误病情怎么投诉

一、医生耽误病情怎么投诉具体投诉方式包括：1．直接拨打12320举报电话就报；2．可以向卫生局或者医药监督管理局或者当地的医疗协会进行投诉；3．可以到卫生行政部门举报投诉；4．如果要向追究刑事责任，可以到检察院举报，最好能提供证明犯罪事实的证据或者线索。法律依据：《民法典》第一千一百六十五条行为人因过错侵害他人民事权益造成损害的，应当承担侵权责任。依照法律规定推定行为人有过错，其不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任。第一千一百六十六条行为人造成他人民事权益损害，不论行为人有无过错，法律规定应当承担侵权责任的，依照其规定。第一千一百六十七条侵权行为危及他人人身、财产安全的，被侵权人有权请求侵权人承担停止侵害、排除妨碍、消除危险等侵权责任。二、医生耽误病情有责任吗医生疏忽延误治疗期，对患有造成损害的，是属于侵权的行为，医疗机构要承担侵权的责任。法律规定：《中华人民共和国民法典》第一千二百一

2024-02-06

112人看过
法律综合知识
建筑工程耽误怎么办

一、建筑工程耽误怎么办建筑安装工程的工期拖延的，建房单位可以要求施工单位按合同约定赔偿，如果没有约定的，按实际造成的损失赔偿，如果施工单位不赔偿的，建设单位可以起诉施工单位。法律规定：《中华人民共和国民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百八十五条【违约金】当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。二、建筑工程延期纠纷的诉讼时效建筑工程延期纠纷诉讼时效为三年。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。自权利受到损害之日起超

2023-10-08

457人看过
举证责任
医院耽误病情，如何通过法律手段解决？

从法律来讲，是可以起诉医院的。但从实际操作方面来说，要明白从法律来讲，医院承担责任必须要有四个要素：1医疗机构及其医务人员的诊疗行为－所以要保留好医院就诊所有的票据和病历，证明你和这家医院有诊疗服务的关系；2医疗机构和医务人员必须有过错，法律规定患者要承担举证责任，从专业角度说清楚院方的问题在哪里，本案中院方；3存在患者损害的事实；4医疗机构和医务人员的行为和损害事实有因果关系，你得说证明院方确实有误诊现象，且耽误了家人的治疗。如果不满足以上4个条件，是无法让院方承担责任的。诉讼有律师费和其他成本，需要综合考虑。以免入不敷出。建议先找当地卫生局投诉，可以看具体情况再决定是否需要诉讼。告医院有期限吗告医院的医生有时间限制。《民法典》第一百八十八条向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法

2023-07-03

269人看过

不可抗力
工程发现文物耽误工期怎么索赔

施工时发现文物而延误工期，属于不可抗力，无权要求赔偿停工、窝工等损失。《中华人民共和国民法典》第一百八十条【不可抗力】因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。一、不可抗力的分类哪些事件属不可抗力，我国法律没有作出具体列举式的规定。理论界将其划分为三类：(1)自然灾害。尽管随着社会科学技术的进步，人类逐步提高对自然灾害的预见能力(如预测地震、台风)，但是，人类仍无法抗拒它。而且在现实生活中，自然灾害严重影响着人们的生活和生产，阻碍着合同的履行。(2)政府行为。合同当事人往往很难预见政府的政策，法律或行政措施的变化，若当事人在合同签订之后，政府颁布新的政策、法律或采取新的行政措施，导致合同不能履行，应免除债务人不履行合同的责任。如政府干预、禁令、禁运等等。(3)社会异常事件。主要是指阻碍合同履行的一些偶发事件，

2023-03-16

457人看过
法律综合知识
2024施工工期被耽误怎么要求赔偿

一、施工工期被耽误怎么要求赔偿工程工程被耽误后，要依据耽误的原因主张赔偿。如果因为发包人原因造成的，可以向发包人主张停工、窝工等损失。《中华人民共和国民法典》第七百九十八条【隐蔽工程】隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零三条【发包人未按约定的时间和要求提供相关物资的违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。二、工程索赔的条件有哪些1、合同或其他证据为索赔提供了合法的依据或者有证据证明存在支

2024-03-19

195人看过
仲裁机构
由于施工延误耽误工期的赔偿金标准

工程工期延误的，其一天的赔偿标准由双方在合同中约定如合同中没有约定的，则按照每天的实际损失计算赔偿数额。根据法律规定，当事人可在合同中约定一方违约时应根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可约定按违约产生的损失计算赔偿数额。重新施工延误工期能索赔吗A女士称：已开工3个多月的家庭装修，至今仍未完工，所耗费的时间远远超出合同规定的40天装修时限，其中最主要的原因是由于装修公司多处装修不及格，需要重做而拖延了时间。就此，A女士提出疑问：由于装修公司的质量问题而导致的工期延误，我能否按照合同来索取赔偿呢《中华人民共和国民法典》第五百八十五条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事

2023-08-14

487人看过
法律综合知识
医生耽误病情治疗怎么处理的

一、医生耽误病情治疗怎么处理的医生耽误病情治疗延误的，患者自知道之日起1年内，可以向卫生行政部门提出医疗事故争议处理申请，也可以和医务人员及医疗机构自行协商解决，不愿意协商或者协商不成的，患者可以直接向人民法院提起民事诉讼。《医疗事故处理条例》第三十七条发生医疗事故争议，当事人申请卫生行政部门处理的，应当提出书面申请。申请书应当载明申请人的基本情况、有关事实、具体请求及理由等。当事人自知道或者应当知道其身体健康受到损害之日起1年内，可以向卫生行政部门提出医疗事故争议处理申请。二、医生耽误病情治疗赔哪些费用1．医疗费。按照医疗事故对患者造成的人身损害进行治疗所发生的医疗费用计算，凭据支付，但不包括原发病医疗费用。结案后确实需要继续治疗的，按照基本医疗费用支付。2．误工费。患者有固定收入的，按照本人因误工减少的固定收入计算，对收入高于医疗事故发生地上一年度职工年平均工资3倍以上的，按照3倍计算

2024-02-16

200人看过

工资
工资被公司耽误，怎么办？

公司可能会推迟发放工资,员工应理解公司的处境并耐心等待。但如果公司长期拖欠工资,员工可与公司沟通,要求及时发放工资。如公司仍拖欠工资,员工可申请劳动仲裁解决。由于每个公司都可能面临经济上的困难,因此公司可能会推迟发放工资。在这种情况下,员工应该理解公司的处境,并耐心等待公司的财务状况好转。但如果公司没有困难而故意拖欠工资，而且是长期、多次拖欠员工工资这就是企业不对了，员工可予公司沟通，要求公司及时发放工资，如公司仍不发工资可申请劳动仲裁解决。被公司拖欠工资，怎么办？被公司拖欠工资,员工应该怎么办?如果公司拖欠工资,员工可以通过以下方式处理:1. 先和对方协商进行处理。2. 如果协商不成,劳动者可以向当地的劳动监察部门进行投诉或者申请劳动仲裁。由劳动行政部门责令其支付劳动者工资和经济补偿,并可责令其支付赔偿金。3. 也可以通过诉讼途径解决。根据《工资支付暂行规定》第

2023-10-07

150人看过
误工费
耽误工作在上党课误工费怎么赔偿？

误工费是指赔偿义务人应当向赔偿权利人支付的受害人从遭受伤害到完全治愈这一期间(误工时间)内，因无法从事正常工作而实际减少的收入。一、计算公式1、有固定收入的：误工费=误工收入(天/月/年)*误工时间注：对有固定收入的，应当按照其实际减少的损失计算误工费损失赔偿。至于受害人是否能够负担得起，则是执行的问题。2、无固定收入的：2.1受害人能证明其最近三年的平均收入状况的：误工费=误工时间(天)*最近三年的平均收入水平(天/元)注：收入状况的证明包括纳税凭证、单位出具的证明等。2.2受害人不能证明其最近三年的平均收入状况的(定型化标准)：误工费=误工时间(天)*相同、相近行业的上一年职工平均工资(天/元)注：“相同、相近行业”二、判断标准：①产业分类标准;②同一产业内的社会评价标准。③以省、自治区、直辖市为判断标准(区别于民诉法上“受诉法院所在地”)。(实践中一般以(每年5月份左右)各省、自治区

2023-04-02

367人看过
法律综合知识
期间的耽误以及后果

期间的耽误是指当事人或其他诉讼参与人在法院期间或指定期间内本应进行一定诉讼活动而没有进行或没有完成。耽误期间的原因不同，其后果也不同。如果上主观上的原因，不论出于故意或过失，其直接后果就是当事人丧失进行某项诉讼活动的权利，或者要承担因耽误期间而产生的其他法律后果。如果是客观上的原因，致使期间耽误，可以根据我国民事诉讼法的规定申请顺延期限，或者由人民法院依职权决定顺延期限或重新指定期日。顺延期限是指补足耽误了的期限，耽误了几天，就延展几天。耽误期限后能发生顺延之法律后果，必须具备以下条件：1）当事人因不可抗拒的事由或者其他正当理由耽误期限的。2）须在障碍消除后的十日内提出申请顺延期限。

2023-06-11

473人看过
法律综合知识
当事人因新冠疫情耽误起诉如何办

在诉讼时效期间的最后六个月内，因疫情这一不可抗力的障碍，不能行使请求权的，诉讼时效中止；中止时效的原因消除之日起满六个月，诉讼时效期间届满。本次疫情作为不可抗力事件对民事诉讼时效的影响主要表现：a．因新冠肺炎保护的“封路”，外地当事人无法到有管辖权的法院起诉；b．因当事人属于肺炎患者患有肺炎住院或疑似患者被隔离观察，以致无法行使请求权；c．因其他疫情衍生的原因，以致当事人无法行使请求权。《中华人民共和国民法典》第一百九十四条在诉讼时效期间的最后六个月内，因下列障碍，不能行使请求权的，诉讼时效中止：（一）不可抗力；（二）无民事行为能力人或者限制民事行为能力人没有法定代理人，或者法定代理人死亡、丧失民事行为能力、丧失代理权；（三）继承开始后未确定继承人或者遗产管理人；（四）权利人被义务人或者其他人控制；（五）其他导致权利人不能行使请求权的障碍。自中止时效的原因消除之日起满六个月，诉讼时效期间届

2024-04-27

64人看过

法律综合知识
医院耽误了病人病情怎么去告

一、医院耽误了病人病情怎么去告在这个情况中，您有权提出赔偿请求。因为医院的错误诊断行为是必须负责的，但前提条件是你需要提供充分的证据支持。你可以采取三个步骤来解决这个问题：首先是从医患双方各自的立场出发，寻找彼此都能接受的解决方案；其次是通过医疗事故的技术鉴定，来公正地评判这起事件的责任归属；最后，也可以选择向当地人民法院提起司法诉讼，使用法律手段维护自己的权益。在具体操作过程中，如果您是住院治疗的病人，那么你可以找医院的医务科寻求帮助；若是门诊病人，则可寻找门诊办公室协助。在与医院进行沟通之前，请先罗列好所有可能发生的损失费用，务必保证每个数据都来自于可靠的法律依据。若以上方式都未能取得满意结果，你还可以申请医疗事故鉴定。根据专业人士的鉴定结论，看看是否真的构成了医疗事故，以及医院应当承担的具体责任，然后再根据相关法规算出赔偿金额。《中华人民共和国民法典》第一千二百二十一条医务人员在诊疗

2024-07-15

426人看过
抚养费
当事人因狂犬疫苗耽误上诉怎么办

上诉期间可以申请顺延，但为了减少不被法院允许的风险，建议尽快联系法院表达上诉意向。《民事诉讼法解释》明确规定的不适用诉讼时效中止、中断、延长的不变期间为（1）第三者提起撤销诉讼的期间（2）判决、裁定申请再审的期间（3）利害相关人员对法院进行的确认调停协议，允许实现保证物权裁定的异议期间（4）调停书申请再审的期间（5）以新的证据申请再审的期间（6）必要的共同诉讼人申请再审的期间（7）事件外人申请再审的期间（8）利害相关人申请除权判决的期间。同时，《民事诉讼法》第八十二条规定，当事人因不可抗拒的原因耽误期限的，可在伤残消除后的十日内，向法院申请顺延，但是是否允许由法院决定。诉讼因一方当事人死亡而终结在婚姻诉讼中，因为属于身份关系方面的诉讼，因此，一般没有继承人承受诉讼，或者诉讼标的已不存在，或者没有必要在进行诉讼，配偶之一方死亡，则诉讼程序终结。因而，民事诉讼法第一百三十七条规定：“有下列情形

2023-08-18

141人看过